招标编号 : *****-*******

黑龙江大唐绥化热电新建工程

* 标段（桩基工程）

施工招标文件

招 标 人：	大唐绥化热电项目工程筹建处[联系方式]
招标代理机构：	北京国电工程招标有限公司[联系方式]
编制 单 位：	大唐绥化热电项目工程筹建处[联系方式]

*○**年**月

目 录

总说 明

*. 本招标文件由以下章节组成

1. 投标须知

2. 合同条件

3. 工程量清单

4. 图纸和资料

5. 工程规范、技术条件和要求

6. 投标文件 ( 格式 )

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

*. 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件要求的投标书将被拒绝。

*. 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

第*章投标须知

投标人须知前附表

条款号	条款 名 称	编列 内 容
*.*.*	招标人	名称：大唐绥化热电项目工程筹建处[联系方式] 地址： 黑龙江省绥化市 联系 人：宫盛献 电话： ****-*******
*.*.*	招标代理机构	招标代理机构：北京国电工程招标有限公司[联系方式] 地 址：北京市石景山区政达路 * 号院 * 号楼 *** 室 邮政编码： ****** 联系人： 郑 柠 张 璐 邮箱： *********@***.*** 联系电话： ***-******** ***-******** 传真号： ***-********
*.*.*	项目名称	黑龙江大唐绥化热电新建项目桩基工程
*.*.*	建设地点	黑龙江省绥化市
*.*.*	资金来源	企业自筹
*.*.*	出资比例	资本金占 **% ，由大唐黑龙江发电有限公司出资；其它由银行贷款。
*.*.*	资金落实情况	已落实
*.*.*	招标范围	主厂房、除尘器、脱硫系统、烟囱、输煤系统、除灰系统、化学联合建筑、再生水系统、供水系统、办公楼、检修楼等项目的地基处理
*.*.*	计划工期	初步计划于 **** 年 * 月 ** 日开始， **** 年 * 月 ** 日以前完成主厂房、锅炉、办公楼、检修楼区域桩基， **** 年 * 月 ** 日以前完成烟囱、脱硫系统、冷却塔区域桩基， **** 年 * 月 ** 日桩基工程全部竣工。
*.*.*	质量要求	本工程质量标准全面执行国家和电力行业颁布的有关规范、标准，使本工程范围内的建筑项目的合格率达到 ***% ；建筑单位工程优良率达 **% 及以上。并按中国大唐集团公司《火电机组达标投产考核管理办法》、中国大唐集团公司《工程质量管理办法》、中国电力建设企业协会《电力工程达标投产管理办法》（ **** 版）、国家发改委《电力建设施工质量验收及评定规程》（最新版）、国家电力公司《火电机组达标投产考核标准（ **** 版）》等相关质量验收评定管理规定实现达标投产的目标，必须达到大唐精品工程，争创国家优质工程。
*.*.*.*	投标人资质条件、能力和信誉	地基与基础工程专业承包*级及以上资质等级
*.*.*.*	是否接受联合体投标	不接受
*.*	踏勘现场	不组织，投标人自行考察。
*.**.*	投标预备会	不召开
*.**.*	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 ** 天前
*.**.*	招标人书面澄清的时间	投标截止时间 ** 天前
*.**	分包	本标段工程原则上不允许分包，需要分包的项目需经发包方批准。
*.**	偏离	不允许
*.*	构成招标文件的其他材料	技术图纸及对招标文件的澄清
*.*.*	投标人要求澄清招标文件截止时间	投标截止时间 ** 天前。
*.*.*	投标截止时间	详见开标通知
*.*.*	投标人确认收到招标文件澄清时间	投标人每次接到澄清回复文件当天确认
*.*.*	投标人确认收到招标文件修改时间	投标人每次接到澄清回复文件当天确认
*.*.*	构成投标文件的其他材料	/
*.*.*	投标有效期	投标截止时间后 *** 天。
*.*.*	投标保证金	投标保证金的形式：银行电汇 投标保证金的金额： **.**** 万元人民币，投标保证金采用电汇形式。 密封要求：单独密封。 投标保证金收款户名：北京国电工程招标有限公司[联系方式] 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行 帐号： ******** **** **** ***
*.*.*.*	近年财务状况的年份要求	近 * 年
*.*.*.*	近年完成的类似项目的年份要求	近 * 年
*.*.*.*	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近 * 年
*.*	是否允许递交备选投标方案	不允许
*.*.*	签字或盖章要求	投标文件应用不褪色的材料打印装订，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章
*.*.*	投标文件份数	正本 * 份，副本 * 份，电子版 * 份
*.*.*	封套上写明	招标人的地址： 黑龙江省绥化市 招标人名称： 大唐绥化热电项目工程筹建处[联系方式] 黑龙江大唐绥化热电新建工程 * 标段（桩基工程） 投标文件 封口处封条：在 **** 年 * 月 ** 日 ** 时 ** 分前不得开启 投标人名称： 投标人的地址：
*.*.*	递交投标文件地点	详见开标通知
*.*.*	是否退还投标文件	否
*.*	开标时间（同投标截止时间）地点	详见开标通知
*.*	开标程序	开标方式：*步法开标，其它 详见投标人须知第*条。
*.*.*	评标委员会的组建	招标人将按照有关法律、法规、规章及有关制度文件 组建评标委员会
*.*	是否授权评标委员会确定中标人	√ 否 , 推荐的中标候选人数： * 人
*.*	中标候选人公示媒介	中国采购与招标网
*.*.*	履约担保	履约担保的形式：履约保函； 履约担保的金额：合同总价的 **% ； 履约保证金提交时间：合同协议书签署前。
**	需要补充的其他内容

说明：

* 、招标代理服务费标准是在国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔 **** 〕 **** 号）规定的收费基础标准上上浮百分之*。同时执行国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔 **** 〕 *** 号）中对于大额招标的代理费调整原则和收费上限的规定。中标公示后，由乙方发出中标通知书后直接向中标人收取，若中标人自中标通知书发出之日起*周内未予支付，可从中标人的投标保证金中按照招标代理服务费取费标准直接扣除。并提供符合税务机关要求的发票。

* 、潜在投标人若有问题需要澄清，应以收到招标文件 * 天内发至中国电力招投标网站（ ***.*************.*** ）。招标人将在接到该请求澄清函后，对投标人提出的问题，在中国电力招投标网站（ ***.*************.*** ）发布，请潜在投标人到中国电力招投标网站下载，招标人不在另行通知。

* 、招标文件中要求的《廉洁合同》（法人代表或授权人签字并加盖印章）请各投标厂家务必按要求提供。

*. 总则

*.* 项目概况

*.*.* 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

*.*.* 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

*.*.* 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

*.*.* 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

*.* 资金来源和落实情况

*.*.* 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

*.* 招标范围、计划工期和质量要求

*.*.* 本次招标范围：

*.*.* 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

*.*.* 本标段的质量要求：本工程质量标准全面执行国家和电力行业颁布的有关规范、标准， 使本工程范围内的建筑项目的合格率达到 ***% ；建筑单位工程优良率达 **% 及以上。

*.* 投标人资格要求

*.*.* 对已进行资格预审投标人资格要求

*.*.*.* 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（ * ）资质条件：见投标人须知前附表；

（ * ）财务要求：见投标人须知前附表；

（ * ）业绩要求：见投标人须知前附表；

（ * ）信誉要求：见投标人须知前附表；

（ * ）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（ * ）其他要求：见投标人须知前附表。

*.*.*.* 本次招标不接受联合体投标。

*.*.*.* 投标人不得存在下列情形之*：

（ * ）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（ * ）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（ * ）为本标段的监理人；

（ * ）为本标段的代建人；

（ * ）为本标段提供招标代理服务的；

（ * ）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；

（ * ）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（ * ）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（ * ）被责令停业的；

（ ** ）被暂停或取消投标资格的；

（ ** ）财产被接管或冻结的；

（ ** ）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

*.*.*.* 单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加项目投标。

*.*.* 对未进行资格预审投标人资格要求

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

*.* 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。其中：招标代理服务费只向中标人收取，取费标准执行《中国大唐集团公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔 **** 〕 *** 号）。

*.* 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

*.* 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

*.* 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

*.* 踏勘现场

*.*.* 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

*.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。

*.*.* 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

*.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

*.** 投标预备会

不召开。

*.** 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的限制性条件。

*.** 偏离

不允许投标文件偏离招标文件要求。

*. 招标文件

*.* 招标文件的组成

本招标文件包括：

（ * ）招标公告（或投标邀请书）；

（ * ）投标人须知；

（ * ）评标办法；

（ * ）合同条款及格式；

（ * ）工程量清单；

（ * ）图纸；

（ * ）工程规范、技术条件和要求；

（ * ）投标文件格式；

（ * ）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 *.* 款和第 *.* 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

*.* 招标文件的澄清

*.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

*.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 ** 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 ** 天，相应延长投标截止时间。

*.*.* 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

*.*.* 在投标人须知前附表规定时间后提出的需澄清问题，招标人将不予解答。

*.* 招标文件的修改

*.*.* 在投标截止时间 ** 天前，招标人或招标代理机构有以书面形式修改招标文件的权利，这种修改可能是项目法人主动提出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的，并通知所有已购买招标文件的投标人。此补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 ** 天，相应延长投标截止时间。

*.*.* 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理机构，确认己收到该修改。

*. 投标文件

*.* 投标文件的组成

*.*.* 投标文件应包括下列内容：

（ * ）投标函及投标函附录；

（ * ）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（ * ）联合体协议书；

（ * ）投标保证金；

（ * ）已标价工程量清单；

（ * ）施工组织设计；

（ * ）项目管理机构；

（ * ）拟分包项目情况表；

（ * ）资格审查资料；

（ ** ）质量、安全目标及保证措施；

（ ** ）差异表；

（ ** ）财务用款计划；

（ ** ）物资供应计划；

（ ** ）廉洁合同

（ ** ）投标人须知前附表规定的其他材料。

*.*.* 投标人必须使用本招标文件提供的投标文件格式，但表格可以按同样格式扩展。

*.* 投标报价

*.*.* 投标人应按第*章“工程量清单”的要求填写相应表格。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中“工程量清单”的相应报价。此修改须符合本章第 *.* 款的有关要求。

*.*.* 报价原则

*.*.*.* 本标段不指定投标人在编制投标文件时采用何种定额及费率，投标人可根据自身的经验和实力结合现场的实际情况报价，鼓励投标人按成本价加合理利润提出有竞争性的报价。投标人应根据自身的经验和实力实事求是地报价，不得哄抬报价或恶性压价。

*.*.*.* 本标段招标人编制的工程量清单是作为投标人报价的依据，除其他项目清单等可以补充项目外，投标人不得擅自调整分部分项工程量清单的项目名称、计量单位和工程量或自行增减工程量清单的项目，若出现工程量差异，招标人将按不利于投标人的原则对投标报价进行调整，并作为评标的因素，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

*.*.*.* 投标人应按照招标文件规定、本标段施工范围、招标提供的图纸及工程量清单、施工现场实际情况，结合自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的施工方案、施工组织设计，编制报价书并自行报价。除合同条件中另有规定外，具有标价的工程量清单中所报的单价及合价，以及报价汇总表中的投标总价应包括由投标人承担的直接费、间接费、其他费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及本合同要求由投标人承担的义务、责任和风险所发生的*切费用。报价应包括为完成本标段工程施工准备、施工、竣工和缺陷责任处理而发生的所有费用。

