兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司宿舍楼项目总承包(EPC)公开招标公告

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司[联系方式]宿舍楼项目总承包(***)公开招标公告【信息来源：兖矿集团】【信息时间：****-**-**  阅读次数： 】【字号 大 中 小】 【我要打印】【关闭】 标题名称兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司[联系方式]宿舍楼项目总承包(***)公开招标公告项目编号****-****-******-****有效起始日期****-**-**有效截止日期****-**-**兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司[联系方式]宿舍楼项目总承包（***）公开招标公告*、招标条件 本招标招标人为兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司[联系方式]。项目已具备招标条件，现对兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司[联系方式]宿舍楼项目总承包（***）进行公开招标。*、工程概况与招标范围 *.* 项目名称：兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司[联系方式]宿舍楼项目总承包（***）*.* 项目编号：****-****-******-*****.*工程概况：本项目为石拉乌素、营盘壕、转龙湾煤矿宿舍楼（***），统招分签。⑴内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿宿舍楼项目隶属于内蒙古昊盛煤业有限公司，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属札萨克镇门克庆嘎查管辖。项目位于石拉乌素煤矿工业广场生活区南部。内容包括新建*#宿舍楼以及相关的室外配套工程。*#宿舍楼位于现有生活区救护队综合楼东侧，地上**层，建筑面积约*****㎡。建设完成后，新增宿舍***间。室外配套工程包括：设备用房、消防泵房、换热站、消防水池等建构筑物，其中，设备用房建筑面积***㎡，消防泵房建筑面积**㎡（地上**，地下**），换热站建筑面积***㎡，消防水池为*****。系统工程包括：**/*.***变、配电系统；动力系统；照明系统；防雷保护、安全措施及接地系统；综合布线系统；视频监控系统；火灾自动报警系统；消防电源监控系统；电气火灾监控系统；室内外生活给水系统；室内外排水系统；室内外消防供水系统；采暖系统；通风系统；防排烟系统等。室外工程包括：室外道路、场地硬化、铺砌、绿化、供电线路、综合管沟等工程。⑵营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿宿舍楼项目隶属于营盘壕煤炭有限公司，位于营盘壕煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西南部乌审旗境内，纳林河矿区中部，行政区划隶属乌审旗嘎鲁图镇管辖。项目位于营盘壕煤矿工业广场内。内容包括新建*#、*#宿舍楼、新建联合泵房、新建消防水池、换热站扩建等及相关的室外配套工程；*#、*#宿舍楼位于现有*#、*#宿舍楼北部，均为地上**层，*#、*#宿舍楼单体建筑面积约*****.**㎡，总建筑面积约*****.**㎡。建设完成后，新增宿舍***间。室外配套工程包括：联合泵房建筑面积***㎡。换热站扩建建筑面积***㎡。消防水池有效容积为*****。系统工程包括：**/*.***变、配电系统；动力系统；照明系统；防雷保护、安全措施及接地系统；综合布线系统；视频监控系统；火灾自动报警系统；消防电源监控系统；电气火灾监控系统；室内外生活给水系统；室内外排水系统；室内外消防供水系统；采暖系统；通风系统；防排烟系统等。室外工程包括：室外道路、场地硬化、铺砌、绿化、供电线路、综合管沟等工程。⑶鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司转龙湾煤矿宿舍楼项目隶属于鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司。转龙湾煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属纳林陶亥镇管辖。项目位于转龙湾煤矿工广区西部生活区。内容包括新建*#宿舍楼项目、救护队楼改造、新建换热站及设备间、喷淋水池、喷淋泵房等以及相关的室外配套工程。*#宿舍楼建筑面积*****.**㎡。救护队办公楼扩建建筑面积***.**㎡。换热站及设备间建筑面积***㎡。清水泵房扩建建筑面积**㎡。喷淋泵房建筑面积***㎡。喷淋水池为地下水池。系统工程包括：**/*.***变、配电系统；动力系统；照明系统；防雷保护、安全措施及接地系统；综合布线系统；视频监控系统；火灾自动报警系统；消防电源监控系统；电气火灾监控系统；室内外生活给水系统；室内外排水系统；室内外消防供水系统；采暖系统；通风系统；防排烟系统等。室外工程包括：室外道路、场地硬化、人行道铺砌、绿化、供电线路、综合管沟等工程。*.*.