大沥镇育德学校建设工程之高低压变配电工程

？？

大沥镇育德学校建设工程之高低压变配电工程

招标公告

*.招标条件

大沥镇育德学校建设工程之高低压变配电工程已由佛山市南海区发展规划和统计局以南发改资沥字（****）**号文 批准建设，招标人为佛山市南海区大沥镇育德学校，建设资金来自财政资金。

本项目大沥镇育德学校建设工程之高低压变配电工程的招标范围、招标方式、招标组织形式已由佛山市南海区发展规划和统计局以南发改资沥字（****）**号文 核准，已具备招标条件，现进行公开招标。

*.工程概况与招标范围

*.* 建设地点：佛山市南海区大沥镇育德学校 

*.* 项目建设规模：本工程为大沥镇育德学校建设工程之高低压变配电工程，主要工作内容包括室内安装部分、建筑部分、室外电气管网部分。室内安装部分：主要包括电房内高低压配电柜、变压器、灯具、开关、排气扇、配电箱、电缆、管线、线槽安装和电房防雷接地。建筑部分：主要包括电房内的电缆沟基础和变电站基础、防火门、推拉窗安装等。室外电气管网部分：主要包括土方开挖、石粉回填、弃土外运、路面拆除修复、顶管敷设、排管埋地敷设、转角井和直线井、电缆标志桩、电缆标志牌安装等。

*.* 施工工期：** 日历天，实际开工日期以招标人通知或监理单位出具的开工令为准， 工期不因假期、雨季等因素而延长。

*.* 招标控制价（最高投标限价）为：*******.** （元）

*.* 本招标工程共分 * 个标段，各标段招标内容、规模和最高投标限价：

招标内容：大沥镇育德学校建设工程之高低压变配电工程施工图纸及工程量清单范围内施工总承包，具体内容详见本工程图纸及工程量清单。

招标控制价（最高投标限价）为：*******.** 元。

*.* 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，？综合单价包干□固定总价包干。

*.*工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。

★重要事项：根据佛山供电局印发的《佛山供电局配电设施迁改管理工作指引（**** 版）》的要求，供电部门对本工程施工全过程实施行业监督管理。

*.* 安全文明施工要求： 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到合格标准。

**.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

*.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

*.* 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

*.* 对投标人企业的资质要求

*.*.* 投标人企业的要求需同时具备以下①、②和③的条件：

①具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包*级以上(含*级)资质或输变电工程专业承包*级以上(含*级)资质或建筑机电安装工程专业承包*级以上(含*级|)资质。

②具备有效的承装类《承装（修、试）电力设施许可证》*级（或以上）证书。

③投标人必须通过****年佛山供电局*类生产项目合格承包商线路附属设施维修专业资质审查（相关文件以佛山供电局生技部【********】号文为准，如有新的文件按最新的文件执行），且在广东电网有限责任公司施工承包商评价备案，相关企业名录见广电办建【****】**号文施工****及以下目录（如有最新发文，按最新的发文为准）。投标人须提供证明文件扫描件并加盖投标人公章。

*.*.* 本工程不接受联合体投标。

*.* 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

*.* 投标人须按照《佛山市发展和改革局等*部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

*.* 投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案。

*.*.* 佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为*级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

*.*.* 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：***.*****.***）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

*.* 对投标人拟派项目负责人的要求

*.*.* 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的机电工程专业*级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是*级建造师；在广东省内注册的*级建造师可提供“取得广东省*级建造师、*级注册结构工程师、*级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（* 证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。     

*.*.* 拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

*.*.* 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

*.*.* 需提供投标人近*个月（扣除发布招标公告当月往前顺推*个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料原件的扫描件为准。

*.*.* 投标人应慎重考虑选派*名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本工程项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。

*.* 专职安全人员*名，须具有《安全生产考核合格证（*证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。需提供投标人近*个月（扣除发布招标公告当月往前顺推*个月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料原件的扫描件为准。

*.* 对投标人企业的信誉要求

*.*.* 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

*.*.* 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

*.*.* 在最近*年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近*年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推*年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

*.*.* 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

*.*.* 根据《佛山市发展和改革局等*部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔****〕*号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

*.招标文件、图纸等资料的获取

*.* 凡有意参加投标者，可于****年 ** 月 **日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址：****://****.******.***.**，业务咨询电话：****-********、****-********。

*.* 招标文件*经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有***和****版本时，若有不*致，以招标人盖章的***版本招标文件为准）。否则所造成的*切后果由投标人自负。

*.投标保证金

*.* 本工程要求投标人提交*万元的投标保证金。

*.* 投标人可自行选择采用现金或投标保函（保单）的形式提交投标保证金。

*.*.* 投标保证金为现金形式时，投标人应在投标截止时间之前（以银行到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到账延误风险。

*.*.* 投标保证金为纸质投标保函（保单）时，投标人授权代理人应在开标当天且投标截止时间之前将纸质投标保函（保单）送达佛山市公共资源交易中心南海分中心指定开标室（开标*室***）。递交纸质投标保函（保单）时，投标人的授权代理人须持相关身份证明文件（第*代身份证复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件）到场递交纸质投标保函（保单），并在递交纸质投标保函（保单）后即可离场。

*.*.*投标保证金为电子投标保函（保单）时，投标人应在投标截止时间前通过“佛山市公共资源交易信息化综合平台”登录保证机构的业务系统办理。

*.投标文件的递交

*.* 投标文件递交的截止时间

*.*.* 投标文件递交的截止时间：****年*月**日**时**分。

*.*.* 开标时间：****年*月**日**时**分。

*.*.* 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

*.* 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易网成功上传，开标地点：佛山市公共资源交易中心南海分中心指定开标室（开标*室***） （地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路**号方舟*号建筑产业中心大楼*层）。

*.*.*依据《佛山市南海区公共资源交易委员会办公室关于佛山市公共资源交易中心南海分中心有序恢复公共资源交易活动有关事项的通知》（南资管办[****]*号）的相关要求，疫情防控期间，取消投标人现场参加开标会议环节，本工程电子投标文件要求投标人采用远程解密，无须到场参加开标会。

*.*.*投标人须在投标截止前将加密的电子投标文件通过佛山市公共资源交易网成功上传，本工程电子投标文件要求投标人采用远程解密。解密开始时间以开标现场招标人（或招标代理）在佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台本项目点击【开始解密】按钮的时间为准，投标人须在解密时间开始后**分钟内在佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台对本工程的电子投标文件完成解密工作。

*.*.*投标人应在本工程投标截止时间后密切关注佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台本项目远程解密界面信息，并按规定的时间和要求进行电子投标文件远程解密操作，因投标人自身原因导致电子投标文件在规定时间内未能成功解密的，视为无效投标。

*.*.*投标人采用远程解密方式解密电子投标文件的，视为默认开标结果。

*.发布公告的媒介（适用于公开招标）

本次招标公告同时在佛山市公共资源交易中心南海分中心网页以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容和时间不*致时，以佛山市公共资源交易网发布的为准。

*.其他

*.* 递交投标文件的投标人少于*个的，招标人应当依法重新招标。

*.* 参与投标的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。

*.* 本次招标采用的评定标办法是评定分离办法。

**.联系方式