*.*.*.* 投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。

*.*.* 工程量及报价计算

*.*.*.* 工程量依据招标文件提供的工程量清单，工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸*起使用。招标提供的图纸中所列的工程量仅是提供相关资料，不是工程量清单的外延，当图纸与工程量清单中所列工程量不*致时，应以工程量清单所列的工程量作为报价的依据。工程量清单中各项目的项目名称、计量单位、工程量计算规则和工作内容详见工程量清单说明，项目特征详见招标文件中第*章有关内容。

*.*.*.* 工程量清单的工程量与施工图工程量有差异或设计变更等引起工程量增减，丝毫不能降低或影响合同条款的效力，也不免除和降低承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

*.*.*.* 根据招标人提供的图纸及工程量清单，投标人应结合自身经验和工程实际情况，自行确定工程量清单项目中人工、材料及机械台班的消耗量，充分考虑施工图纸及工程量清单中未列但施工中应有的工艺工序等，结合工程量清单报价说明自行计算本标段综合单价、合价和总报价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报；投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则视为此项目费用已包含在工程量清单的其它项目的单价和合价以及投标总报价内。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价和总价的项目，但不能得到与之相应的支付和结算。

*.*.*. * 除合同另有规定外，在投标截止时间前 ** 天（基准日期）当时所依据的国家法律、行政法规和规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均计入单价、合价和总报价中。

*.*.*.* 投标人投标时，建筑工程*切险、安装工程*切险及第*者责任险等由招标人负责投保，投标人不再填报。施工设备险和人身意外伤害险等由投标人投保的保险费根据通用条款第 **.*.* 项和第 **.* 款的规定自行测算，并计入有关工程量清单项目内，招标人不另行支付。

*.*.*.* 安全文明施工措施费在其他项目清单中单独开列，报价时投标人应按照中国大唐集团公司有关文明样板工地、达标创优和工程策划等要求进行报价，并按照专用合同条款附件 *— 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法的规定考核使用。

*.*.*.* 大型临时设施（施工办公、住宿和仓库等）在其他项目清单中单独开列，报价时投标人应按照中国大唐集团公司有关文明样板工地、达标创优和工程策划等要求进行报价，中标后必须严格按照招标人的整体规划和标准进行实施。其他*般临时设施费用在分部分项工程项目综合单价中反映，不再单独列项计算。

*.*.*.* 投标人在投标报价中必须详细、合理地按招标文件要求填报本标段投标人采购主要材料分析表。无论投标人填报的本标段投标人采购材料分析表（包括规格、型号、数量）是否完善齐全，除招标人采购材料外为完成本标段工程所需的其它全部材料均由投标人供应，并被视为已包含在投标报价中。

*.*.*.* 投标报价时，除专用合同条款约定可调整物价波动引起的价格差额的材料外，其他所有投标人采购的材料和设备的物价波动引起价格变化的风险，均被视为已包含在投标报价中。

*.*.*.** 投标报价时，单独在报价表 ** 中列示下浮系数，按专用合同条款第 ** 条、第 ** 条的规定，用于变更、工程量清单漏项、委托项目工程的结算。

*.*.*.** 对于招标人供应的材料，投标人不需在报价中计列材料本身和税金的费用，招标人供材料如何参与取费由投标人自行确定，但取费不得有遗漏，如有遗漏则视为已经包含在其他项目或费用的报价之中。

*.*.*.** 投标人应保证其报价是经过认真平衡的，并保证在工程量清单中没有任何*项报价过高，而将另*项价格报价过低。招标人在接受报价之前，保留要求对投标价格进行平衡的权利。

*.*.*. ** 当投标人在投标截止时间前调整投标总报价时，除注明者外，招标人按平均增减幅度考虑。

*.*.* 投标报价的费用构成

投标报价中的投标总报价、合价和综合单价应包括但不限于以下几个部分：

*.*.*.* 直接费

包括直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工工具用具使用费、特殊工程技术培训费、大型施工机械安拆与轨道铺拆费、特殊地区施工增加费、*般临时设施费、施工机构转移费、*次搬运措施费、赶工措施费、施工降水措施费、支护措施费、未涉及的其他施工措施费、已完工工程及设备保护费等）。

*.*.*.* 间接费

包括规费（社会保障费、住房公积金和危险作业意外伤害保险费）和企业管理费。

*.*.*.* 利润、税金和风险

风险费无论在报价表中有无体现，均认为包含在报价中。

*.*.*.* 其他

为完成本标段工程所发生的其他各种成本费用，包括但不限于下列内容：

（ * ）按照本招标文件中工程规范和技术条件规定，满足合同引用的国家和行业颁发的技术规程、规范要求的费用；满足合同引用的由招标人提出的高于国家和行业颁发的技术规程、规范要求的费用；满足设备材料厂家的技术规程、规范要求的费用。

（ * ）满足合同中引用的由招标人提出的各种管理制度（包括工程、物资、档案、安全等）要求的费用；招标人要求贯彻文明样板工地、工程策划所增加的费用。

（ * ）配合达标投产、工程创优、竣工验收工作的费用。

（ * ）本工程中其他标段承包人进行施工作业的配合费用。

（ * ）本标段按照合同工期和投标文件，合同内各项工程发生的施工方案、施工措施（如冬季施工、施工排水等）的费用，合同执行期间不可预见的施工措施费。

（ * ）在总工期不变的情况下，由于工程计划调整而增加的各种费用（如冬雨季、夜间施工而增加的费用）；并根据本工程的气候特点充分考虑冬雨季施工的各项措施费用，今后在施工期间不再调整该项费用。

（ * ）除合同另有约定外，合同执行期间发生的因停水、停电、变更、质量检验、机械维修、天气影响、图纸或设备、材料迟供或暂时脱供等任何因素可能造成的窝工、停工、待工费用。

（ * ）建筑安装工程完成至移交给发包人期间发生的成品保护设施、看管等费用、责任区域内承包人各自的保卫费用。

（ * ）承包范围内所有不合格桩基处理的费用。

（ ** ）本标段内基础混凝土根据施工图要求或施工需要而采用防冻剂、早强剂、微膨胀剂等各种添加剂；钢筋混凝土泵送和运输的费用；应充分考虑混凝土的强度等级、抗渗等级及抗冻等级。

（ ** ）施工中发生的基础、沟道、井池基坑的多次开挖、回填、基坑排水及其它措施的费用。

（ ** ）与各标段间交叉作业发生的挖洞、补洞及要采取的各种措施。

（ ** ）本标段内桩基沉降观测费用，国家和地方政策性管理、监督检验等应由承包人支付的费用。

（ ** ）单项（指清单子目的分部分项工程）设计变更或变更设计（不含甲供材料费用）增减在 * 万元以内的费用。

（ ** ）施工中发生的钢材超径、材料代用和水泥亏吨等费用。

（ ** ）按照专用合同条款第 ** 条规定以外的物价波动引起的价格调整费用和法律变化引起的价格调整费用。

（ ** ）为满足发包人安全文明施工的要求，承包人应采取施工安全措施；以及施工中可能发生的安全、噪声、粉尘、废弃物及油污废水等影响环保问题的治理防范措施和防止发生的民扰、扰民措施费用；施工区域为满足招标人规定的清扫及文明施工要求发生的费用；建筑和生活垃圾运到发包人指定地点，场外运距离 * 公里，处置费 * 元 / 吨。

（ ** ）配合桩基检测的费用

（ ** ）*般自然灾害造成投标人所属财产及人员的损失费用和预防*般自然灾害所采取的措施费用。

（ ** ）按专用合同条款第 ** 条规定的中标人应投保的各类保险费用。

（ ** ）根据需要配合工程造价审计、竣工决算审计、后评价和安全性评价等的费用。

（ ** ）根据工程管理需要，基建 ** 、 *** 接口及分摊费用。

（ ** ）按照专用合同条款第 *.*.* 项规定，施工期间施工水源和施工电源配的管理维护费用。

（ ** ）本标段的安全、消防、保卫工作及费用。

（ ** ）按投标总价的 *% 计列进度奖励资金，计入投标总价，此部分费用作为投标人完成各节点工期的奖励资金，节点工期双方在合同签署时约定。如果未按时完成节点，按同等金额考核。祥见附件 * - 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法的规定进行结算。

（ ** ）其他不可预见费（如地下障碍物、坟墓、文物保护）等。

（ ** ）本工程所有的土建检测项目，均由招标人成立的的土建实验室承担 ， 费用由各标段分摊，分摊原则： *. 招标人招标后确定电厂新建工程全部土建检测费用； *. 主体施工标段中标价格确定后，根据各标段的建筑工程费用分摊全部土建检测费用； *. 分摊费用确定后，由招标人在各标段合同款中扣除应分摊部分，直接支付实验室； *. 主体施工标段确定之前如本标段如需土建检测，招标人先暂定费用，分摊后多退少补。投标人应对此部分费用予以考虑，不需单独报价。

*.*.* 计日工报价计算

计日工是对*星工作采取的*种计价方式 , 包括人工费、材料费和施工机械使用费*种形式。

*.*.*.* 人工费

（ * ）计日工人工费为计日工人工单价表中的单价与实际耗用的人工工时的乘积。

（ * ）表中单价除了包括生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等*切费用和利润。

（ * ）实际耗用的人工工时按生产工人抵达工作地点进行指定的工作开始至下工后回到原出发地点为止计算，但不包括用餐和工间休息时间。生产工人指直接从事计日工工作且能胜任该岗位工作的生产工人和与班组*起直接参加生产的班组长，不包括其他人员。

*.*.*.* 材料费

（ * ）材料费为计日工材料费表中的单价与材料实际净用量的乘积。

（ * ）表中的单价除了运往工地仓库或堆料场的材料供应地售价、运杂费和采购保管费外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等*切费用和利润。从工地仓库或堆场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述单价内，应按计日工人工费和施工机械使用费的规定另行结算。

（ * ）结算按材料实际净用量计算，单价中应已包含施工损耗。

*.*.*.* 施工机械使用费

（ * ）施工机械使用费为计日工施工机械使用费表中的单价与实际使用台时数的乘积。

（ * ）表中单价除包括机械折旧费、修理费、保养费、机上人工费和动力燃料费、牌照税、车船使用税、养路费等外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等*切费用和利润。

（ * ）实际使用台时数为施工机械使用地点进行计日工工作的实际工作时间和机械返回工地停放场的途中时间。

*.*.* 报价风险

*.*.*.* 投标人所报的综合单价以及招标文件规定包干不调的总价项目，除合同条款另有规定外，在合同实施期间不因政策及建设市场因素变化而变动，该风险为投标人报价风险。

*.*.*.* 投标人报价将被视为按招标文件并根据企业经验和市场情况涵盖了本标范围所有内容，同时被相应视为完成本标段工程施工准备、施工、竣工和缺陷责任处理所需的所有费用，并考虑到本章所规定的报价风险。

