汇通大厦工程-建筑改造及配套设施设计-采购-施工总承包（EPC）

第*章 招标公告

*.招标条件

        汇通大厦工程-建筑改造及配套设施设计-采购-施工总承包（***）已由佛山市禅城区发展和改革局以 项目代码****-******-**-**-****** 批准（备案）建设，招标人为佛山市建鑫住房租赁有限公司[联系方式]，建设资金来自 企业自筹 。

本项目汇通大厦工程-建筑改造及配套设施设计-采购-施工总承包（***）已具备招标条件，现进行公开招标。

*.工程概况与招标范围

*.* 建设地点： 佛山市禅城区石湾街道里水教子村南侧  

*.* 项目建设规模：汇通大厦为****年停建的*栋**层*类高层民用公共建筑，为综合楼，工程整体为*级耐火等级，主体、外立面及室内隔墙施工完成后停建烂尾。现需在基本保持原结构主体和建筑外立面的情况下，对该栋楼进行续建、改造及装饰。经测绘:建筑总面积为*****.**平方米其中地下建筑面积****.**平方米，地上建筑面积*****.**平方米。建设用途：商业、办公、公寓、停车库、配套用房等。本设计-采购-施工总承包工程范围以第*点“承包范围”为准。当前建筑状况以汇通大厦现场情况为准，承包人（中标人）已充分考虑该建筑情况对合同履行影响。施工范围实际以经甲方审核确认的施工图为准。

*.* 工期：施工定额工期***个日历天。计划总工期***个日历天（含设计**个日历天），计划开工日期为****年*月*日。

*.* 招标控制价（最高投标限价）： **,***,***.**元 ，其中设计费*******.**元，建安工程费********.**元。

*.* 本招标工程共分  *   个标段，各标段招标内容、规模承包范围：

承包范围：汇通大厦工程建筑改造及配套设施的设计、采购、施工至工程竣工验收、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，具体包括但不限于以下事项：

*.*.*设计部分

*.*.*.*在初步设计的基础上，完成本项目所有建设内容相关的工程设计及后续服务等，包括但不限于：整体方案深化与调整、施工图设计，以及施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更及施工期和缺陷责任期施工现场服务工作、设备材料采购咨询服务、专业设计配合服务以及配合审核竣工图等后续服务。设计具体内容包括但不限于：

（*）负*层：完成各专业设计，不包含电梯前室、楼梯间及楼梯前室室内装修设计，包含建筑及结构改造、水电（不含弱电）、暖通（含通风（含新风）、空调、防排烟等）、消防、其他区域的室内装修设计等；

（*）首层：完成各专业设计，不包含电梯厅及前室、楼梯间及楼梯前室、办公室大堂、公寓大堂以及展厅（如需）的室内装修设计，包含建筑及结构改造（不含外立面改造）、水电（不含弱电）、暖通（含通风（含新风）、空调、防排烟等）、消防、其他区域的室内装修设计以及新增雨棚的设计等；

（*）第*层：完成各专业设计，不包含电梯厅及前室、楼梯间及前室、大堂的室内装修设计，包含建筑及结构改造（不含外立面改造）、水电（含不弱电）、暖通（含通风（含新风）、空调、防排烟等）、消防、其他区域的室内装修设计等；

（*）第*层：完成各专业设计，不包含电梯厅及前室、楼梯间及前室的室内装修设计，包含建筑及结构改造（不含外立面改造）、水电（含不弱电）、暖通（含通风（含新风）、空调、防排烟等）、消防、其他区域的室内装修设计等；

（*）第*层至第*层、第**层：完成各专业设计，不包含室内装修设计，包含建筑及结构改造（不含外立面改造）、水电（不含弱电）、暖通（含通风（含新风）、防排烟等）、消防设计等；

（*）第*层：完成各专业设计，不包含电梯厅及前室、楼梯间及前室的室内装修设计，包含建筑及结构改造（不含外立面改造）、水电（不含弱电）、暖通（含通风（含新风）、空调、防排烟等）、消防、其他区域的室内装修设计（含软装设计）等；

（*）第**层：完成各专业设计，不包含电梯厅及前室、楼梯间及前室、厨房及餐厅的室内装修设计，包含建筑及结构改造（不含外立面改造）、水电（不含弱电）、暖通（含通风（含新风）、空调、防排烟等）、消防、其他区域的室内装修设计等；