*电源条件石拉乌素电源：招标人只指定临时用电的接口，不负责将临时用电接入施工区域内，由投标人自行接至施工现场并承担电费；相关接电的手续和临时用电的设备、设施均由投标人自行解决，并承担产生的费用，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。营盘壕电源：建设单位提供电源接口，由中标单位自行接至施工现场，由建设单位计量，在月度工程款中扣除。转龙湾电源：发包人提供电源接口，由承包人自行接至施工现场，按表计量并承担相关费用。电价依据电力公司收费标准执行。*.*.*水源条件石拉乌素水源：施工用水、通讯线路招标人不指定接口，由投标人根据现场情况，自行解决，取水手续、施工用水设施、设备由投标人自行解决，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。营盘壕水源：建设单位提供水源接口，由中标单位自行接至施工现场，由建设单位计量，在月度工程款中扣除。转龙湾水源：发包人提供施工用水源接口，由承包人自行接至施工现场，并承担相关费用，水免费提供给承包人使用。*.* 招标范围：包括项目的设计（施工图、竣工图计）、勘察、施工图设计、消防设计专篇、场地准备及临时设施、避雷测试、消防验收、采购（不含除电视机、家器具）、施工、房屋移交、及其他技术服务等工作内容。实现设计、采购、施工、移交各阶段工作的合理交叉与紧密融合，并对工程的安全、质量、进度、造价、移交全面负责。具体承包范围描述如下：*.*.*设计本项目的施工图设计以招标人提供的招标文件、技术规格书、可行性研究报告（代初步设计）和招标人提供的图纸、技术资料等为基础（以上资料描述不*致的，按照标准高的执行），包括招标文件、技术规格书、可行性研究报告（代初步设计）涵盖的所有内容的施工图设计和部分建筑物的效果图设计。投标人设计的施工图，必须符合国家标准和行业规范，满足安全、消防、环保、节能等专项设计的设计规范。招标人的设计标准只能高于招标人提供的招标文件、技术规格书、可行性研究报告（代初步设计）、图纸等技术资料要求的设计标准。低于招标人要求的设计标准的，招标人有权对投标人的投标文件按照废标处理。即使招标人中标后，若发现中标人设计的标准低于招标人要求的设计标准，招标人有权要求投标人按照招标人要求的设计标准施工，并不增加任何费用。投标人设计的施工图需要报相关部门审查的，投标人自行办理相关审查事宜，并承担相关费用。主要设计内容如下： ⑴总平面图设计：投标人按照招标人提供的总平面图实施场平工程，不得更改招标人提供的总平面的设计内容，确需对总平面调整的，需在递交投标文件前，向招标人发出书面的变更请求，经招标人同意后，变更总平面设计，未经招标人同意，擅自修改总平面布局，招标人有权对投标人的投标文件按照废标处理。⑵建筑设计：*#宿舍楼的建筑、结构、水、暖、电的施工图设计必须以可行性研究报告（代初步设计）中的图纸为基础。投标人设计的施工图不得改变招标人提供的图纸的平面布局，立面设计、建筑高度、建筑造型。确需对平面布局，立面设计、建筑高度、建筑造型调整的，需在递交投标文件前，向招标人发出书面的变更请求，经招标人同意后方可变更，未经招标人同意，擅自修改的，招标人有权对投标人的投标文件按照废标处理。 投标人除提供施工图纸外，需提供单体建筑的正立面、侧立面、透视图（含*面）的效果图，效果图必须真实反应施工图的立体效果。⑶室外工程：包括室外强电、弱电、照明、监控、供暖、供水、排水、综合管沟、场内道路、绿化等工程，招标人以投标人提供的图纸为基础，进行设计细化，设计标准只能高于招标人提供的图纸和相关技术要求的设计标准。*.*.*采购负责该总承包项目所有的设备、材料采购工作；负责设备、材料的催交、运输以及运抵现场后的接收、检验、保管等工作；所有进场设备、材料的质量标准必须满足招标人相关技术文件和相关标准、规范的要求，对进场设备、材料严格按照相关质量验收规范进行检验和验收，并承担相关检验费用。*.*.*施工完成招标人提供的技术规格书、可行性研究报告（代初步设计）涵盖的所有的永久工程的施工，以及为完成永久工程实施的临时工程的施工，并承担产生所有的费用。施工过程中严格按照相关施工、验收标准、规范组织施工，施工质量达到“优良”标准，施工现场达到文明工地标准，同时满足智慧工地的要求：需包括劳务实名制管理、噪音环保扬尘监测、施工现场视频监控等智能系统。*.*.*房屋移交投标人将该项目建成后，负责将该项目移交给建设方，因房屋的设计、施工质量问题，导致项目无法移交，投标人承担所有的责任，并按照合同约定，扣除相应的款项。*.*.*其他技术服务费包括工程详细勘探测量费（地基处理、基础形式设计所依据的地质资料和岩（土）层分布及分层承载力由发包方提供相近相邻建筑物初步地质资料，总包单位中标后对建筑物范围内地质情况进行详细勘探，出具详细《岩土工程勘察报告》，并对投标设计方案中地基处理和基础形式加以修正补充，地勘费用和所修正的地基处理，基础再设计在***总承包费中包干使用）、消防设施检测验收费、避雷测试费、场地准备等费用。（具体内容详见技术规格书）*.*建设工期：石拉乌素宿舍楼建设工期**个月（含施工准备期），开工日期以实际开工时间为准；转龙湾煤矿宿舍楼建设工期**个月（含施工准备期），开工日期以实际开工时间为准；营盘壕煤矿宿舍楼建设工期**个月（含施工准备期），开工日期以实际开工时间为准。*.*建设地点：石拉乌素煤矿工业广场生活区南部、营盘壕煤矿工业广场北部生活区、转龙湾煤矿工广区西部生活区。本次招标共计*个标包，见下表。投标人应对所选标包进行整体投报，不允许仅对标包内部分内容进行投报。