*.*.*.* 投标人可在分部分项工程量清单综合单价分析表中其他费用栏计算过程中填报风险费用，风险费用无论在报价表中有无填写，均认为包含在综合单价、合价和总报价中，其对应的投标人责任均由投标人承担。风险费用包括但不限于以下内容：

（ * ）按照专用合同条款第 ** 条规定以外的物价波动引起的价格调整费用和法律变化引起的价格调整费用。

（ * ）单项（指清单子目的分部分项工程）设计变更或变更设计（不含甲供材料费用）增减在 * 万元以内的费用。

（ * ）*般自然灾害造成投标人所属财产及人员的损失费用和预防*般自然灾害所采取的措施费用。

（ * ）除合同另有约定外，合同执行期间发生的因停水、停电、变更、质量检验、机械维修、天气影响、图纸或设备、材料迟供或暂时脱供等任何因素可能造成的窝工、停工、待工费用。

（ * ）合同执行期间政策性调价及其他不可预见费。

*.*.* 投标价格采用方式

投标报价应按本招标文件提供的格式（本招标文件中的所有表格均可按相同的格式扩展），由投标人自行填报。

*.*.*.* 除合同另有规定外，本标段工程总价子目采用固定总价承包人式，单价子目采用固定综合单价承包人式，具体详见工程量清单附加说明栏。除合同另有规定外，投标人所填写的综合单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑*定的市场风险系数。

*.*.*.* 报价调整原则

（ * ）总价子目不因工程量变化、物价波动、政策调整和变更等因素而进行调整，合同执行期间固定总价不变。

（ * ）单价子目除专用合同条款第 ** 条规定以外，在合同执行期间综合单价不变，其工程量是承包人实际完成的，按专用合同条款第 **.*.* 项规定计量的工程量进行结算；当某分部分项工程施工图工程量明确为“*”时，则该项结算费用为*。

（ * ）工程量清单漏项按专用合同条款第 **.*.* 项规定进行结算。

（ * ）变更（包括设计变更、变更设计）按专用合同条款第 **.*.* 项和 **.*.* 项规定进行结算。

（ * ）*星委托项目按专用合同条款第 **.*.* 项规定进行结算。

（ * ）物价波动和法律变化引起的价格调整按专用合同条款第 ** 条规定进行结算。

（ * ）工程量清单中的暂估价按专用合同条款第 **.* 款规定进行结算。

（ * ）暂列金额按通用条款第 **.* 款规定进行结算。

（ * ）计日工按本章第 *.*.* 项和通用条款第 **.* 款规定进行结算。

（ ** ）安全文明施工、质量、进度考核奖励按专用合同条款附件 *- 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法的规定进行结算。

（ ** ）不可抗力造成的损失按通用条款第 **.* 款规定进行结算。

（ ** ）依据以上条款计算竣工结算，按专用合同条款第 **.*.* 项规定程序审定，并据以调整合同价款。

*.*.* 本工程设备、材料供应方式

*.*.*.* 设备

无。

*.*.*.* 材料

本标段所有材料由投标人采购及保管。

*.*.* 工程量清单报价计算或汇总错误

工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

*.*.*.* 工程量清单中任*项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

*.*.*.* 若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

*.*.** 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 *.* 款的有关要求。

*.*.** 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

*.*.** 本工程不保证有效标中的最低价中标。

*.* 投标有效期

*.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

*.*.* 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

*.* 投标保证金

*.*.* 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第*章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

*.*.* 投标人不按本章第 *.*.* 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

*.*.* 招标人与中标人签订合同后 * 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

*.*.* 有下列情形之*的，投标保证金将不予退还：

（ * ）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（ * ）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

*.* 资格审查资料

*.*.* 未进行资格预审的

*.*.*.* “ 投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

*.*.*.* “ 近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

*.*.*.* “ 近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写*个项目，并标明序号。

*.*.*.* “ 正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写*个项目，并标明序号。

*.*.*.* “ 近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

*.*.* 当已进行资格预审的

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

*.* 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

*.* 投标文件的编制

*.*.* 投标文件应按第*章“投标文件（格式）”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

*.*.* 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

*.*.* 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

*.*.* 投标文件正本*份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不*致时，以正本为准。

*.*.* 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

*. 投标

*.* 投标文件的密封和标记

投标文件由投标要件（包封 * ）、商务部分（包封 * ）和技术部分（包封 * ）*部分组成。投标时分别单独包封。

*.*.* 投标要件（包封 * ）主要包括下列内容：

（ * ）投标函；

（ * ）投标函附录；

（ * ）投标保证金 ( 如为正式银行汇票或支票单独随身携带，投标要件中为复印件 ) ；

（ * ）法定代表人身份证明；

（ * ）授权委托书；

（ * ）营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、项目经理资质证、技术负责人职称证及质量、安全、健康、环境认证、银行提供的资信等级证书 ( 复印件 ) ；原件在评标时验证，验证后返还投标人；

（ * ）资格审查资料，包括投标人基本情况表，投标人近来经过权威部门审计通过的财务报表 ( 复印件 ) ，近年完成的类似项目情况表，正在施工的和新承接的项目情况表，近年发生的诉讼及仲裁情况；

（ * ）投标人近*年经上级主管部门确认的质量、安全报表；

（ * ）投标人已完成工程获奖情况；

（ ** ）廉洁合同；

（ ** ）投标人认为应提交的其他材料。

*.*.* 商务部分（包封 * ）主要包括下列内容：

（ * ）投标报价书；

（ * ）投标报价说明；

（ * ）各项报价表；

（ * ）商务及合同条件偏差表；

（ * ）投标报价需要的其他材料。

*.*.* 技术部分（包封 * ）主要包括下列内容：

（ * ）施工组织设计；

（ * ）质量、进度和安全目标保证措施；

（ * ）附图、附表；

（ * ）项目管理机构；

（ * ）拟分包项目情况表；

（ * ）财务用款计划；

（ * ）物资供应计划；

（ * ）工程及技术偏差表；

（ * ）需要的其他材料。

*.*.* 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

*.*.* 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

*.*.* 未按本章第 *.*.* 项或第 *.*.* 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

*.*.* 如果包封没有按上述规定密封并标志，招标人将不承担投标文件错放或提前拆封的责任，提前拆封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

*.*.* 投标人应将密封完整标志正确的投标文件递交到前附表所述递交的单位及地址。

*.* 投标文件的递交

*.*.* 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

*.*.* 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

*.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

*.*.* 招标人收到投标文件后，投标人需签字确认。

*.*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

*.* 投标文件的修改与撤回

*.*.* 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

*.*.* 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 *.*.* 项的要求密封、签字或盖章。

*.*.* 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 * 条、第 * 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

*.*.* 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人自己造成的必需修改的错误。在后*种情况下，每*修改处应由投标文件签字人签字。

*. 开标

*.* 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

*.* 开标程序

*.*.* 开标准备

*.*.*.* 开标会议在所有投标人的法定代表人或其授权代理人在场的情况下进行，投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人或其授权代理人未能参加开标会议的视为自动弃权。

*.*.*.* 开标会议由招标人组织并主持。会上将对投标文件进行初步检查，以确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按要求顺序编制等。但按第 *.* 款规定提交合格撤回通知的投标文件将不予开封。

*.*.*.* 投标文件有下列情况之*者将视为无效：

（ * ）未按本须知第 *.* 款规定标志、密封、加盖投标人单位公章并加盖法定代表人或其授权代理人印签或签署；

（ * ）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（ * ）未按照要求提交投标保证金；

（ * ）投标人名称或组织机构与预审时不*致；

（ * ）未送到指定地点；

（ * ）投标人送交两份或多分不同内容的投标文件；

（ * ）在前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件；

（ * ）违反招标纪律；

（ * ）开标时未提供廉洁协议。

*.*.* 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（ * ）宣布开标纪律；

（ * ）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（ * ）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（ * ）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（ * ）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（ * ）设有标底的，公布标底；

（ * ）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（ * ）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（ * ）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（ ** ）开标结束。

*.* 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

*. 评标

*.* 评标委员会

*.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

*.*.* 评标委员会成员有下列情形之*的，应当回避：

（ * ）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（ * ）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（ * ）与投标人有经济利益关系；

（ * ）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（ * ）与投标人有其他利害关系。

*.* 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

*.* 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

*.*.* 初步评审标准

（ * ）形式评审标准：对投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式和报价唯*性等进行评审。

（ * ）资格评审标准：对投标人营业执照、安全生产许可证、资质等级、项目经理、财务要求和业绩要求等进行评审。

（ * ）响应性评审标准：对投标报价、投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单及技术标准和要求等进行评审。

*.*.* 分值的构成及权重

评分分值满分为 *** 分，分值权重如下 :

（ * ）商务资信权重 *.** ；

（ * ）技术部分权重 *.* * ；

（ * ）投标报价权重 *.** 。

*.*.* 评审程序

*.*.*.* 初步评审

（ * ）评标委员会可以要求投标人提交第*章“投标人须知”第 *.* 款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审。有*项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

（ * ）投标人有以下情形之*的，评标委员会应当否决其投标：

*.“ 投标人须知”第 *.*.*.* 项、第 *.*.*.* 项规定的任何*种情形的；

*. 招标人设有最高投标限价的，高于招标文件设定的最高投标限价；

*. 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

*. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（ * ）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

*. 投标文件中的大写金额与小写金额不*致的，以大写金额为准；

*. 总价金额与依据单价计算出的结果不*致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

*.*.*.* 详细评审

（ * ）评标委员会按照招标文件规定的评审因素，对投标文件商务资信、技术部分及投标报价*方面进行打分，并计算出综合评估得分。

*. 商务资信评审因素包括：对招标文件的响应、企业资质等级、银行信誉、体系认证及复检情况、近*年同容量等级工程的施工经历等内容进行评价。见下表。

商务评审表（满分 ** 分）

序号	项目	评分内容
*	投标人资质	注册资本； 银行资信等级； 质量认证体系； 企业财务状况； 同等规模工程投运业绩及获奖情况； 履约、诉讼、被起诉情况； 服务保障能力；
*	标书响应性	* 、合同条款 * 、交货进度 * 、技术服务 * 、人员培训 * 、现场服务 * 、投标书的完整、规范及可行性