（*）第**层至第**层：完成各专业设计，不包含室内装修设计，包含建筑及结构改造（不含外立面改造）、水电（不含弱电）、暖通（含通风（含新风）、防排烟等）、消防设计等；

（*）第**层至第**层：完成各专业设计，包含建筑及结构改造（不含外立面改造）、水电（不含弱电）、暖通（含通风（含新风）、防排烟等）、消防、室内装修设计等；

（**）完成本项目所有楼梯间栏杆及临边栏杆设计；

（**）完成交通设施及划线设计；

（**）完成园林绿化、小市政配套工程设计，含室外广场、绿化、道路、停车场、升旗台、充电桩、外围构筑物、周边台阶、无障碍等；

（**）编制建设工程设计文件，保证新旧设计、不同端口设计衔接融合，满足设计规范和合同约定，项目竣工验收、运营所需。

以上结构设计包括项目打拆以及增补构件的相关工作。待项目改造完成后，由专业公司进行结构安全性鉴定，以明确是否需要对结构进行加固，相关加固工作不在本次设计范围以内。

*.*.*.*设计其他服务

（*）负责办理项目施工图审查（如需）及*次装修消防设计审查，如期取得施工图（含消防）设计文件审查合格书，并承担相应的费用。

（*）除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计交底、设计变更）等工作，保证设计变更满足施工要求。

（*）竣工图纸编制。

（*） 负责对非承包人负责范围内的专项设计进行审核、优化并通过发包方的审批方可实施，同时需确保预算均在合同要求的控制范围内。

（*） 本合同约定在承包人范围的工作发生的费用由承包人承担，如承包人缴费在支付手续上需以发包人名义进行相关实际费用的缴付，无论收款人开具的发票或收据的抬头单位是否承包人，发包人均在代承包人缴费后（保留缴费凭证并不再返还承包人）可在进度款支付中扣回，且承包人无条件承担可能产生的税费的差额。

*.*.*施工部分

*.*.*.* 按照招标文件及合同约定的范围、按发包人确认的施工图和合同约定的建工工程计算价款进行施工总承包，包括但不限于包工、包料（含材料检测）、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工方案专家评审、包办理相关施工报建工作、包材料工程保管、包承包范围内工程验收合格、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织管理、包专业协调配合、包保修以及包括但不限于如下内容：

