中国电建西北院国家电投子洲5万千瓦风电项目道路工程（建安二标）专业分包公开竞争性谈判公告

中国电建西北院国家电投子洲*万千瓦风电项目道路工程（建安*标）专业分包公开竞争性谈判公告

（招标编号：***-****-[****]-**）

*.采购条件

国家电投子洲*万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为子洲智和绿动新能源发电有限公司，资金已落实。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司[联系方式]，目前已具备招标条件，现对该项目国家电投子洲*万千瓦风电项目道路工程（建安*标）专业分包进行竞争性谈判（公开）。

该项目资金已落实，具备招标采购条件。

*.项目概况与采购范围

*.* 建设地点

陕西省榆林市子洲县

*.* 工程概况及标段概况

工程概况：国家电投子洲*万千瓦风电项目（以下简称“本项目”或“本工程”）位于陕西省榆林市子洲县境内，距离子洲县约****，地形为黄土丘陵，场区海拔在****-*****。本项目装机容量为****，拟安装*台单机容量为******，叶轮直径****，轮毂高度****的风力发电机组。本风电场通过双回架空线路接入国家电投集团横山**万千瓦风电项目*****联合升压站后送至榆林南*****升压站。

标段概况：本标段为国家电投子洲*万千瓦风电项目道路工程（建安*标）专业分包。

*.* 工期要求

国家电投子洲*万千瓦风电项目道路工程（建安*标）专业分包，计划开工日期具体以监理通知开工时间为准。计划于****年*月**日道路施工完成，****年 * 月 ** 日全容量并网，****年 ** 月 ** 日完成移交生产，具体工期节点如下：

（*）****年*月**日道路施工完成（满足大件运输）。

（*）****年*月**日首批风机机组开始发电。

（*）****年*月**日全容量并网。

（*）****年**月**日完成移交生产。

*.* 质量要求

国家电投子洲*万千瓦风电项目道路工程（建安*标）专业分包 质量要求：本工程质量标准必须全面达到国家或电力行业、国家电投集团合格标准，符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有分部分项工程质量*次验收合格率***%，并确保*次性验收合格。不发生违反《工程建设标准强制性条文》现象，工程质量达到“同地区、同类型、同时期”的先进水平，工程的建设按照《国家电投*上风电项目达标投产验收管理标准化工作指引（ *.* 版）》考核标准以及合同约定值执行，实现工程资料整理与工程实体同步完成；不发生电建质监［****］**号文颁发的《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》中所列的质量通病。杜绝国内同类型工程出现的工程质量问题。

*.* 采购范围

本次采购工程为国家电投子洲*万千瓦风电项目道路工程（建安*标）专业分包

本标承包范围包括（但不限于）：

*.施工手续办理及施工准备(施工临建、进场道路等)；场区清表、余物清理，*通*平，场界围栏、现场永久标识牌(含设备标识牌、安全警示牌等各种所需标识牌)的施工安装

*.场内道路（新建）山地、改建道路（山地）包含但不限于：挖方、填土方、山皮石或碎石或泥结石路面、浆砌片石或其他形式排水沟、部分软弱地基碎石换填、挡土墙、警示桩、标示牌、涵管(直径**圆管涵)等。道路建设要求：满足大件运输及项目建设要求，同时不低于如下标准：临时道路路基宽度**，路面宽度**，两侧土路肩各*.**；永久道路路面宽度*.**。原有道路修复 混凝土路、道路清障，负责道路移交业主单位前的道路维护工作（含本项目其他单位使用本标段道路的维护工作）、临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）以及本标段样板工程费均已含报价中。

*.环境保护工程（含监理、检测、验收费）、水土保持工程费（含监理、检测、验收费）均已含报价中。

*.施工辅助工程、场外大件运输道路改造（道路分界点至机位，包含线路迁改、桥梁加固及路障清除等）风机塔筒厂家负责出场至道路分界点（主机塔筒叶片堆场）的道路改造及协调，承包人负责从风机塔筒道路分界点至各机位道路改造及协调、土地复垦工程（含验收）。

*.项目用地费、用地租用费（临时租地）租地期限须满足施工期要求、用地租用费（长期租地，包括但不限于检修道路、风机平台等）租地期限为**年，自本项目并网后起算至项目全寿命终止；承包人自行考虑施工期的租地费用。或承包人以租代征，但须确保本项目全寿命周期内土地使用权、占有权等。迁移补偿费（房屋、迁坟、地下管线等）含所有地面附着物赔偿、青苗补偿费、临时植被恢复费、施工措施性临时租地、负责本项目所需的与政府、镇村、民事协调等项目协调工作均由承包人负责、配合发包人完成项目永久征地的协调落实工作，并承担相关协调费均已包含在报价中。

*.承包人应为其所需要的专用和（或）临时道路，以及进入现场的道路所需的全部道路通行权，承担全部费用和开支。承包人还应自担风险和费用，取得为工程目的可能需要的现场以外的任何附加设施，承包人应提供进场通路的所有必需的标志或方向指示，还应为使用这些通路、标志和方向指示取得必要的有关当地政府部门的许可，并承担全部费用和开支。

*.承包人搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。

承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

（*）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；

（*）机械修配、材料加工等附属设施；

（*）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

（*）生产、生活临时电气设备及安装调试物。

承包人负责办理的许可和批文

承包人负责办理的许可和审批文件具体包括但不限于如下：

*.道路通行许可。

*.劳动用工许可。

*.施工机械使用许可。

*.施工单位在当地的营业许可。

*.承包人需从政府及相关部门取得的其他许可和批准。

手续办理清单

*.响应人资格要求

*.*企业要求

*.*.*企业资质要求：响应人必须具有电力工程施工总承包*级及以上资质。

*.*.*企业资产（财务要求）：近*年财务会计报表（****-****年）。

*.*.* 企业主要人员要求：

（*） 项目经理资格要求：*级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑企业安全员*证；

（*）项目技术负责人的资格要求：具有*级建造师或中级及以上职称

（*）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员*证；

（*）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

*.*.* 企业工程业绩要求：响应人在近*年内具有类似施工业绩*项及以上；

*.*.* 企业资信要求：

（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（*）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

*.*其他要求

*.*.*本次采购不接受联合体投标。

*.* 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

*.竞争性谈判文件的获取

*.*凡符合上述资质条件要求的，请于 **** 年 *月 ** 日至 ****年 * 月*日，每日上午*:**时至下午**:**时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至**********@***.**邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。

（*）单位营业执照原件副本；

（*）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；

*.响应文件的递交

*.*响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 **** 年 *月 **日 ** 时 **分，地点为西安市雁塔区丈*东路**号西北水电大厦西楼**层会议室（具体会议室另行通知）。

*.*逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

*.开标时间、地点

*.*开标时间：**** 年 * 月 **日 **时 **分，地点为西安市雁塔区丈*东路**号西北水电大厦西楼**层会议室（具体会议室另行通知）。

*.*谈判时间（预计）：**** 年* 月** 日**时 ** 分

*.*谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈*东路**号西北水电大厦西楼**层会议室（具体会议室另行通知）。

*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某*轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

*.发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告同时在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）、中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司[联系方式]网站（****：//***.***.**） 上发布。

*.联系方式

采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司[联系方式]

地    址：西安市丈*东路**号西北水电大厦西楼

联 系 人：蔺工

电    话：***********

*.监督机构

监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司[联系方式]

监督电话：***-********

**.其他

成交人数量:*人。

  中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司[联系方式]

  ****年 * 月 **日