广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程钢结构、桩基第三方检测招标公告

广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程钢结构、桩基第*方检测招标公告

招标编号： **-****-**

招标条件

广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程钢结构、桩基第*方检测已由《中国铁路总公司广东省人民政府关于广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程可行性研究报告的批复》（铁总发改函〔****〕***号）批复同意立项，由国铁集团、广东省以《中国铁路总公司、广东省人民政府关于广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程初步设计的批复》（铁总鉴函【****】*** 号）、《国铁集团、广东省人民政府关于广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程初步设计的批复》（铁鉴函【****】***号）批准建设，项目业主为中国铁路广州局集团有限公司[联系方式]，建设资金来自铁路建设基金及地方政府投资 ，项目出资比例为 /_ ，招标人为中国铁路广州局集团有限公司[联系方式]站房建设指挥部。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

项目概况与招标范围

*.*项目概况：

广州白云站（棠溪站）位于广州市白云区京广线上，车站南距广州站约 ***，车站中心里程对应京广*线Ⅲ******+***，规划为广州枢纽“*主*辅”主要客站。

*.*.* 广州白云站站场按东侧城际场、西侧国铁场分场布置，西侧国铁场采用东侧京广高速场、中间普速场、西侧广湛高速场的线路别分场布置方案；车站总规模调整为**台**线，其中国铁场 **台**线、城际场*台*线。

新建广州白云站综合交通枢纽建筑总规模按**.*万平米设计。其中站房工程**.**万平米；铁路配套地下停车库**.**万平米；地铁集散、城市换乘通道及配套工程**.*万平米；上盖开发平台*.*万平米。白云站站型为线正上式，设高架候车室及东、西线侧站房，在车场上方高架层设上盖平台，在高架候车室南北两侧布置旅客集散广场（“呼吸广场”）、市政交通落客车道、盖上综合开发平台。地 下设出站厅、地下进站厅、停车场及社会通廊。旅客流线采用上进下出与下进下出结合的进出站流线。

*.*.* 白云站站区生产生活综合楼（行包综合楼）总建筑面积为：*****.** ㎡，地上建筑面积：*****.**㎡，地下建筑面积为：*****.** ㎡。本工程地上为宿舍塔楼、公寓塔楼加办公裙房，其中宿舍塔楼地上**层，建筑高度**.**；公寓塔楼地上**层，建筑高度**.***；本工程地下*层，总深度为**.**。

*.*.* 白云站上盖盖板 新建上盖盖板*.*万平方米。

*.*招标范围及内容

招标范围：广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程钢结构、桩基工程质量第*方检测服务，相关工程量由设计单位以工作联系单（*设广指（白云站）联〔****〕房工经*号）进行明确。

*.* 计划工期及承包方式

项目建设总工期*.*年。本广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程钢结构、桩基第*方检测咨询服务招标采用总价承包方式。

*.* 标段划分

本项目划分为两个标段：*钢结构检测标段、*桩基检测标段。

投标人资格要求

*.* 本次招标要求投标人具备的条件：

钢结构检测标段：

*.*.*. 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。

*.*.*.资质要求：具备省、部级建设行业主管部门颁发的在有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》。资质证书允许承包范围必须包括：“钢结构检测”。同时具有省级（含）以上质量技术监督部门核准的 *** 计量认证合格证书，*** 认证范围涵盖。

*.*.*业绩要求

近*年内完成过铁路或公路或市政或房建工程项目的钢结构检测工作。

*.*.*.财务要求

投标人财务状况良好，在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力。

*.*.*.人员、设备资金等方面要求

项目负责人要求：须具有省部级建设行政主管部门颁发的专业检测资格证书，高级工程师或以上技术职称，**年以上检测工作经验，从事类似工程检测 * 年以上和担任项目负责人 * 年以上。具有较强工程管理、工程协调能力，并能了解和处理*般技术问题，知识比较全面。

项目技术负责人要求：具有省部级建设行政主管部门颁发的专业检测资格证书，高级工程师或以上技术职称，**年以上检测工作经验和良好的工程检测业绩，担任过铁路大中型项目工程检测技术负责人工作，无不良行为记录。

具有足够的仪器、设备和检测人员，具备承担本项目检测任务的能力。

*.*.*.利益冲突

与本项目的施工单位、设计单位、监理单位、项目所在的地方政府不存在行政隶属关系或直接利益关系。

*.*.*.信誉要求

*.*.*.*具有良好的企业社会信誉，近*年内未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；近*年中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；近*年内未发生骗取中标或严重违约问题；

*.*.*.*未在国铁集团（中国铁路总公司） 或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在广铁集团通报的停标处罚期内。

*.*.*.*申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目负责人在递交投标文件之日起*年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

*.*.*.*失信被执行人的投标限制

根据中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[****]***号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：

（*）对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减*分，直接在汇总得分中扣除。

（*）投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（***.***********.***.**）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减*分，直接在汇总得分中扣除。

*.*投标人须具有有效认证机构认证的有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.*根据《中国铁路总公司建设管理部关于进*步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[****]**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见。