（*）室内装修部分：

*）完成室内装修设计部分的装修施工，含**层公寓室内家电（不含空调）、家具（含橱柜）、灯具及智能门锁等的采购、施工；

*）完成整栋楼的环保检测、白蚁防治；

（*）土建改造部分：

*）按建筑改造图纸要求拆除室内与设计不符的现有墙体（含首层临时封堵红砖墙），按设计要求砌筑新墙体，卫生间墙体需增加防水反坎（含防水、不含装修）；

*）按建筑、结构改造图纸要求拆除、新建、改造及加固结构构件，含新消防水池浇筑及相应爬梯等设施安装；

*）按设计图纸要求对现有飘窗台改造：现有窗台拆除，新建墙体（含面层批水泥砂浆、层间防火棉）；

*）按设计要求对墙体、剪力墙、梁柱身及天花板底进行批荡水泥砂浆处理；

*）按设计图纸进行剪力墙开洞（门洞）、楼板开洞（风井、管井、烟井等）；

*）按设计图纸砌筑、改造**层设备机房及储物间（含装修）；

*）门窗、水电工程、消防工程等分部分项工程的*次性收边收口补洞、设备土建基础施工、新建楼板及墙体预留孔洞、*次开洞等；

*）按建筑改造图纸要求完成防火门、防火卷帘的安装（不含首层高低压配电房门窗）；

*）按设计图纸对地下车库、车库出入口及原排风机房装修改造（含车位划线、交通设施等）；

**）完成本项目所有楼梯栏杆及临边栏杆安装；

**）按设计图纸安装电梯机房排气扇（含剪力墙开孔）；

**）室外首层室外周边台阶、无障碍坡道的彻筑、回填（含装修、栏杆安装）；

**）拆除（**层、**层、**层、设备机房及楼梯）屋面防水保温层重新做防水保温层、保护层及面层，完成第*层小露台防水保温处理及女儿墙批荡；

**）替换*层圆弧位女儿墙压顶及内侧铝扣板粘结胶、*层阳台女儿墙压顶及内侧铝扣板粘结胶、**层女儿墙压顶及内侧铝扣板粘结胶；

**）整栋幕墙室内、室外玻璃清洗；

**）现场施工临时围蔽，含降尘设备；

**）地下室防水补漏（如需）；

**）实现本工程验收的其他工作，包括砌块检测、砌筑砂浆检测、报批报验等。

（*）给排水部分：

*）排水系统

①建筑内雨水、冷凝水、通气管、雨水地漏等全部安装到位，污水、废水所有主管至各层预留口（含管堵），包括化粪池系统在内；

②排水泵、排污泵及配套的控制箱（含）至设备下装电缆、管道及配件等；

③首层、*层、*层、**层、**层及**层预留接驳口至卫生器具、设备之间的所有管路、阀门以及空调排水等；

④地下室集水井强排系统安装；

⑤小市政配套排水系统，含红线内外市政管网接驳、排污许可证的办理等；

*）给水系统

①除消防给水以外，包括商业、生活、冲洗等体系的自市政总表（不含总表）至层间（管井）的总控制阀门、分层总表或分户水表之间的所有管道、阀井、设备（含水泵、阀门、水表等），同时包括屋面消防水池补水管，水质监测（如需）以及负*层和天面水池污坭清运、清洗；

②水泵房设备、成品水箱等安装及调试，包括水泵设备的控制箱及下装至设备的电缆及管路；

③首层卫生间、*层、*层、**层、**层及**层自层间总控制阀门、分层总表或分户水表至用水末端及户内所有冷热水管路、阀门、设备；

（*）电气部分：

*）完成整栋楼的主干线安装，自首层电房施工至层间配电箱；

*）完成除电梯厅及前室、楼梯间及前室、首层展厅、首层办公大堂、首层公寓大堂、首层商铺（含分户电箱）、*-*层及**层、**层厨房、**层-**层外，其他区域的平层分支线的设备；

①低压电气

*）低压配电柜至所有消防系统（消防水、消防电、通风排烟）控制箱、生活水泵控制箱、排污泵电源控制箱之间（不含控制箱及箱内设备）的上装线路及途经的配电箱、电表箱安装（含与控制箱的连接）；

*）低压配电柜至所有楼层总照明配电箱（含普通照明及应急照明配电箱）的线缆及途经配电箱、电表箱、开关、电涌保护器（如有）、电源监控模块（如有）安装；

*）低压配电柜至消防控制室、安防控制室、网络机房、电梯机房、管井、空调机房的配电箱（含配电箱）的线缆及途经配电箱、电表箱、开关、电涌保护器（如有）、电源监控模块（如有）安装；

*）各配电箱至地下室、楼梯间、设备机房（如风机房、水泵房等）、储物间、消防控制室、管井等公共区域内（不含高低压配电房、电梯机房）的普通照明灯具、开关、插座及电缆、管路；

②防雷接地系统

*）屋面防雷（如需）；

*）项目所有的防雷预留接点、接地端子等；

*）本工程范围内的设备系统（不含高低压配电房）防雷接地自设备到预留接点；

（*）消防工程：

完成所有消防系统的安装及实现本工程验收的其他工作，包括材料检测、报批报验等。

*）消防电气

火灾自动报警系统、消防联动系统、火警广播及背景音乐系统、*方通话、电气火灾监控系统、应急照明和疏散指示系统（下装至设备的电缆、管路以及应急照明配电箱通讯线，含主配电箱）、防火门监控系统（不含防火门）、电梯迫降线路、消防电源监控系统及消防控制中心相关设备。

*）消防水系统

室内消火栓系统、室外消火栓系统（包括室外消防水表至室外消火栓以及消防水池之间的管道、设备）、喷淋系统、消防水泵设备（含高位水箱补水设备）、水泵设备的控制箱及下装至设备的电缆及管路等（含拆除原有消防水系统）。

*）通风防排烟系统

通风防排烟系统（包括加压送风、防排烟、挡烟垂壁、普通排风、通风百叶等，不含高低压配电房及电梯机房排气扇）、防火卷帘系统、灭火器系统、气体灭火系统由，所有风机、防火卷帘的控制箱及下装至设备的电缆及管路等。

