浙江省铁投建设工程有限公司2024年水泥采购项目项目公告

询比采购公告 根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江省铁投建设工程有限公司****年水泥框架协议采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。*、项目概况和采购范围*.项目概况：浙江省铁投建设工程有限公司****年水泥框架协议采购项目，预算金额：*******元，实施地点：浙江省内（具体根据公司各地区项目情况分别签订购销合同）。*.采购内容和范围:详见询比采购文件 名称规格型号单位暂定数量交货期品牌交货地点备注普通硅酸盐水泥*.***.*袋装吨****根据购销合同确定红狮、虎山、海螺、南方、尖峰甲方指定施工项目现场单次起送量*-**吨备注：上述表列数量为年度暂估数量，实际采购不限于表列数量，以具体签订购销合同的数量为准。 *.¨计划工期: / (计划开工日期 / ，具体以开工令为准。)þ交货期:根据购销合同签订之日后根据工程需要供货至工程结束þ服务期限:自合同协议书签订之日起*年*.¨施工质量目标: / þ货物质量标准或主要技术性能指标: 合格 ¨服务质量要求或服务标准: / *.其他： / *、供应商资格要求*.参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的þ法人¨非法人组织 ¨自然人，¨或依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：þ（*）资质要求:供应商必须具有有效营业执照，具备独立法人资格及增值税*般纳税人身份的供应商，具有*定的生产或销售规模，且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家标准，价格、供货、售后服务能满足工程施工要求。þ（*）业绩要求: 提供类似产品的购销合同复印件¨（*）项目负责人要求: / þ（*）信誉要求: 近*年内（自****年*月*日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。 ¨（*）其他要求： / *.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同*个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同*标段（包件）采购活动的。*.本次项目¨接受 þ不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求： / *.每个供应商最多可对 / 个标段（包件）进行响应，且允许中 / 个标段（包件）。*.其他要求： / *、采购文件的获取*.采购文件网上下载时间：****年*月**日至****年*月**日（北京时间，下同）。（不得少于*个工作日）*.潜在供应商仅需通过浙江交通集团电子招标采购管理系统进行供应商注册即可，网址为*****://********.******.***/***/*****.***，无需办理**。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。*.潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为****年*月**日**时**分。采购人将于****年*月**日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。*、响应文件递交等要求*.响应文件递交的截止时间为：****年*月**日**时**分；（不得少于*个工作日）*.响应文件递交方式电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。þ纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至浙江省铁投建设工程有限公司（地址：温州市瓯海区新桥金虹东街*号，联系人：陈先生，电话：****-********）。□样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 （公司名称） （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。*.电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。þ纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。*.参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。*.响应文件开启时间：****年*月**日**时**分。*.其他要求： / *、发布公告的媒介本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（*****://********.******.***/***/*****.***）、（采购人需要的其他媒介）上发布。*、联系方式*.采 购 人：浙江省铁投建设工程有限公司地 址：温州市瓯海区新桥金虹东街*号联 系 人：陈先生 电 话：****-*********.监督部门：浙铁工程公司纪检委员办公室地 址：浙江省温州市瓯海区新桥金虹东街*号电 话：****-*********.系统维护联系电话：****-******** 采购人：浙江省铁投建设工程有限公司（单位公章） 日 期：****年**月**日