海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程施工总价承包二次招标

海南环岛高铁海口至美兰机场段

开行市郊列车工程施工总价承包*次招标公告

招标编号：**-****-**

*.招标条件

本招标项目海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程根据中国铁路总公司、海南省人民政府以《关于海南环岛高路海口至美兰机场段开行市郊列车可行性研究报告的批复》（铁总发改函〔****〕**号）对该项目进行了可研批复，施工图审核已完成。项目业主为海南铁路有限公司[联系方式]，建设资金来自专项资金，项目出资比例为全资，招标人为海南铁路有限公司[联系方式]。现该项目已具备招标条件，拟对海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程进行公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.*项目概况：本项目位于海南环岛铁路东环段，线路起点为海口站，终点为美兰站，共设*个车站，分别为海口站、长流站、秀英站、城西站、海口东站和美兰站，本段线路全长**.*****。主要对上述*站的站场、轨道、通信信号及房屋建筑等相关工程进行改造及增设动车组检修设施。

*.*招标范围：海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程施工图设计所有内容。

*.*工程主要内容及重难点工程：对开办客运业务的长流、秀英、城西*个高架站及美兰机场地下站进行适应性改造，对海口、海口东站站房及标志导向系统进行改造；新建乘务员公寓和职工生产生活房屋；结合新增市郊动车组存放及检修需求，改建既有海口客整所；配套完善相关工程设施。

重难点工程：根据《铁路营业线施工安全管理办法》（铁运〔****〕***号）第*条及第**条规定，本标段为营业线***级施工。

*.*标段划分：本项目工程范围内设 *个标段。

*.*其他：工程总投资*****.**万元。建设总工期 *个月。

*.投标人资格要求

*.* 本次招标要求投标人须具备：

*.*.* 资质要求：申请人须具有铁路施工总包*级资质，同时具有建筑工程施工总承包*级及以上资质，同时具有铁路电气化工程专业承包*级及以上资质证书和铁路电务工程专业承包*级资质证书。

*.*.* 业绩要求：

（*）具有近*年高速铁路施工业绩。

（*）具有近*年铁路设备房屋或类似房屋工程施工业绩。

（*）具有近*年高速铁路电气化专业工程和电务专业工程施工业绩。

（*）具有高速铁路营业线施工业绩；投标人如为联合体，联合体各成员均应具有营业线施工业绩。

已竣工的项目须提供中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证明文件，正在施工和新承接的项目须提供中标通知书和合同协议书。

申请人拟派项目经理具有建筑工程专业*级注册建造师执业资格证书，职称高级工程师、 *年以上类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书， * 年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。

总工程师职称高级工程师，从事类似项目管理工作至少 * 年，主管项目技术工作 *年以上。

投标人在人员、设备、资金等方面要求：近*年财务状况良好，无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态；企业信誉良好，无不良合作履约记录。

*.* 其他要求：

（*）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人；

（*）具备有效的安全生产许可证；

（*）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

（*）未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；对纳入国家铁路局“黑名单”管理的申请人，在公布期限内，不得接受其投标。

（*）未在广铁集团通报的停标处罚期内。

（*）申请人不得存在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近*年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。

（*）申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起*年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

（*）根据中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[****]***号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：

对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，在商务标评审中，每项严重失信行为扣减**分。

投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（***.***********.***.**）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，在商务标评审中，每项失信行为扣减*分。

（*）申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起*年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

*.* 本次招标接受联合体投标。

联合体要求：联合体成员不超过*家（含牵头方）。联合体成员均不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

*.* 各投标人均可就上述标段中的*个标段投标。

*.* 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进*步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[****]**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告。

*.招标文件的获取

*.*凡有意参加投标者，请于****年**月**日至****年**月**日，每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（申请表每个标段*式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（****://***.******.**）服务指南栏目。

*.* 招标文件每套售价?***元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标人账号（不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。

开户银行：中国工商银行海口秀英支行

户名：海南铁路有限公司[联系方式]

账号：*******************

*.* 本次招标不接受邮购招标文件。

*.投标文件的递交

*.* 投标文件递交的时间为****年**月**日*时**分至****年 **月**日**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月**日**时**分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）。

*.* 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

*.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

*.联系方式

****年**月**日

公告*

投标人业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于年月日于 （公共资源） 交易中心向（承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目经理为：，身份证号：，项目总工（技术负责人）为：，身份证号：。

项目于年月日签订合同协议书， 合同价格为。

项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日），工程质量。

或项目正在施工。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

总 监理 工程师：

联 系 电 话：

公告*

项目经理业绩证明

（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目经理为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。

或项目正在施工。

姓名 ，身份证号：，于年月日

至年月日在（项目名称）任项目经理。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

公告*

项目总工（技术负责人）业绩证明

（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总工（技术负责人）为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。

或项目正在施工。

姓名 ，身份证号：，于年月日

至年月日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

*：投标人资格要求

*-*  资格审查资质条件

标段：海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程

*-*  资格审查财务要求

标段：海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程

表*-* 资格审查业绩要求 

标段：海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程

表*-* 资格审查信誉要求

标段：海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程

*.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。

表*-* 资格审查项目经理和总工程师资格

标段：海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程

注：项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。

*-*  资格审查其他要求

标段：海南环岛高铁海口至美兰机场段开行市郊列车工程