*）消防管线套管内封堵。

*）消防工程相关设备系统的防雷接地。

（*）市政绿化

*）按设计图完成园林绿化、小市政配套工程（开路口及许可证的办理）等；

*）完成红线范围内自绿化分水表至园林灌溉给水管网；

*）完成配电箱至室外园林景观照明灯具、电缆、管路、安装（含园林灯、埋地灯、泛光等）；

*）完成护栏施工，绿化苗木；

*）完成室外监控系统。

*.*.*.* 负责根据建设要求组织各项专家评审，并承担相应的专家评审费用。

*.*.*.* 如果发包人决定某专业不实施或进行实施方案调整、或调整施工承包范围及内容的，承包人应予以配合，不视为发包人违约，不得以此为理由向发包人进行索赔。承包人需与专业分包单位签订专业分包合同，并配合做好施工管理工作，且应就分包单位工程质量向发包人承担连带责任。

*.*.*.* 协助配合相关部门结（决）算审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告、竣工图编制、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。

*.*.*.* 受发包人委托办理施工报建（如有）直至工程竣工验收合格。施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若有）、施工合同备案手续、施工许可手续，除由发包人缴交的行政管理费用外，费用已包含在投标报价中，承包人投标报价已中已综合考虑（发包人不再另行计算）。

*.*.*.* 组织竣工验收，包括*次装修消防验收等分部分项工程验收合格、各项专业验收及涉及施工单位的验收合格手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料。承包人承诺并保证对其中标的消防部分施工项目，在项目装修完工、内部验收合格后**个工作日内能通过有关消防部门的验收并取得消防验收合格意见书。

*.*.*.* 负责施工管理配合服务，对由发包人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不限于提供场地和使用临时设施的配合工作。

*.*.*.* 协助配合协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、村委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管、环保部门等。

*.*.*.*改造工程继续衔接原有工程，包括各项手续等。

各投标人均可就本招标工程上述标段中的 * 个标段投标，但最多允许中标 * 个标段。

*.* 承包方式：设计-采购-施工总承包，包工、包料、包工期、包安全、包文明施工等，其中，*、设计费：þ总价包干；*、建安工程费：þ综合单价包干。

*.* 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合

格标准，承诺达到      /              （省、市建设工程优质奖或其他奖项标准）。

*.* 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到

           /           （省、市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地或其他标准）。

*.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。  

*.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

*.* 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

*.* 对投标人企业的资质要求

*.*.* 投标人须同时具有承接本工程所需的以下资质：

① 设计资质：工程设计建筑行业（建筑工程专业）乙级（或以上）资质。

② 施工资质：建筑工程施工总承包*级或以上资质。

*.*.* 本工程接受联合体投标。联合体由符合*.*.*第①点要求的最多*家设计单位与符合第②点要求的最多*家施工单位组成联合体投标，联合体投标的须以具备上述施工资质且承担本项目施工工作的成员单位为牵头人。联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约保证金、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目工程款的支付。

*.* 投标人（联合体指牵头人）须持有有效的《安全生产许可证》。

*.* 投标人须按照《佛山市发展和改革局等*部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

*.*  √ 投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案。

*.*.* √ 佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为*级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

*.*.* 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：***.*****.***）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

*.* 对投标人拟派项目负责人的要求（若为联合体投标的，项目负责人由联合体牵头人拟派）：

*.*.* 对拟派项目负责人的资格要求：须具有建筑相关专业中级职称（职称证书应以人社部门或者在人社部门核准备案的职称评审委员会颁发的为准），且具备注册于投标人本单位的 建筑工程 专业 * 级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是*级建造师；在广东省内注册的*级建造师可提供“取得广东省*级建造师、*级注册结构工程师、*级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（*证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。  

*.*.* 拟派项目负责人必须在 佛山市建筑诚信评价体系管理平台 登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

*.*.* 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

*.*.* 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推 * 个月，即****年*月至****年 *月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。

*.*.* 投标人应慎重考虑选派*名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本工程项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。

*.*对投标人拟派设计负责人的要求（若为联合体投标人，则由联合体承担本项目设计单位委派）：

*.*.*项目设计负责人的资格要求：*名，应当具有有效的建筑相关专业高级工程师（或以上）职称。

*.*.*拟派项目设计负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目设计负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