*. 技术部分评审因素包括：施工总平面布置和力能供应、主要施工方案和技术措施、施工进度计划和技术供应计划、施工组织管理等内容进行评价。见下表。

技术评审表（满分 ** 分，）

序号	项 目
*	施工总平面布置
（ * ）	施工总平面布置内容完善
（ * ）	施工总平面布置合理、符合工程及现场实际情况
*	主要施工方案及技术措施
*.*	专业施工方案合理性、先进性
（ * ）	专业施工方案内容完善
（ * ）	专业施工方案合理
（ * ）	专业施工方案先进
*.*	主要施工机械、检测仪器的配置和布置
（ * ）	主要施工机械、检测仪器的配置齐全
（ * ）	主要施工机械、检测仪器的布置合理
*.*	施工质量保证措施及计划
（ * ）	施工质量保证措施及计划内容完善
（ * ）	施工质量保证措施及计划合理
（ * ）	施工质量保证措施及计划先进
*.*	根冶质量通病的措施及计划
（ * ）	根冶质量通病的措施及计划内容完善
（ * ）	根冶质量通病的措施及计划合理
（ * ）	根冶质量通病的措施及计划符合工程及现场实际情况
*.*	安全文明施工保证措施及计划
（ * ）	安全文明施工保证措施及计划内容完善
（ * ）	安全文明施工保证措施及计划合理、具有可实施性
*.*	施工环保措施及计划
（ * ）	施工环保措施及计划内容完善
（ * ）	施工环保措施及计划合理、具有可实施性
*	施工进度计划及技术供应计划
*.*	施工进度计划安排的合理性
（ * ）	施工进度计划安排满足招标文件要求
（ * ）	施工进度计划安排合理
*.*	横道图、网络图规范，关键线路明确
（ * ）	横道图、网络图规范
（ * ）	横道图、网络图关键线路明确
*.*	施工进度计划（工期）及保证措施
（ * ）	施工进度计划（工期）及保证措施内容完善
（ * ）	施工进度计划（工期）及保证措施合理、具有可实施性
*.*	大型机械进场计划、劳动力计划安排合理
（ * ）	大型机械进场计划安排合理
（ * ）	劳动力计划安排合理
*	施工组织管理
（ * ）	施工组织机构设置、人员配备、项目经理及主要管理人员的类似工程的经验和经历
（ * ）	施工计划管理、机械管理、物资设备管理、技术文件管理、人员培训管理、环境保护管理
*	质量保证体系
（ * ）	针对本工程完善的质保体系，且设置合理
*	安全、文明施工管理
（ * ）	针对本工程安全施工管理体系完善、设置合理
（ * ）	针对本工程文明施工管理体系完善、设置合理

*. 投标报价评审因素包括：对投标报价、报价均衡性和合理性、主要材料用量等内容进行评价。

** 若有效评标价为*家（不含*家）以下时，则各投标人有效评标价的平均值（ * ）为评标基准价为 ** 分；评标价（ * ）每高于基准价 *% 扣 * 分，最低得 ** 分；评标价每低于基准价 *% 加 * 分，最高为 *** 分。（基准价计算公式： *=(**+**+**+…+**)/* ） (*&**;*)

** 若有效评标价为*家（含*家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值（ * ）为评标基准价为 ** 分；评标价（ * ）每高于基准价 *% 扣 * 分，最低得 ** 分；评标价每低于基准价 *% 加 * 分，最高为 *** 分。（基准价计算公式： *={**+**+**+…+**-*)/(*-*)}(*≥*)

** 备注：上述 ** ； ** 两条均按照有效评标价计算评标基准价，若开标时投标单位为*家以上（含*家），通过评审后合格投标人少于*家，则按照 ** 原则计算价格分。

** 评分因素里包含投标报价合理性，报价合理性主要评审以下内容：

报价主要内容符合招标文件要求，无漏项，计算无误；单价构成合理，人工、材料、机械价格水平合理；定额选取与子目套用、取费（措施费、管理费、规费、利润、税金等）合理，符合工程实际；主要工程项目单价的合理性；报价合理性分值包含在投标报价权重内，占投标报价分值的 **% 。

（ * ）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第*位“*舍*入”。

（ * ）投标人得分 =* （技术得分） +* （商务资信得分） +* （投标报价得分）。

（ * ）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

*.* 投标文件的澄清和补正

*.*.* 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

*.*.* 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

*.*.* 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进*步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

*.* 评标结果

*.*.* 除第*章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

*.*.* 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

*. 合同授予

*.* 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人将把合同授予能最大限度地满足本招标文件中规定的各项综合评价标准，实质上响应本招标文件并按评标程序评选出来的投标人。被确定为中标的投标人必须具备有效实施本合同的能力和财力。

*.* 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

*.* 中标通知

在本章第 *.* 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

如果中标人未按中标通知书中给定的地点和期限日期前往合同谈判或签订合同，将取消其中标人的资格，投标保证金也将被没收，招标人将授予排序中的下*个投标人作为中标人。

*.* 履约担保

*.*.* 在合同协议书签字后 ** 日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第*章中“合同格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第*章中“合同格式”规定的履约担保格式要求。

*.*.* 中标人不能按本章第 *.*.* 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

*.* 签订合同

*.*.* 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 ** 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

*.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

*. 重新招标和不再招标

*.* 重新招标

有下列情形之*的，招标人将重新招标：

（ * ）投标截止时间止，投标人少于 * 个的；

（ * ）经评标委员会评审后否决部分甚至所有投标人，致使有效投标人不足*家的。

*.* 不再招标

重新招标后投标人仍少于 * 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

*. 纪律和监督

*.* 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

*.* 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

*.* 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第*章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

*.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

*.* 质疑及投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门质疑及投诉。

**. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第*章 合同条件

第*节 通用条款

*. *般约定

*.* 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

*.*.* 合同

*.*.*.* 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

*.*.*.* 合同协议书：指第 *.* 款所指的合同协议书。

*.*.*.* 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

*.*.*.* 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

*.*.*.* 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

*.*.*.* 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

*.*.*.* 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

*.*.*.* 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

*.*.*.* 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

*.*.* 合同当事人和人员

*.*.*.* 合同当事人 : 指发包人和（或）承包人。

*.*.*.* 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

*.*.*.* 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

*.*.*.* 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

*.*.*.* 分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

*.*.*.* 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

*.*.*.* 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

*.*.* 工程和设备

*.*.*.* 工程：指永久工程和（或）临时工程。

*.*.*.* 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

*.*.*.* 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

*.*.*.* 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

*.*.*.* 工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

*.*.*.* 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

*.*.*.* 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

*.*.*.* 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

*.*.*.* 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

*.*.*.** 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

*.*.*.** 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

*.*.* 日期

*.*.*.* 开工通知：指监理人按第 **.* 款通知承包人开工的函件。

*.*.*.* 开工日期：指监理人按第 **.* 款发出的开工通知中写明的开工日期。

*.*.*.* 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 **.* 款、第 **.* 款和第 **.* 款约定所作的变更。

*.*.*.* 竣工日期：指第 *.*.*.* 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

*.*.*.* 缺陷责任期：指履行第 **.* 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 **.* 款约定所作的延长。

*.*.*.* 基准日期：指投标截止时间前 ** 天的日期。

*.*.*.* 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天 **:** 。

*.*.* 合同价格和费用

*.*.*.* 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

*.*.*.* 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

*.*.*.* 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

*.*.*.* 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

*.*.*.* 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

*.*.*.* 计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

*.*.*.* 质量保证金（或称保留金）：指按第 **.*.* 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

*.*.* 其他

*.*.*.* 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

*.* 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

*.* 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

*.* 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（ * ）合同协议书；

（ * ）中标通知书；

（ * ）投标函及投标函附录；

（ * ）专用合同条款；

（ * ）通用合同条款；

（ * ）技术标准和要求；

（ * ）图纸；

（ * ）已标价工程量清单；

（ * ）其他合同文件。

*.* 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

*.* 图纸和承包人文件

*.*.* 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 **.* 款的约定办理。

*.*.* 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

*.*.* 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

*.*.* 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

*.*.* 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项约定内容的图纸和承包人文件。

*.* 联络

*.*.* 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

*.*.* 第 *.*.* 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

*.* 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，*方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第*人，也不得全部或部分转移合同义务。

*.* 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

*.** 化石、文物

*.**.* 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

*.**.* 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

*.** 专利技术

*.**.* 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

*.**.* 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

*.**.* 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

*.** 图纸和文件的保密

*.**.* 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

*.**.* 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

*. 发包人义务

*.* 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

*.* 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 **.* 款的约定向承包人发出开工通知。

*.* 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

*.* 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

*.* 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

*.* 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

*.* 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

*.* 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

*. 监理人

*.* 监理人的职责和权力

*.*.* 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

*.*.* 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

*.*.* 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

*.* 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 ** 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

*.* 监理人员

*.*.* 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的*项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

*.*.* 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

*.*.* 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 ** 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

*.*.* 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 *.* 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

*.* 监理人的指示

*.*.* 监理人应按第 *.* 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 *.*.* 项约定授权的监理人员签字。

*.*.* 承包人收到监理人按第 *.*.* 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 ** 条处理。

*.*.* 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 ** 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 ** 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

*.*.* 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 *.*.* 项被授权的监理人员处取得指示。

*.*.* 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

*.* 商定或确定

*.*.* 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成*致。不能达成*致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

*.*.* 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 ** 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 ** 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

*. 承包人

*.* 承包人的*般义务

*.*.* 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

*.*.* 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

*.*.* 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 *.* 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

*.*.* 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

*.*.* 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 *.* 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

*.*.* 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 *.* 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

*.*.* 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

*.*.* 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 *.* 款商定或确定。

*.*.* 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

*.*.** 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

*.* 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前*直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 ** 天内把履约担保退还给承包人。

*.* 分包

*.*.* 承包人不得将其承包的全部工程转包给第*人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第*人。

*.*.* 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第*人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第*人。

*.*.* 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

*.*.* 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

*.*.* 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

*.* 联合体

*.*.* 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

*.*.* 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

*.*.* 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

*.* 承包人项目经理

*.*.* 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 ** 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

*.*.* 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 *.* 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 ** 小时内向监理人提交书面报告。

*.*.* 承包人为履行合同发出的*切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

*.*.* 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

*.* 承包人人员的管理

*.*.* 承包人应在接到开工通知后 ** 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

*.*.* 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（ * ）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（ * ）具有相应施工经验的技术人员；

（ * ）具有相应岗位资格的各级管理人员。

*.*.* 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

*.*.* 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

*.* 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

*.* 保障承包人人员的合法权益

*.*.* 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

*.*.* 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

*.*.* 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

*.*.* 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

*.*.* 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

*.*.* 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

*.* 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

*.** 承包人现场查勘

*.**.* 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

*.**.* 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

*.** 不利物质条件

*.**.* 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

*.**.* 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 ** 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

*. 材料和工程设备

*.* 承包人提供的材料和工程设备

*.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

*.*.* 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

*.*.* 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

*.* 发包人提供的材料和工程设备

*.*.* 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

*.*.* 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

*.*.* 发包人应在材料和工程设备到货 * 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

*.*.* 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

*.*.* 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

*.*.* 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

*.* 材料和工程设备专用于合同工程

*.*.* 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

*.*.* 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

*.* 禁止使用不合格的材料和工程设备

*.*.* 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

*.*.* 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

*.*.* 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

*. 施工设备和临时设施

*.* 承包人提供的施工设备和临时设施

*.*.* 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

*.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

*.* 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

*.* 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

*.* 施工设备和临时设施专用于合同工程

*.*.* 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

*.*.* 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

*. 交通运输

*.* 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

*.* 场内施工道路

*.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

*.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

*.* 场外交通

*.*.* 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

*.*.* 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

*.* 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

*.* 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

*.* 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”*词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”*词的涵义包括船舶和飞机等。

*. 测量放线

*.* 施工控制网

*.*.* 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

*.*.* 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

*.* 施工测量

*.*.* 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

*.*.* 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

*.* 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

*.* 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

*. 施工安全、治安保卫和环境保护

*.* 发包人的施工安全责任

*.*.* 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

*.*.* 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

*.*.* 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第*者人身伤亡和财产损失：

（ * ）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第*者财产损失；

（ * ）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第*者人身伤亡和财产损失。

*.* 承包人的施工安全责任

*.*.* 承包人应按合同约定履行安全职责 , 执行监理人有关安全工作的指示 , 并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

