增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程施工总承包

**、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第*届人大常委会第*次会议通过 ****.*.* ）的第**条规定执行。

**、本工程根据国家和省有关计价规范设置招标控制价。

**、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。异议受理部门： 广州市增城区公共建设项目管理办公室[联系方式] ，异议受理电话：***-********，地址： 广州市增城区荔城街荔乡路**号 。

**、 投标申请人在递交投标文件时须按要求提交《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件，以证明投标申请人及其法定代表、项目负责人无行贿记录。《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》可由公司、企业住所地或者业务发生地人民检察院出具，但有效期应在本项目投标截止时间内，否则拒收其投标文件。如投标人在广州市增城区人民检察院开具查询证明，可登录区检察院网站（ ****://***.********.***.**）查阅办事流程，具体接受查询部门：广州市增城区人民检察院反贪局综合预防科，办公地址：广州市增城区府佑路 ***号，咨询电话：***-********。

**、本公告在 广州公共资源交易中心网站（网址： ****://***.****.**.** ）、广东省招标投标监管网、中国采购与招标网 发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。 本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

**、招标人须将招标文件（招标公告）报招投标监管机构备案后，方可发布。

**、其他事项：

* 、办理投标登记手续：

投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件到达递交投标文件地点办理投标登记手续并同时递交投标文件（含资格审查文件）。办理投标登记手续时必须同时递交《广州建设工程投标报名申请表》*式两份（表格可从 ***.****.**.** 服务指南栏目下载）方能进行投标登记。投标报名费人民币*** 元/标段，由交易服务机构收取。

* 、招标文件获取：

招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、工程量清单、招标控制价电子版。招标文件、施工图纸、工程量清单等招标资料费用人民币 *** 元/标段，由招标代理机构在办理投标登记手续时收取。

招 标 人：广州市增城区公共建设项目管理办公室[联系方式]

招标代理机构：广东省广大工程顾问有限公司[联系方式]

**** 年*月**日

附件*：

投标申请人声明 （*）

广州市住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：

*、本公司保证投标报名材料及其后提供的*切材料都是真实的。

*、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

*、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。

*、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“*不准进、*不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名*年，对责任项目负责人暂停投标报名*年。多次违规的，暂停投标报名*至*年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

*、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

*、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

*、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队*。

*、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土，中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动*个月。

特此声明

声明企业： (企业公章)

法定代表人签字：

年 月 日

附件*：

投标申请人声明（*）

关于投标过程不发生围标串标行为的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：

本公司保证在投标过程中不出现以下情形：

*、不同投标人的投标文件内容存在非正常*致的；

*、不同投标人的投标文件*处以上错漏*致的；

*、不同投标人的投标报价或者报价组成异常*致或者呈规律性变化的；

*、不同投标人的投标文件由同*企业或者同*人编制的；

*、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同*人的；

*、不同投标人的投标文件相互混装的；

*、不同投标人的投标文件由同*台电脑编制或者同*台附属设备打印的；

*、不同投标人委托同*人投标的；

*、不同投标人使用同*人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

*、不同投标人聘请同*人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专用技术的除外；

**、评标委员会认定的其他串通投标情形。

如果出现上述情形之*的，愿意接受评标委员会或建设行政主管部门作围标串标行为的认定，并自愿无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

*、取消投标、中标候选人资格、中标资格；

*、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；

*、两年内停止或永久禁止参与增城区财政资金建设工程的投标；

*、两年内停止或永久禁止在增城区承接工程或者执业；

*、对不良行为予以记录，并进行公告；

*、报增城区建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；

*、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业： （企业公章）

法定代表人签字：

年 月 日
附件*：

投标申请人声明（*）

关于遵守招标文件和履行施工合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：

*、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：

*、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。

*、施工现场技术和管理人员：

（*）投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工；

（*）根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构，委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求；

（*）在收到发包人进场通知的 * 天内，所有技术和管理人员全部到位，进入现场办公，不得兼职或者擅自离岗；

（*）若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，我公司愿按发包人要求撤换不合格人员，并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。

*、工期：保证尽*切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。

*、材料、设备：保证准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。

*、质量、安全：保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划，且按增城区有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。

*、不发生出借资质、转包、违法分包行为。

*、不拖欠或克扣劳务人员工资，不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款（如有分包工程）。

*、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

*、取消中标资格或者解除合同；

*、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；

*、两年内停止或永久禁止参与增城区财政资金建设工程的投标；

*、两年内停止或永久禁止在增城区承接工程或者执业；

*、对不良行为予以记录，并进行公告；

*、报增城区建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；

*、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业： （企业公章）

法定代表人签字：

年 月 日