*.*.*拟派项目设计负责人未被中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/）列入失信被执行人。中国执行信息公开网最终查询结果以资格审查当日查询的数据内容为准。

*.*.*拟派项目设计负责人需提供投标人近*个月（扣除发布招标公告当月往前顺推*个月，即****年*月至****年*月）为拟派项目设计负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件为准。（有效的社保证明材料包括：以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明；或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载打印的打印件并加盖投标人公章。社保缴纳期限包含疫情期，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，招标人将采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况。）

*.* 对投标人拟派专职安全人员的要求（若为联合体投标的，专职安全人员由联合体牵头人拟派）：专职安全人员*名，均须具有《安全生产考核合格证（*证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推*个月，即****年*月至****年*月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。

注：项目负责人、项目设计负责人、专职安全员不能互相兼任。

*.* 对投标人企业的信誉要求

*.*.* 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

*.*.* 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

*.*.* 在最近*年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近*年”是指该项目招标公告/投标邀请书发出之日起往前顺推*年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

*.*.* 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

*.*.* 根据《佛山市发展和改革局等*部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔****〕*号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

*.** 对投标人企业完成过的类似工程业绩要求：

投标人（若为联合体投标的，由联合体牵头人提供）近*年（自本项目招标公告发布之日起往前推），须独立完成过单项合同(不含补充合同)金额为****万元或以上的公共建筑工程施工业绩（以竣工验收证明材料载明的时间为准）。

注：（*）施工业绩证明材料：须同时提供①中标通知书；②合同协议书；③竣工验收证明文件复印件（加盖投标人公章）；业绩时间以竣工验收证明文件上载明的时间为准，业绩金额以合同协议书上的金额为准；

（*）中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发或备案的方为有效。投标人还须提供当地公共资源交易网站或当地政府的招标投标主管部门网站的查询网址路径及评标公示或中标公示网页打印件并加盖投标人公章，否则业绩不予认定，招标人有权随时查询；

（*）如上述业绩证明材料均不能清晰反映项目规定的关键特征和必要信息的，还须提供附有业主方联系人及联系电话的业主证明文件（加盖业主单位公章）。

（*）公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文件、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输用房（如机场、车站建筑等）。

（*）以下浮率中标的公共建筑工程施工业绩不予认定。

*.招标文件、图纸等资料的获取

*.* 凡有意参加投标者，可于****年 * 月 * 日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址：****://****.******.***.**，业务咨询电话：****-********、****-********。

*.* 招标文件*经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有***和****版本时，若有不*致，以招标人盖章的***版本招标文件为准）。否则所造成的*切后果由投标人自负。

*.投标保证金

*.* 本工程要求投标人提交**万元的投标保证金。

*.* 投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。

*.投标文件的递交

*.* 投标文件递交的截止时间

*.*.* 投标文件递交的截止时间：  ****   年  * 月 ** 日 * 时 ** 分。

*.*.* 开标时间：  ****   年 * 月 ** 日 *  时 ** 分。

*.*.* 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、

修改等文件中的相关信息。

*.* 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达  佛山市 公共资源交易中心指定开标室（地址：广东省佛山市禅城区季华*路佛山市行政服务中心大楼*楼指定开标室）。

开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参与开标会的，其参加开标会的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。

*.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容和时间不*致时，以佛山市公共资源交易网发布的为准。

*.其他

*.* 递交投标文件的投标人少于*个的，招标人应当依法重新招标。

*.* 参与投标的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。

*.* 本次招标采用的评定标办法是  综合评估法  。

**.联系方式

招 标 人：佛山市建鑫住房租赁有限公司[联系方式]

地    址：禅城区华宝南路**号（佛山火炬创新创业园）*座*楼

邮    编：******

联 系 人：李小姐

电    话：****-********

传    真：  /  

电子邮件：   /  

招标代理机构：新华招标有限公司[联系方式]

地    址：佛山市顺德区乐从镇东平新城天成路保利东瑞广场*座***室

邮    编：******

联 系 人：谭先生

电    话：****-********

传    真：  /  

电子邮件：************@***.***

                                              ****年 *月 * 日

招标公告编制人：新华招标有限公司[联系方式]