宝中线、包兰线换枕大修采购公告

宝中线、包兰线换枕大修招标公告

招标编号：**********-**

*.招标条件

本招标项目宝中线、包兰线换枕大修，已由中国铁路兰州局集团有限公司计统部《中国铁路兰州局集团有限公司关于陇西机务段管线改造等***个项目预计划通知单》（兰铁计建预〔****〕*号）等文件批准，项目执行单位为中国铁路兰州局集团有限公司中卫工务段，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.* 工程项目概况

建设地点：

本次招标项目主要作业内容为卸轨枕、摆放轨枕、锚固轨枕、螺栓涂油、拆除旧枕、更换及均匀轨枕、摆放堆码旧枕、配合机械捣固。

建设工期：本工程建设工期拟定为***天,拟开工日期为 ****年*月*日，竣工时间为 ****年**月**日（具体开工日期以中卫工务段段批准的开工报告及施工计划日期为准）。

*.* 招标范围

宝中线、包兰线换枕大修，详见招标文件工程量明细表。

*.投标人资格要求

*.* 投标人必须在中华人民共和国境内依法注册，并具有符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织，能提供增值税专用发票，有承担项目能力，资信良好，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

** 同*企业集团母、子公司不得在同时投标；同*企业集团公司的子公司投标不能超过两家。

*.*近*年无任何违法和重大违约行为；近*年未发生与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

*.*投标人或其法定代表人近*年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录。通过中国裁判文书网*****://******.*****.***.**/查询。

*.* 本次招标不接受经“信用中国”网站（***.***********.***.**）查询后显示为失信被执行人的投标人。（以发布公告之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（***.***********.***.**）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

*.* 本次招标不接受联合体投标。

*.* 投标人必须具有独立法人资格，具有铁路线路施工工程资质，必须有从事铁路营业线施工相关经验（需提供中标通知书或施工合同等相关业务证明），兰州局集团公司工务系统*小工程项目管理平台中施工单位库内信誉评价*级及以上施工单位，有满足施工所需数量的铁路换枕机（钩机）及掌握铁路营业线作业安全风险、熟知作业流程的机械操作人员。需提供近*个月内开具给招标人的银行资信证明。

*.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于****年*月*日**时**分至 ****年*月*日**时**分，在**************@***.*** 邮箱发送报名表、法定代表人身份证明书、法人代表授权委托书、营业执照加盖了单位公章的扫描件报名（邮件标题注明项目名称、单位名称、联系人），并在甘肃陇建工程咨询有限公司（甘肃省兰州市城关区民主东路***金轮大厦*楼***）持加盖了单位公章的上述证件的复印件书获取招标文件。

*.投标文件的递交

*.*投标文件递交的时间为****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月**日**时**分，甘肃省兰州市城关区民主东路***号金轮大厦***室。

*.*逾期送达、未送达指定地点或未按照招标文件要求密封的投标文件，不予受理。

*.发布公告的媒介

本次投标公告在国铁采购平台*****://**.*****.**/*****上发布。

*.联系方式

招标人：中国铁路兰州局集团有限公司中卫工务段

地址：中卫市沙坡头区火车站广场西侧

联系人：杨锦思

电话：****-*******

招标代理机构：甘肃陇建工程咨询有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区民主东路***号金轮大厦 

邮    编：******

联 系 人：靳玉林

电    话：****-*******

电子邮件：**************@***.***

         中国铁路兰州局集团有限公司中卫工务段

          ****年*月*日