具体要求详见招标文件。序号名称规格型号单位数量*石拉乌素煤矿宿舍楼详见技术规格书批**营盘壕煤矿宿舍楼详见技术规格书批**转龙湾煤矿宿舍楼详见技术规格书批* *、电子平台注册本项目通过山东能源集团电子招标采购平台（****://***.******.***）进行电子化招标。有意参加并符合条件的投标人，尚未注册成为山东能源集团电子招标采购平台正式用户的，需先登录山东能源集团电子招标采购平台进行电子注册、经验证通过并办理**数字认证证书后方能参与招标活动。注册需携带资料请详见平台门户网站“投标人操作指南”。*、投标人资格要求*.*独立投标：投标人必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的*般纳税人企业。*.*联合体投标：联合体双方应是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的具有*般纳税人资格的独立法人。双方必须签订联合体协议，牵头单位由施工单位承担，牵头单位具有工程总承包资质。联合体中标的 ，联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。*.*具有建筑工程施工总承包*级及以上资质，建筑工程行业设计甲级及以上资质，并应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力，以及与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩。*.*具有合格有效的企业安全生产许可证。*.*拟委派的项目经理应具有国家注册执业资格，施工负责人应具有建筑工程专业*级注册建造师资格，设计负责人应具有*级注册建筑师资格，项目经理具有工程总承包管理经验。*.*法定代表人为同*个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。*.*具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。*.*未被列入投标人黑名单。近*年内未被各级人民法院网站列入失信被执行人名单，在信用中国、全国建筑市场监管公共服务平台、各级政府地方公共资源交易平台、军队采购网等官方网站公示信息中，不存在黑名单限制、提供虚假材料骗取中标、围标、串标、转借或挂靠资质、重大工程质量事故、拒不执行法院判决等不良行为记录和违法违规信息（需在投标文件中附信用查询）。 *.*本项目接受联合体投标，联合体成员最多不超过两家。注：本项目实行资格后审，投标人从招标代理机构处得到招标文件，不代表通过资格审查。以上资料需提供原件扫描件，招标人保留签订合同查验原件的权利。*、业绩要求 ****年*月*日以来具有同类型规模项目工程施工业绩，单个项目合同额度不低于****万元人民币，工程质量达到合格。工程合同证明材料要包含合同封皮、工程内容、合同签订页。投标人必须保证所提供的工程合同、验收证明材料的真实性，如发现或被投诉提供虚假业绩证明的，*旦查实，取消投标资格并承担相应损失，招标人保留查验合同原件的权利。*、招标文件的获取 *.*潜在投标人购买招标文件的费用必须电汇至招标代理机构指定账户，并将电汇凭证通过山东能源集团电子招标采购平台以形式上传至系统，支付成功后，投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标人/招标代理机构不提供任何纸质招标文件。招标代理机构允许下载招标文件时，即视为招标文件己经售出。除招标人或招标代理机构的原因外，招标文件*经售出，恕不退款。*.*潜在投标人购买招标文件时填写的信息务必保证。*.*购买招标文件人必须是投标人。*.*填写的保证金账户和账号信息必须是投标人基本账户的真实信息，此信息将作为收取及退回保证金时使用，由于投标人填写错误导致投标保证金不能及时收取及退回的，责任由投标人自行承担。不得以个人名义电汇投标保证金。*.*填写的投标联系人必须是本次开标仪式前与评标期间的正式联系人，所有的澄清将通知此联系人。*.*招标文件发售时间：****年*月**日*:**-****年*月**日**:**（北京时间）。*.*招标文件售卖****元，售后不退。*、投标文件的制作与上传*.* 投标文件应通过“山东能源集团电子招标采购平台投标文件制作系统”制作生成，使用**数字认证证书签章并加密。*.*通过山东能源集团电子招标采购平台上传投标文件时间在开标时间截止前均可上传（上传投标文件之前必须先缴纳投标保证金并将电汇底单上传，否则投标文件无法上传），网上递交时间以服务器收到投标文件后返回的回执中的时间为准。（回执中的时间由时间戳服务器生成，与国家授时中心保持*致）。本项目允许投标人使用**数字证书通过远程方式对投标文件进行开标解密。*.*逾期送达的或者未送达指定地点的或者未按要求上传电子投标文件的，招标人不予受理。*、开标时间、地点及方式*.*开标时间：****年*月**日**:**（北京时间）*.*开标地点：山东能源集团电子招标采购平台网上开标大厅(****://***.******.***)*.*本项目采用全电子化招标，投标人代表须用**数字认证证书锁现场或异地对上传的投标文件进行解密开启其开标*览表。*.*开标期间投标人须保持随时在线状态,否则引起的不利后果由投标人自行承担。*、发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）、阳光采购服务平台（****://***.