*.*.* 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

*.*.* 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

*.*.* 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

*.*.* 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 *.* 款商定或确定。

*.*.* 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

*.*.* 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第*者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

*.* 治安保卫

*.*.* 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统*管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

*.*.* 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

*.*.* 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

*.* 环境保护

*.*.* 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

*.*.* 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

*.*.* 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

*.*.* 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护 , 维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

*.*.* 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

*.*.* 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

*.* 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

**. 进度计划

**.* 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

**.* 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 **.* 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

**. 开工和竣工

**.* 开工

**.*.* 监理人应在开工日期 * 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

**.*.* 承包人应按第 **.* 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

**.* 竣工

承包人应在第 *.*.*.* 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

**.* 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 **.* 款的约定办理。

（ * ）增加合同工作内容；

（ * ）改变合同中任何*项工作的质量要求或其他特性；

（ * ）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（ * ）因发包人原因导致的暂停施工；

（ * ）提供图纸延误；

（ * ）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（ * ）发包人造成工期延误的其他原因。

**.* 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

**.* 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

**.* 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

**. 暂停施工

**.* 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（ * ）承包人违约引起的暂停施工；

（ * ）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（ * ）承包人擅自暂停施工；

（ * ）承包人其他原因引起的暂停施工；

（ * ）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

**.* 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

**.* 监理人暂停施工指示

**.*.* 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

**.*.* 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 ** 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

**.* 暂停施工后的复工

**.*.* 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

**.*.* 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

**.* 暂停施工持续 ** 天以上

**.*.* 监理人发出暂停施工指示后 ** 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 **.* 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 ** 天内准许已暂停施工的工程或其中*部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 **.* （ * ）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 **.* 款的规定办理。

**.*.* 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 ** 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 **.* 款的规定办理。

**. 工程质量

**.* 工程质量要求

**.*.* 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

**.*.* 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

**.*.* 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

**.* 承包人的质量管理

**.*.* 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

**.*.* 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

**.* 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

**.* 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

**.* 工程隐蔽部位覆盖前的检查

**.*.* 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

**.*.* 监理人未到场检查

监理人未按第 **.*.* 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 **.*.* 项的约定重新检查。

**.*.* 监理人重新检查

承包人按第 **.*.* 项或第 **.*.* 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

**.*.* 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

**.* 清除不合格工程

**.*.* 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

**.*.* 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

**. 试验和检验

**.* 材料、工程设备和工程的试验和检验

**.*.* 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

**.*.* 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

**.*.* 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

**.* 现场材料试验

**.*.* 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

**.*.* 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

**.* 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

**. 变更

**.* 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之*，应按照本条规定进行变更。

（ * ）取消合同中任何*项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（ * ）改变合同中任何*项工作的质量或其他特性；

（ * ）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（ * ）改变合同中任何*项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（ * ）为完成工程需要追加的额外工作。

**.* 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 **.* 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

**.* 变更程序

**.*.* 变更的提出

（ * ）在合同履行过程中，可能发生第 **.* 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 **.*.* 项约定发出变更指示。

（ * ）在合同履行过程中，发生第 **.* 款约定情形的，监理人应按照第 **.*.* 项约定向承包人发出变更指示。

（ * ）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 **.* 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 ** 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（ * ）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

**.*.* 变更估价

（ * ）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 ** 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 **.* 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（ * ）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（ * ）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 ** 天内，根据第 **.* 款约定的估价原则，按照第 *.* 款商定或确定变更价格。

**.*.* 变更指示

（ * ）变更指示只能由监理人发出。

（ * ）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

**.* 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

**.*.* 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

**.*.* 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 *.* 款商定或确定变更工作的单价。

**.*.* 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 *.* 款商定或确定变更工作的单价。

**.* 承包人的合理化建议

**.*.* 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 **.*.* 项约定向承包人发出变更指示。

**.*.* 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

**.* 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

**.* 计日工

**.*.* 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的*星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

**.*.* 采用计日工计价的任何*项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（ * ）工作名称、内容和数量；

（ * ）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（ * ）投入该工作的材料类别和数量；

（ * ）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（ * ）监理人要求提交的其他资料和凭证。

**.*.* 计日工由承包人汇总后，按第 **.*.* 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

**.* 暂估价

**.*.* 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人组织并和承包*起人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

**.*.* 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 *.* 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

**.*.* 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 **.* 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

**. 价格调整

**.* 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

**.*.* 采用价格指数调整价格差额

**.*.*.* 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中：△ *-- 需调整的价格差额；

* _* -- 第 **.*.* 项、第 **.*.* 项和第 **.*.* 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 ** 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

*-- 定值权重 ( 即不调部分的权重 ) ；

* _* * _* * _* ····· * _* -- 各可调因子的变值权重 ( 即可调部分的权重 ) 为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

* _** * _** * _** ····· * _** -- 各可调因子的现行价格指数，指第 **.*.* 项、第 **.*.* 项和第 **.*.* 项约定的付款证书相关周期最后*天的前 ** 天的各可调因子的价格指数；

* _** * _** * _** ····· * _** -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

**.*.*.* 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上*次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

**.*.*.* 权重的调整

按第 **.* 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

**.*.*.* 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 **.*.*.* 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的*个作为现行价格指数。

**.*.* 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

**.* 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 **.* 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 *.* 款商定或确定需调整的合同价款。

**. 计量与支付

**.* 计量

**.*.* 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

**.*.* 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

**.*.* 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

**.*.* 单价子目的计量

（ * ）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（ * ）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（ * ）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 *.* 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（ * ）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（ * ）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后*次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（ * ）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 * 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

**.*.* 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（ * ）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 **.* 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（ * ）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（ * ）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 *.* 款约定进行共同复核和抽样复测。

（ * ）除按照第 ** 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

**.* 预付款

**.*.* 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队*进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

**.*.* 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

**.*.* 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

**.* 工程进度付款

**.*.* 付款周期

付款周期同计量周期。

**.*.* 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（ * ）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（ * ）根据第 ** 条应增加和扣减的变更金额；

（ * ）根据第 ** 条应增加和扣减的索赔金额；

（ * ）根据第 **.* 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（ * ）根据第 **.*.* 项约定应扣减的质量保证金；

（ * ）根据合同应增加和扣减的其他金额。

**.*.* 进度付款证书和支付时间

（ * ）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 ** 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（ * ）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 ** 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（ * ）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（ * ）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

**.*.* 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

**.* 质量保证金

**.*.* 监理人应从第*个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

**.*.* 在第 *.*.*.* 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 ** 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

**.*.* 在第 *.*.*.* 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 **.* 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

**.* 竣工结算

**.*.* 竣工付款申请单

（ * ）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（ * ）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

**.*.* 竣工付款证书及支付时间

（ * ）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 ** 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 ** 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（ * ）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 ** 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 **.*.* （ * ）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（ * ）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 ** 条的约定办理。

（ * ）竣工付款涉及政府投资资金的，按第 **.*.* （４）目的约定办理。

**.* 最终结清

**.*.* 最终结清申请单

（ * ）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（ * ）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

**.*.* 最终结清证书和支付时间

（ * ）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 ** 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 ** 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（ * ）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 ** 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 **.*.* （ * ）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（ * ）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 ** 条的约定办理。

（ * ）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 **.*.* （４）目的约定办理。

**. 竣工验收

**.* 竣工验收的含义

**.*.* 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

**.*.* 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

**.*.* 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的*部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

**.* 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（ * ）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（ * ）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（ * ）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（ * ）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（ * ）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

**.* 验收

监理人收到承包人按第 **.* 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

**.*.* 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 ** 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

**.*.* 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 ** 天内提请发包人进行工程验收。

**.*.* 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 ** 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

**.*.* 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 **.*.* 项、第 **.*.* 项和第 **.*.* 项的约定进行。

**.*.* 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

**.*.* 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 ** 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

**.* 单位工程验收

**.*.* 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 **.* 款与第 **.* 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

**.*.* 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

**.* 施工期运行

**.*.* 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 **.* 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

**.*.* 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 **.* 款约定进行修复。

**.* 试运行

**.*.* 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

**.*.* 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

**.* 竣工清场

**.*.* 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（ * ）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（ * ）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（ * ）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（ * ）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（ * ）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

**.*.* 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

**.* 施工队*的撤离

工程接收证书颁发后的 ** 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

**. 缺陷责任与保修责任

**.* 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

**.* 缺陷责任

**.*.* 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

**.*.* 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

**.*.* 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

**.*.* 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 **.*.* 项约定办理。

**.* 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 * 年。

**.* 进*步试验和试运行

任何*项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

**.* 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

**.* 缺陷责任期终止证书

在第 *.*.*.* 目约定的缺陷责任期，包括根据第 **.* 款延长的期限终止后 ** 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

**.* 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

**. 保险

**.* 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程*切险、安装工程*切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

**.* 人员工伤事故的保险

**.*.* 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

**.*.* 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

**.* 人身意外伤害险

**.*.* 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

**.*.* 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

**.* 第*者责任险

**.*.* 第*者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第*者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

**.*.* 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 **.*.* 项约定的第*者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

**.* 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

**.* 对各项保险的*般要求

**.*.* 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持*致。

**.*.* 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

**.*.* 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

**.*.* 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

**.*.* 未按约定投保的补救

（ * ）由于负有投保义务的*方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另*方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（ * ）由于负有投保义务的*方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的*方当事人支付。

**.*.* 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

**. 不可抗力

**.* 不可抗力的确认

**.*.* 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

**.*.* 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不*致的，由监理人按第 *.* 款商定或确定。发生争议时，按第 ** 条的约定办理。

**.* 不可抗力的通知

**.*.* 合同*方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另*方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

**.*.* 如不可抗力持续发生，合同*方当事人应及时向合同另*方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 ** 天内提交最终报告及有关资料。

**.* 不可抗力后果及其处理

**.*.* 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（ * ）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第*者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（ * ）承包人设备的损坏由承包人承担；

（ * ）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（ * ）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（ * ）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

**.*.* 延迟履行期间发生的不可抗力

合同*方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

**.*.* 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何*方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

**.*.* 因不可抗力解除合同

合同*方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 **.*.* 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 **.*.* 项约定，由监理人按第 *.* 款商定或确定。

**. 违约

**.* 承包人违约

**.*.* 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（ * ）承包人违反第 *.* 款或第 *.* 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（ * ）承包人违反第 *.* 款或第 *.* 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（ * ）承包人违反第 *.* 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（ * ）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（ * ）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（ * ）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（ * ）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

**.*.* 对承包人违约的处理

（ * ）承包人发生第 **.*.* （ * ）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（ * ）承包人发生除第 **.*.* （ * ）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（ * ）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

**.*.* 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 ** 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这*行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

**.*.* 合同解除后的估价、付款和结清

（ * ）合同解除后，监理人按第 *.* 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（ * ）合同解除后，发包人应暂停对承包人的*切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（ * ）合同解除后，发包人应按第 **.* 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（ * ）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（ * ）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成*致而形成争议的，按第 ** 条的约定办理。

