二道桥线路工区大院整治项目采购公告

昭通市孝友建筑工程有限公司、*川优恒中建设工程有限公司、宜宾德行建筑工程有限公司：

*道桥线路工区大院整治项目经****年*月**日段长办公会（****年**期）决议通过，*道桥线路工区大院整治项目外包以询价方式确定施工单位。现对*道桥线路工区大院整治项目进行询价，具体如下：

*、询价范围

建设地点：*道桥线路工区。     

询价范围：*道桥线路工区大院整治项目工程内容。

计划工期：**天。

*、参选标准

（*）资格要求：

*.入选*小工程管理平台施工单位信息库单位。

*.参选人不存在下列的情形：

（*）被责令停业的；

（*）被暂停或取消参选资格的；

（*）财产被接管或冻结的；

（*）有骗取中选或严重违约或重大工程质量安全问题等被取消合作资格的。

*.资质要求：建筑工程施工总承包*级及以上资质证书。

*.安全生产许可证：截止到****年*月**日在有效期内。

（*）诚信要求。

*.参选人不得存在下列情形：

（*）在规定期限内有行贿犯罪记录的；

（*）在规定期限内被拒绝合作的；

（*）在规定期限内存在失信情形的。

（*）信誉要求：

*.参选人在****年  **  月至  ****  年  **  月（递交询价报价文件之日起前*年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

*.参选人在****年  **  月至  ****  年  **  月（递交询价报价文件之日起前_*_年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。

*.参选人及参选人法定代表人在参选人在****年  **  月至  ****  年  **  月（递交比选申请文件之日起前 * 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

*.参选人未在“信用中国”网站（）中被列入失信被执行人名单，参选人未在国家企业信用信息公示系统（***.****.***.**）中被列入严重违法失信企业名单，未被纳入国家铁路局公布的失信行为“黑名单”。

（*）资质条件、能力：

参选人须具备建筑工程施工总承包*级及以上资质、业绩，并在人员、设备、资金等方面的要求。

（*）需要补充的其他内容。

单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同*询价项目。

*、工程量清单

见

*、合同及发票开具

中选人在收到中标通知书**日内到段签订工程合同、廉政合同。逾期未签订合同的中选人将列入施工单位黑名单。比选人有权另行确定施工单位。本工程按照月进度进账，中选人按现场验工计价开具增值税专用发票。

*、询价会议时间、地点、要求

（*）报价文件送达截止时间：****年**月**日。

（*）会议时间：****年**月**日。（具体时间以实际为准）

（*）会议地点：宜宾工电段安全科会议室。

（*）报价文件：

*.参选人资信文件：营业执照、资质证书、安全生产许可证及相关资信文件。

*.参选人近*年主要业绩。

*.施工组织（*份，单独装订）

*.参选报价：

（*）工程费用降造率报价

（*）参选函格式：

（*）报价要求：

*.文件份数：*份。

*.报价文件各页加盖单位公章，采用左侧装订方式胶装成册，密封，并在封套的封口处加盖参选单位章（鲜章）；未按询价文件要求密封、逾期送达、未按指定地点送达、未盖单位章送达的报价文件按废标处理。

*.报价文件的真实性要求：参选人所递交的报价文件应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。如报价文件存在虚假情况，在评审阶段将按废标处理；中选通知书发出后发现的，将取消其中选资格，并在*小工程管理平台对施工单位评价进行扣分。

*.报价文件的*致性要求：参选人所递交的资信文件必须与

国家企业信用信息公示系统发布信息*致，不得使用信息变更前资料（如信息正在变更中，请在相应资信文件后附有效证明），否则按废标处理，并在*小工程管理平台对施工单位评价进行扣分。

请联系人在前述会议时间保持联系电话通畅，如询价会议中报价文件存疑，我段评审组人员将拨打联系人电话要求解答，届时拨打的电话将被录音，应答内容视为报价文件补充、更正说明。

中国铁路成都局集团有限公司[联系方式]宜宾工电段

****年**月*日