******.***）、山东能源集团电子招标采购平台（****://***.******.***）*个网站上同时发布。**、收款信息 **.*标书费收款信息公司账户：山东能源招标有限公司[联系方式]开户银行：中信银行济南舜耕支行账号：*******************联行行号：************备注：此账户仅接收标书费，发票为普票电子发票并发送报名邮箱（标书费发票月底自动发送至投标人报名邮箱）；汇款时务必在备注或留言写明招标编号、简写项目名称（例：****-****-******-**** 宿舍标书费），因缴错账户或未按要求备注信息造成投标延误，后果自负。**.*保证金收款信息缴纳标书费获取招标文件后，第*章投标人须知前附表*.*.*投标保证金信息缴纳保证金，此账户仅接收保证金，发票为增值税专用发票，汇款时务必在备注或留言写明招标编号、简写项目名称（例：****-****-******-**** 宿舍保证金），因缴错账户或未按要求备注信息造成投标延误，后果自负。注：标书费与保证金为两个账号，请勿打错。**.* **办理及续费相关费用收款信息详见：****://***.******.***/***/*******/*******/*****.*****、联系方式 招标人：兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司[联系方式]联系人：徐先生（兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司[联系方式]经营管理部） 代理机构：山东能源招标有限公司[联系方式]联系人：司经理电  话：****-********    邮  箱：****@***.***.*** ******** **************(**, **, **) { *** *** = ********.**************(**) ***.*****.******* = "" ***.*****.********* = ** ***.*****.******** = ** ********.****.********* = ** - ***}$(".**********").**('*****', ********(){*** ***** = $(****).****().****()*** ******(***** == "大"){**** = **}**** **(***** == "中"){**** = **}**** **(***** == "小"){**** = **}****{**** = **}$("#************").***("****-****", ****+"**")$("#************").****("*").***("****-****", ****+"**")$("#************").****("****").***("****-****", ****+"**")$("#************").****("***").***({"*******": "*****","******": "* ****"})})******** *************(){******.******=**********.****('','_****')******.*****()}$.****($("#******").****("*"), ********(*, ****){*** ******** = $(****).****("****")**(********.*******("********************") != -*){$(****).****("****", ********.*********** + ********)}})/* 判断设备 */*** ********* = *********.*********.***********()*** *********** ********* = *******(********* == **** || ********* == ''){******** = '***' }****{**(*********.*******("*******") != -* ){ ******** = '*******'********* = ****}**** **(*********.*******("***") != -* || *********.*******("******") != -* || *********.*******("****") != -*){ ******** = '***'********* = ****}**** **(*********.*******("******* *****") != -* ){ ******** = '**'********* = ****}****{******** = '***' }}**(*********){$.****($("#************").****("***"), ********(*, ****){$(****).******("*").****("*****", "****-******: * !*********")$(****).****("*****", "*****: ***% !********* ******: ***% !*********")})}