**.*.* 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 ** 天内，依法办理转让手续。

**.*.* 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

**.* 发包人违约

**.*.* 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（ * ）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（ * ）发包人原因造成停工的；

（ * ）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（ * ）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（ * ）发包人不履行合同约定其他义务的。

**.*.* 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 **.*.* （ * ）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 ** 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

**.*.* 发包人违约解除合同

（ * ）发生第 **.*.* （ * ）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（ * ）承包人按 **.*.* 项暂停施工 ** 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这*行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

**.*.* 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 ** 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（ * ）合同解除日以前所完成工作的价款；

（ * ）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（ * ）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（ * ）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（ * ）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（ * ）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

**.*.* 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 **.*.* 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

**.* 第*人造成的违约

在履行合同过程中，*方当事人因第*人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。*方当事人和第*人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

**. 索赔

**.* 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（ * ）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 ** 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 ** 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（ * ）承包人应在发出索赔意向通知书后 ** 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（ * ）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（ * ）在索赔事件影响结束后的 ** 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

**.* 承包人索赔处理程序

（ * ）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（ * ）监理人应按第 *.* 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进*步证明材料后的 ** 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（ * ）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 ** 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 ** 条的约定办理。

**.* 承包人提出索赔的期限

**.*.* 承包人按第 **.* 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

**.*.* 承包人按第 **.* 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

**.* 发包人的索赔

**.*.* 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 **.* 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

**.*.* 监理人按第 *.* 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

**. 争议的解决

**.* 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列*种方式解决。

（ * ）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（ * ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

**.* 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

**.* 争议评审

**.*.* 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 ** 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

**.*.* 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

**.*.* 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 ** 天内，向争议评审组提交*份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

**.*.* 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 ** 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进*步提供补充材料。

**.*.* 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 ** 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

**.*.* 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

**.*.* 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 ** 天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第*节 专用合同条款

*. *般约定

*.* 词语定义

*.*.* 合同

*.*.*.* 本目内容修改为：合同文件（或称合同）是指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、招标文件和澄清、投标文件，以及其他合同文件。

*.*.* 合同当事人和人员

*.*.*.* 本合同发包人为： 大唐绥化热电项目工程筹建处[联系方式]。

*.*.*.* 本合同承包人为： 。

*.*.*.* 本合同监理人为： 。

*.*.* 工程和设备

*.*.*.* 单位工程：执行《火力发电工程建设预算编制与计算标准》（ **** 年版）的有关规定。

*.*.* 日期

*.*.*.* 工期：指合同协议书中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 **.* 款、第 **.* 款和第 **.* 款约定所作的变更。

*.*.*.* 本合同缺陷责任期限为 。

*.*.*.* 本合同基准日期 **** 年 ** 月 ** 日 。

*.*.* 其他

增加第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目：

*.*.*.* 设计单位 : 指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位，本工程设计单位为： 。

*.* 合同文件的优先顺序

本合同解释合同文件的优先顺序如下：

（ * ）合同协议书；

（ * ）中标通知书；

（ * ）专用合同条款；

（ * ）通用合同条款；

（ * ）技术标准和要求；

（ * ）图纸；

（ * ）已标价工程量清单；

（ * ）招标文件和澄清；

（ * ）投标文件和澄清（包括投标函及标函附录）；

（ ** ）其他合同文件。

*.* 合同协议书

本款内容修改为：承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书及其附件。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位合同专用章或公章后，合同生效。

*.* 图纸和技术文件

*.*.* 图纸的提供

*.*.*.* 发包人提供的技术文件、图纸使用 汉 语，应满足工程建设进度需要。

*.*.*.* 发包人免费提供工程的施工图纸 * 份，设备技术文件 * 套。承包人要求增加施工图纸，由发包人统*委托设计院印制，按设计院收费标准计算施工图纸复制费用，由承包人承担。

*.*.* 承包人提供的文件

由承包人提供的文件，包括但不限于施工组织总设计、专业施工组织设计、重大施工方案和措施、作业指导书、施工*次设计文件等，承包人应在 工程（或单位工程）开工前 提供符合要求的以上文件报送监理人。监理人应在 的期限内审查批复。

*.*.* 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的 期 限内签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

*.*.* 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

*.*.* 图纸和承包人文件的保管

本项内容修改为：监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第 *.*. * 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项约定内容的图纸和承包人文件，并满足国家及发包人的工程资料档案管理的要求。

*.* 联络

本款增加第 *.*.* 项。

*.*.* 以上文件可以以电子文件传递，但必须使用正式的纸质文件存档。

*.* 严禁贿赂

本款内容增加：承包人必须按照发包人提供的格式同发包人签订廉洁合同。格式详见专用合同条款附件 *- 廉洁合同。

*.** 专利技术

本款增加第 *.**.* 项。

*.**.* 工程设计、建造过程中产生的新专利技术，如发包人、承包人双方有约定，则按预定处理，如没有约定，则专利技术双方共同拥有。

本条增加第 *.** 款。

*.** 税收

*.**.* 对发包人征收的税收

根据现行税法就本合同项下有关的向发包人征收*切税收由发包人负担。

*.**.* 对承包人征收的税收

根据现行税法就本合同项下有关的向承包人征收的*切税收由承包人负担。

*.**.* 征发税收的参考日期

在本合同中，承包人将予以考虑反映在报价中的有关税收的法律与规章，法律与规章应为投标截止日期前 ** 天已生效实施的法律与规章。

*.**.* 外籍人员的个人所得税

（ * ）依据现行税法和规章向其个人工资收入可征税部分由中华人民共和国应征收的个人所得税，承包人履行由他扣回这些税收的职责。

（ * ）向其个人征收的有关费用。

*. 发包人义务

*.* 提供施工场地

本款增加第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项。

*.*.* 提供施工场地标准

达到*通*平后标准。

*.*.* 提供施工场地的时间

提供临时施工场地的时间为： **** 年 * 月，先期可能提供部分场地。

发包人未能及时提供工程场地，使承包人工期遭受延误，承包人有权根据本合同的规定要求发包人相应延长工期。

*.*.* 施工用水、电、汽的条件

本标段施工用水、用电，由承包人从发包人提供的接入点接至使用点，施工期间的运行维护所发生的费用由承包人负责，主接口由发包人提供。水表、电表由发包人提供，承包人安装。

*.*.* 施工通讯

厂内通信由承包人与当地电信部门联系解决，并承担费用。现场计算机网络各自负责建设。技术要求详见第*章。

*.*.* 承包人办公及生活场所

承包人应自行解决现场办公和生活场所，但要达到发包人有关文明施工的要求。

*.*.* 地下设施资料

发包人向承包人提供工程场地的地下设施资料，并保证数据的真实性和准确性。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论以及其在合同义务之外向承包人提供的相关资料不承担责任。

*.*.* 协调

发包人应协助承包人处理工程场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护及费用问题，协调承包人履行本合同过程所涉及的与第*方之间的关系。

*.* 办理证件和批件

本款内容修改为：发包人负责办理需以发包人名义办理的工程建设所需的各种许可、批文和临时用地、停电、停水、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。必要时，承包人要协助办理，费用由发包人承担。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

*. 监理人

*.* 监理人的职责和权力

*.*.* 本项内容修改为：监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，按照以下说明执行：

（ * ）根据合同约定的分包约定，同意分包本工程的某些非主体和非重要单位工程部分；

（ * ）根据开工、延误和暂停的相关约定而发布开工令、暂时停工或复工令；

（ * ）决定工期延长规定项下的工程延期；

（ * ）审查批准技术规范或设计的变更；

（ * ）确定承包人的索赔额。

*.* 监理人的指示

*.*.* 本项内容修改为：在特殊和紧急情况下，发包人可直接给承包人发放指示，承包人须严格执行。

*.*.* 本项内容修改为：由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误，且承包人已向发包人或监理人提出异议，监理人仍坚持实施而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

*.* 商定或确定

本款内容修改为：

*.*.* 合同约定总监理工程师应按照本款对有关事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，如有争议时需要经发包人同意后确定。

*.*.* 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 ** 条的约定处理。在争议解决前，如争议影响工程建设正常进行的，双方应暂按发包人的意见执行，按照第 ** 条的约定的处理结果对发包人的意见作出修改的，按修改后的结果执行。

*. 承包人

*.* 承包人的*般义务

*.*.* 依法纳税

本项内容修改为：承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应支付并应要求其分包人支付有关部门依法对承包人或其分包人在履行本合同时所征收的所有税款及其他收费，如在合同执行期间承包人或其分包商未包按规定缴纳所有税款及其他收费，发包人有权代扣代缴。

*.*.* 对施工作业和施工方法的完备性负责

本项内容修改为：承包人应按照发包人的要求完成工程的施工组织总设计（包括不限于施工方案、施工总平面布置、施工总进度计划、主要施工技术措施、质量安全保证措施、文明施工措施、主要施工机械设备、主要施工力量配备、工程场地管理人员、资金使用计划、主要设备材料到货计划）并在合同生效后 ** 天内提交发包人和监理人审查。监理人应在收到承包人提交的施工组织总设计后 ** 天内对之予以确认或提出修改意见并抄送发包人。施工组织总设计在经发包人批准后方可实施 , 承包人应在施工组织总设计的指导下编制施工组织专业设计。

本款增加第 *.*.** 项、第 *.*.** 项。

*.*.** 许可与批准

承包人应负责取得除发包人应依据本合同规定取得的许可及批文以外的为实施工程所必须的所有其他许可、批准和 / 或许可证。

*.*.** 遵守行业惯例和企业标准

承包人应按照行业标准的要求组织施工管理，并遵守中国大唐集团公司关于工程建设管理的相关制度和标准。

*.* 履约担保

本款内容增加为：

*.*.* 承包人应在合同签订后 ** 天内向发包人提供*份合同总价 **% 的履约保函，作为其履行合同义务的担保。根据本条开具履约保函的费用由承包人承担。履约保函应由发包人可接受的商业银行开具，格式见合同格式。

履约保函的有效期限应为自本合同生效日起至承包人获得发包人签发的全部工程的接收证书后 ** 天 止。

*.*.* 在任何情况下，发包人按照履约保函提出索赔之前，应书面通知承包人，说明导致索赔的性质和原因。但无论承包人是否接受发包人的索赔，均不影响发包人要求保函开具银行支付保函金额的权利。

*.* 分包

*.*.* 本项内容修改为 : 按照本合同或经发包人同意分包的，承包人应在分包合同签署后 * 天 内将分包合同副本提交给发包人和监理人。承包人对合同任何部分的分包，均不免除承包人根据合同应承担的任何义务。承包人擅自进行分包的，发包人有权扣留分包部分的合同价款，由此给发包人造成的损失由承包人承担。

本款增加第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项。

*.*.* 承包人提出并经发包人同意进行分包的，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的 , 承包人必须通过招标确定分包人。招标工作由承包人负责，发包人有权对分包项目的招评标工作进行监督，并对分包单位资质、业绩和能力进行审查。未经发包人或监理人审查同意的，不得进入本工程现场。

*.*.* 按合同约定进行分包的，承包人必须向分包人提供必要的工作条件；承包人对其工作和行为负完全责任，不得以分包为理由要求免责。分包人应接受承包人的统*安排和监督。