桩基检测标段：

*.*.*. 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。

*.*.*.资质要求

具有建设行业主管部门颁发的在有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》,资质证书允许承包范围必须包括：“地基基础工程检测”。并同时具有质量技术监督部门核准的*** 计量认证合格证书（认证范围覆盖招标内容），且在有效期内。

 *.*.*业绩要求

近*年承担过铁路工程或公路工程或市政工程或房建工程类似桩基检测工程。并有桩基静载试验最大加载****** 及以上业绩。

*.*.*.财务要求

投标人财务状况良好，在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力。

*.*.*.人员、设备资金等方面要求

项目负责人要求：高级工程师或以上技术职称，须具有建设行业主管部门颁发的专业检测资格证书，* 年以上检测工作经验，有主持或负责铁路工程或公路工程或市政工程或房建工程类似检测工作经历，无不良行为记录且在市场禁止进入状态内。

项目技术负责人要求：具有省部级建设行政主管部门颁发的专业检测资格证书，高级工程师或以上技术职称，*年以上检测工作经验和良好的工程检测业绩，担任过铁路大中型项目工程检测技术负责人工作，无不良行为记录。

具有足够的仪器、设备和检测人员，具备承担本项目检测任务的能力。

*.*.*.利益冲突

与本项目的施工单位、设计单位、监理单位、项目所在的地方政府不存在行政隶属关系或直接利益关系。

*.*.*.信誉要求

*.*.*.*具有良好的企业社会信誉，近*年内未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；近*年中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；近*年内未发生骗取中标或严重违约问题；

*.*.*.*未在国铁集团（中国铁路总公司） 或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在广铁集团通报的停标处罚期内。

*.*.*.*投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起*年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

*.*.*.*失信被执行人的投标限制

根据中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[****]***号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：

（*）对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减*分，直接在汇总得分中扣除。

（*）投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（***.***********.***.**）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减*分，直接在汇总得分中扣除。

*.*具有有效认证机构认证的有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.*根据《中国铁路总公司建设管理部关于进*步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[****]**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见。

招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于****年*月**日*时至****年*月**日**时（北京时间，下同），通过广州公共资源交易中心网上进行相关信息录入登记，登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（****://***.******.**）服务指南栏目。

*.*招标文件每套售价***元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理指定账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。并把汇款凭证发送至邮箱*********@***.***,此为招标文件下载确认的重要依据。

投标文件的递交

*.* 递交投标文件的时间为****年*月**日*时**分至****年*月**日**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月**日**时**分。

*.*开标时间：****年*月**日**时**分。

*.*递交方式及地点：电子投标文件统*采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

*.*纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的*盘采用现场递交方式，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）。

逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的投标文件等资料，招标人不予受理。

发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

联系方式

招标人：中国铁路广州局集团有限公司[联系方式]站房建设指挥部

地址：广州市天河区东站路*号*楼

联系人：蓝工

电话：***-********

电子邮件：**********@***.***

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司[联系方式]

地址：广州市越秀区农林下路*号**楼****房

邮编：******

项目经理：李剑华（招标师证书编号：*****************）

联系人：刘工（售卖标书）、陈工（开具发票）

电话：***********、***********

电子邮件：***********@***.***

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司[联系方式]

账号：*******

中国铁路广州局集团有限公司[联系方式]站房建设指挥部

****年*月**日

投标人业绩证明

投标人业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于   年   月   日于 （公共资源） 交易中心向（承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号：      ），通知书项目负责人（站长）为：        ，身份证号：      ，项目总工（技术负责人）为：         ，身份证号：          。

项目于     年    月     日签订合同协议书，合同价格为        。

项目的开工日期为    年   月    日，接收日期为    年   月  日（竣工验收日期为    年    月    日），工程质量     。

或项目正在施工。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

   年   月   日

发包单位联系人：      

联 系 电 话：         

发 包 人 地 址：      

项目负责人业绩证明

项目负责人业绩证明

（项目名称）        由（发包人）于  年  月  日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号：         ），通知书项目负责人为：         ，身份证号：        ，项目于   年  月  日签订合同协议书，合同价格为              。

项目的开工日期为    年  月  日，接收日期为    年   月   日（竣工验收日期为     年    月    日）。

或项目正在施工。

   姓名    ，身份证号：        ，于     年  月   日

至     年   月    日在（项目名称）任项目负责人。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

     年   月   日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

注：如项目负责人中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

*

项目总工（技术负责人）业绩证明

（项目名称）        由（发包人）于  年  月  日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号：         ），通知书项目总工（技术负责人）为：         ，身份证号：        ，项目于   年  月  日签订合同协议书，合同价格为              。

项目的开工日期为    年  月  日，接收日期为    年   月   日（竣工验收日期为     年    月    日）。

或项目正在施工。

  姓名    ，身份证号：        ，于     年  月   日

至     年   月    日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

     年   月   日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供承包人任命文件等变更材料复印件。

申请人资格要求

标段：钢结构检测

申请人资格要求

标段：桩基检测

申请人机构设置及人员要求

标段：钢结构检测

申请人机构设置及人员要求

标段：桩基检测

设施设备要求

标段：钢结构检测

*设施设备要求

设施设备要求

标段：桩基检测