*.*.* 任何分包均不解除承包人根据合同规定应承担的责任和义务，并应将任何分包人、分包人代理人、职员或工人的行为、违约和疏忽，视为承包人自己、其代理人、职员或工人的行为、违约和疏忽，并为之负完全责任。

*.*.* 因承包人原因造成工程工期延误或工程质量出现问题的项目及承包人拒绝施工的项目 , 发包人有权指定其他承包人实施，此时将以被指定的其他承包人可以接受的价格从承包人合同价款中扣出，并由承包人承担相应费用和责任。

*.* 承包人项目经理

*.*.* 本项内容修改为：承包人应任命*名具有同类型项目工程施工经验、熟悉项目建设全过程的合格人员作为项目经理（下称“项目经理”），并任命若干名项目副经理，承包人任命或更换项目经理均应经发包人同意，并应在更换 ** 天前通知发包人和监理人。项目经理代表承包人履行本合同，接受发包人及监理人的指令。项目经理*般应常驻工程场地，如果项目经理需要临时离开工程场地，应通知发包人和监理人，并授权*名项目副经理履行项目经理的职责；项目经理未经发包人和监理人批准擅自离开工程场地的，承包人应按 **** 元 / 天向发包人支付违约金。

本工程的项目经理和总工程师必须具有电力或相关行业执业资格为： *级建造师 ；具有 同类 工程项目建设资历。

*.* 保障承包人人员的合法权益

*.*.* 本项增加第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目、第 *.*.*.* 目：

*.*.*.* 承包人应与所雇用的劳动者签订劳动合同，切实加强用工管理，按合同规定按时足额支付用工费用。如果承包人未按时足额向劳动者支付用工费用，发包人有权代其支付，并可从应向承包人支付的款项中或工资保证金中扣除相应费用。

*.*.*.* 承包人应加强劳务分包队*的管理，对劳务分包队*按统*培训，执证上岗。

*.*.*.* 根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发 [****]** 号），承包人应按暂定合同总价的 *% （最高不超过 *** 万元） 缴纳工资保障金，存入当地政府指定专户。当发生拖欠农民工工资的，经当地劳动保障行政部门、建设行政主管部门核实无误后，由建设行政主管部门从该账户支付拖欠的农民工工资。

*.*.*.* 工程竣工后满**日，承包人可以持发包人、工程监理单位等部门签署同意的竣工报告、施工期间的农民工工资支付名册、承包人出据的无拖欠农民工工资保证书、缴款收据到当地劳动保障行政部门申请返还工资保障金。

*.** 不利物质条件

*.**.* 本项内容修改为：承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 ** 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人应及时告知发包人，如发包人仍无指示时，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

*. 材料和工程设备

*.* 承包人提供的材料和工程设备

本款增加第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.* 项。

*.*.* 除第 *.* 款约定由发包人供应的设备和材料外，其他用于本标段工程的设备和材料均由承包人提供。承包人采购钢材、水泥等主要材料厂家需经业主认可。

*.*.* 承包人提供的材料，如因承包人原因无法满足工程进度和质量要求时，发包人有权自行组织采购，并按发包人实际采购价从合同价款中扣除除费用。

*.*.* 承包人的物资管理制度应符合发包人的物资管理规定及中国大唐集团公司物资管理相关制度的要求。

*.*.* 承包人在投标文件中应列表注明所供材料采购及到货计划。

*.* 发包人提供的材料和工程设备

*.*.* 本项内容增加为：发包人提供材料和工程设备详见专用合同条款附件 *- 发包人提供的设备和材料。

*.*.* 本项内容修改为：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，造成延误工期 ** 天 以上且误工费用超过合同额 *% 以上的，发包人应承担工期延误的责任和（或）误工费用。

*. 施工设备和临时设施

*.* 承包人提供的施工设备和临时设施

*.*.* 本项内容修改为：除发包人提供的临时设施外，承包人应自行承担修建其他临时设施的费用，需要临时占地的需经发包人同意后，由发包人办理申请手续并承担相应费用。

本款增加第 *.*.* 项。

*.*.* 由于承包人未按合同文件要求提供施工设备和设施造成发包人损失（包括不应有支出）的，由承包人承担相应的违约责任。

*. 测量放线

*.* 施工控制网

*.*.* 本项内容修改为：发包人应在承包人进入现场后 * 天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在 * 天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

*.* 基准资料错误的责任

本款内容修改为：发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

*. 施工安全、治安保卫和环境保护

*.* 发包人的施工安全责任

本款增加第 *.*.* 、 *.*.* 项。

*.*.* 发包人安全管理的主要内容

（ * ） 制定建设项目的安全文明施工规划和保证措施，明确工程项目安全管理的方针、目标、标准，建立、健全工程项目安全保证体系和安全监督体系；

（ * ） 制定年度安全目标和安全工作计划，并组织实施；

（ * ） 提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、广播电视、邮电通讯等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物、构筑物地下工程资料，并保证资料的真实、准确和完整。提供符合工程建设安全工作规程要求的安全文明施工基础条件；

（ * ） 监督检查工程项目各参建单位安全管理职责的履行情况、现场安全文明施工情况；

（ * ） 组建工程项目安全生产委员会，按时组织召开会议，协调解决项目建设中的重大安全技术问题；

（ * ）参加工程建设人身伤亡事故和其他事故的调查处理；

（ * ）按照有关规定，落实建设工程项目安全工作“*同时”。

*.*.* 发包人设立安全文明专向奖励资金，总额度为合同金额的 *.*% ，用于对全现场所有标段安全文明施工的奖励。此款项专款专用，详见专用合同条款附件 *- 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法。

*.* 承包人的施工安全责任

*.*.* 本项内容修改为：承包人应按合同约定工作内容及要求履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，按合同约定或标准规定的安全工作内容和时间，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

本款增加第 *.*.* 项、第 *.*.* 项、第 *.*.** 项 。

*.*.* 承包人在现场的项目经理是本承包人安全文明施工的第*责任人，对现场安全负全面责任。

*.*.* 承包人的安全工作内容包括但不限于以下内容：

（ * ）全面贯彻发包人发布的工程建设安全方针、目标、标准和有关规定，在确保安全的前提下组织现场的管理和施工；

（ * ）制定现场安全文明施工的规划和措施，编制安全管理工作程序；

（ * ）建立、健全安全保证体系和安全监督体系；

（ * ）成立现场施工安全委员会，领导和协调现场安全文明施工的整体工作；

（ * ）向发包人提供现场“总平面规划图”和总平面的管理措施，说明危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施；

（ * ）按照发包人要求，对不合格的管理人员及时予以撤换；

（ * ）对施工中连续发生人身死亡事故的分包人，承包人必须予以辞退，并应在承发包合同中明确规定；

（ * ）按规定参加由监理人和发包人组织的各种安全活动和召开的安全会议；

（ * ）承包人所有安全设施、施工机具设备和高空作业的设备均应符合国家或行业安全技术标准并应定期检查，并有安全员的签字记录；特种设备（电梯、升降机、起重机械、厂内机动车辆、防爆电气设备等）应取得地方政府质量技术监督部门的许可使用证件方可使用；

（ ** ）承包人特殊工种（电工、电梯工、起重工、焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工等）要经专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗。

（ ** ）承担合同中确定的其他安全保护责任；

*.*.** 本合同实行安全保证金制度，保证金额度为合同金额的 *.*% ，此部分费用发包方在拨付工程预付款时，直接预留，专款专用。详见专用合同条款附件 *- 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法。

*.* 治安保卫

本款增加第 *.*.* 项。

*.*.* 治安保卫产生的相关费用，发包人和承包人独自承担各自发生的部分。发包人负责公共范围治安保卫和对外协调。承包人负责自身区域内的治安保卫。

*.* 环境保护

本款增加第 *.*.* 项。

*.*.* 承包人应在施工现场的办公区、生活区实施必要的绿化美化，改善环境。

本条增加第 *.* 款、第 *.* 款、第 *.* 款。

*.* 应急预案

承包人需成立本项目重大突发性事件应急指挥机构，落实国家有关建设工程应急救援管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度，执行政府和上级部门关于工程建设重大突发性事件管理的部署，结合项目建设的具体情况制定针对性的应急预案，预案报监理审批或备案。并根据项目公司应急预案要求，落实相应的应急队*，定期进行专门的技能培训和演练，应对重大突发性事件的发生。

*.* 重大危险源管理

承包人应严格执行《中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定》的要求，加强施工现场重大危险源的排查和管理，消除安全隐患。

*.* 文明施工

承包人施工区域安全文明施工和环境卫生应达到国家相关标准和大唐集团公司安全文明施工标准。具体要求和标准详见专用合同条款附件 * — 施工组织总体规划和第*章《工程规范、技术条件和要求》。具体考核详见专用合同条款附件 *— 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法。

**. 进度计划

**.* 合同进度计划

本款内容增加为：

**.*.* 本合同施工总进度计划详见专用合同条款附件 * — 工程*级网络总进度计划。

**.*.* 承包人应根据项目的工期总目标和“*级网络进度计划”要求，在本合同生效后 ** 天内编制完成工程“*级网络进度计划（包括图纸提供计划和设备材料到货计划）”，并提交监理人批准后执行。

**.*.* 承包人合同进度计划的管理应符合发包人制定的《工程进度管理制度》要求。

**.* 合同进度计划的修订

本款内容增加为：工程的进展不符合进度计划时，发包人及监理人有权要求承包人修改计划。除本合同另有规定外，任何计划的修改都不得造成完工期限的延误。因进度计划修改造成的费用增加由承包人承担，非承包人原因导致进度计划修改的除外。

**. 开工和竣工

**.* 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误 ** 天以上或费用超过合同额 *% 以上的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第 **.* 款的约定办理。

（ * ）增加合同工作内容；

（ * ）改变合同中任何*项工作的质量要求或其他特性；

（ * ）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（ * ）因发包人原因导致的暂停施工；

（ * ）提供图纸延误；

（ * ）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（ * ）发包人造成工期延误的其他原因。

**.* 异常恶劣的气候条件

本合同约定的异常恶劣气候是指：当地气象部门认定的达到或超过 ** 年*遇的大风、降雪、暴雨、冰雹、雷暴等。

**.* 承包人的工期延误

本款内容修改为：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法详见专用合同条款第 **.* 条。承包人支付逾期竣工违约金，但不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

**.* 工期提前

本款内容修改为：如果发包人要求提前工期，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担由此增加的费用。

承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划，发包人应给予相应奖励。

本条增加第 **.* 款。

**.* 确保施工进度

**.*.* 承包人应保证实际工程进度符合进度计划的要求。若因承包人原因导致实际工程进度落后于计划进度，监理人有权通知承包人采取必要措施，加快工程进度，确保工程能在预定的工期内完工。承包人无权要求就所采取的措施支付任何额外费用。

如果承包人在接到监理人要求加快进度的通知后 ** 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进*步滞后，或承包人虽采取了*些措施，但仍无法按计划工期交工时，发包人可在向承包人发出书面通知 ** 天后终止本合同或将本合同工程中的*部分工作委托给其它承包人完成。由此引起的额外费用由承包人承担。

**.*.* 承包人在保证实际工程进度时应充分考虑交叉施工问题，并服从监理人、发包人关于交叉施工的总体协调。

**.*.* 发包人按专用合同条款附件 *— 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法对承包人进行考核和奖惩。

**. 暂停施工

**.* 发包人暂停施工的责任

本款内容修改为：由于发包人原因引起的合同工程暂停施工造成工期延误的，承包人在 ** 天内有权要求发包人延长工期和给予经济补偿。

**.* 暂停施工后的复工

**.*.* 本项内容修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人在 ** 天内有权要求发包人延长工期和给予经济补偿。

**.* 暂停施工持续 ** 天以上

**.*.* 本项内容修改为：监理人发出暂停施工指示后 ** 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 **.* 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 ** 天内准许已暂停施工的工程或其中*部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，同时发包人可通知承包人，将工程受影响的部分视为按第 **.* （ * ）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，发包商可承担相应费用，应按第 **.* 款的规定办理。

**.*.* 本项内容修改为：由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 ** 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 **.* 款的规定办理。

**. 工程质量

**.* 工程质量要求

**.*.* 本项内容修改为：

承包人应严格按照发包人提交的施工图设计文件，经发包人批准的施工组织总设计、施工技术规范、施工方案和措施组织施工，确保工程质量合格并符合达标投产和优质工程条件。工程质量要求和验收标准详见招标文件第*章《图纸和资料》及第*章《工程规范、技术条件和要求》。

**.* 承包人的质量管理

**.*.* 本项内容增加为：承包人应在 开工前 * 天内 ，提交工程质量保证措施文件，承包人的质量管理应满足专用合同条款附件 *- 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法的有关标准和要求。

**.* 承包人的质量检查

本款内容增加为：承包人应强化施工过程中各个环节、各个工序的质量检验，严格执行*级质量检查制度，规范检验、记录、签字程序，不得合并不同级别的检查。必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和混凝土进行检验。检验应有书面记录和专人签字，未经检验或检验不合格的，不得使用。

**.* 清除不合格工程

**.*.* 本项内容修改为：由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，承包人在 * 天内有权要求发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

**. 试验和检验

**.* 材料、工程设备和工程的试验和检验

**.*.* 发包人负责《规范》要求范围内的桩基检测费用，因承包人原因造成的超出范围的检测由承包人承担费用。

**.*.* 本项内容修改为：监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

**.* 现场材料试验

本款增加第 **.*.* 项。

**.*.* 承包人承担全部样品的费用。

**. 变更

**.* 变更的范围和内容

本款内容修改为：

**.*.* 本合同的变更是指在施工图基础上，设计单位、发包人或监理人认为必要，根据监理人的义务和权限规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出的变更。包括设计变更、变更设计、*星委托。

**.*.* 本合同的变更仅限于以下所列的范围和内容：

（ * ）取消合同中任何*项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（ * ）改变合同中任何*项工作的质量或其他特性；

（ * ）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（ * ）改变合同中任何*项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序；

（ * ）为完成工程需要追加的额外工作；

（ * ）材料的代用；

（ * ）为完成整体工程需要，在符合国家有关规定的前提下 , 发包人和监理人委托承包人实施的本合同工程范围外的工程。

**.*.* 承包人如欲采用代用材料，应向监理人提出申请并提供代用材料的技术标准、质量证明书、试验和报告。只有在证明代用材料不会降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经设计单位核算完成、监理人审核确认后，承包人方可在工程中使用，所发生的费用由承包人承担。

**.* 变更权

本款内容修改为：发包人或监理人如认为有必要时，可对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更。在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 **.* 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

**.* 变更程序

本款增加第 **.*.* 项。

**.*.* 变更的确认

实际变更的工作量需要监理人及时确认并经发包人复核后结算。

**.* 变更的估价原则

**.*.* 本项内容修改为 : 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照基准日期的电力行业预算定额和配套取费标准（子目不足时按工程所在地的地方定额和 类取费标准）及承诺下浮系数 % 的原则确定，其中人、材、机计取标准按基准日期电力行业 ( 地方 ) 定额及调整文件执行。

本款增加第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、 **.*.* 项。

**.*. * 单项（指清单子目的分部分项工程）设计变更或变更设计费用（不含甲供设备和材料）增减超出 * 万元时，仅调整 ±* 万元（不含 * 万）以上的部分；如果未调整的 * 万元以下部分和未超过 * 万元的变更累积金额超过合同总价的 ±*% 以上时，超过部分予以调整。

**.*.* *星委托工程按照当期电力行业预算定额和配套取费标准（子目不足时按工程所在地的地方定额和 类取费标准）及承诺下浮系数 % 的原则确定，其中人、材、机计取标准按当期电力行业（地方）定额及调整文件执行。

**.*.* 已取消的清单子目，按合同价格从结算价款中扣除。

**.*.* 工程量清单漏项或工程量清单子目的技术规范、施工工艺和技术标准与施工图设计有差异时，可补充增加子目单价，估价原则按第 **.*.* 项执行，工程量按合同约定的计量方法进行计量且承包人实际完成的施工图工程量进行结算。

**.*.* 固定价格的总价子目不接受任何变更价格调整。

**.* 承包人的合理化建议

**.*.* 本项内容增加为：发包人对承包人的合理化建议的认定和奖励标准，详见专用合同条件附件 *— 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法。

**.* 暂估价

取消本条

**. 价格调整

**.* 物价波动引起的价格调整

本款内容修改为：

不作调整

**.* 法律变化引起的价格调整

本款内容修改为：本合同仅调整基准日之后，国家法律规定的营业税、城市维护建设税和教育附加税税率调整引起的价格调整。

**. 计量与支付

**.* 计量

**.*.* 计算方法

本项内容修改为：工程量计算规则按照工程量清单已表明的计算规则和要求执行。

**.*.* 计算周期

本项内容修改为：单价子目（即单价承包的项目，下同）已完成工程量按月计量，总价子目（即总价承包的项目，下同）的计量周期按批准的支付分解报告确定。

**.*.* 单价子目的计量

（ * ）本目内容修改为：已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是按合同约定的计量方法进行计量的、承包人实际完成的施工图工程量。变更的工程量和单价按第 ** 条款处理。

（ * ）本目内容修改为：承包人对己完成的工程量进行统计，并于每月的 ** 日向监理人提交进度付款申清单、己完成工程量报表和有关计量资料。

（ * ）本目内容修改为：承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对施工图上每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后*次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的实际完成的施工图工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

**.*.* 总价子目的计量

（ * ）本目内容修改为：总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 ** 条款和第 ** 条中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度、工程款支付的依据。总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

（ * ）本目内容修改为：承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、合同总价支付分解的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（ * ）删除本目。

**.* 预付款

**.*.* 预付款

本工程预付款为进度计划预付款。

**.*.*.* 本合同预付款额度为合同总价款的 **% 。

**.*.*.* 承包人完成以下约定工作后 ** 天内，发包人向承包人支付预付款：

（ * ）已与发包人签订合同；

（ * ）提供合同文件所附格式的履约保函；

（ * ）提交施工组织总设计文件；

（ * ）人员、机构建全，主要机具已进场。

**.*.* 预付款的扣回与还清

本项内容增加为：当承包人完成合同金额 **% 的工作量后，承包人开始向发包人还款，发包人从每次应支付给承包人的金额中等额扣回工程预付款，当*次付给承包人的金额少于规定扣回的金额时，其差额应转入下*次支付中作为债务结算。最后*个年度承包人完成合同金额的 **% 时 发包人将扣回全部预付款。

**.* 工程进度付款

**.*.* 付款周期

本标段按月结付工程进度款，月结周期为上月 ** 日至当月 ** 日。

**.*.* 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和进度付款申请单 * 份，向监理人提交进度付款中请单，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括下列内容：

(*) 截至本次付款周期末己实施工程的价款；

(*) 根据第 ** 条应增加和扣减的变更金额；

(*) 根据第 ** 条应增加和扣减的索赔金额；

(*) 根据第 **.* 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

(* ）根据第 **.* 款约定的质量保证金和签订的其他考核奖励需要扣减、预留和返还的金额：质量保证金 *% 、档案保证金 *% 、进度奖励资金 *% 。

**.*.* 进度付款证书和支付时间

(* ）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 ** 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

(* ）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 ** 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人每次向承包人支付工程进度款时，承包人需同时向发包人提供正规发票。

**.*.* 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发包人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

**.*.* 进度付款限额

本合同约定当累计支付工程款的总额达到合同预计结算金额的 **% 时，发包人暂停止支付工程款，待合同工程完工并完成结算、经社会审计单位审计后出具意见、办理完竣工结算后支付。

**.* 质量保证金

**.*.* 本项内容修改为：监理人应从第*个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按付款金额 *% 的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到合同结算价款 *% 约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

**.* 竣工结算

本款内容修改为：

**.*.* 竣工付款申请及程序

（ * ）当单项工程（指*个单位 ( 或单项 ) 工程或*个单项合同工程项目）施工已完工，并经发包人及有关部门验收交接后，承包人于 ** 天内向监理人提供 * 份结算资料。

（ * ）合同工程完成后，承包人于 ** 天内向监理人提供 * 份 结算资料。

（ * ）竣工结算将进行审计，发包人有权聘请第*方审计机构对合同工程进行审计，并以审计结果作为工程最终结算价格和付款的依据。

（ * ）监理人对竣工资料有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工资料。

（ * ）工程接收证书颁发后，承包人应 ** 天内向监理人提供 * 份 竣工付款申请单，并提供相关证明材料。竣工付款申请单应包括但不限于以下内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（ * ）因承包人原因，承包人未在 ** 天内提交 * 份完整的结算资料（含变更、索赔），超过 ** 天后提供的所有涉及费用增加的申请资料，监理人和发包人均不予接受。

（ * ）如因承包人原因，造成发包人 ** 天内无法完成结算的，发包人可以依据监理人提供的单方资料进行结算，并报审计单位审计后做最终竣工结算，承包人应予认可。

**.*.* 竣工付款证书及支付时间

（ * ）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 ** 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款计划。发包人应在收到后 ** 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工价款支付计划。监理人未在 ** 天内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单己经监理人核查同意；发包人未在 ** 天内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（ * ）发包人应按付款计划支付给承包人，承包人有权要求发包人及时支付价款和滞纳金。

（ * ）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 ** 条的约定办理。

**.* 最终结清

**.*.* 最终结清申请单

（ * ）本目内容增加为：缺陷责任期终止证书签发后 ** 天内，承包人须向监理人提交 * 份最终结清申请单，并提供相关证明材料。

**.*.* 最终结清证书和支付时间

本项内容修改为：

（ * ）当缺陷责任期满后，承包人提出最终结清申请单后 ** 天内，监理人审核无质量问题并报发包人同意。发包人应在收到后 ** 天内审核完毕签发，之后由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（ * ）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 ** 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，承包人有权要求发包人及时支付价款和滞纳金。

（ * ）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 ** 条的约定办理。

**. 竣工验收

**.* 竣工验收的含义

**.*.* 本项内容修改为：承包人在完成全部合同工作后向监理人提交工程竣工验收申请报告，监理人在收到承包人提交的竣工验收报告后 * 天内组织相关人员按照国家规定对工程进行竣工验收，经验收工程符合现行的国家和行业验收标准的，报发包人审核后，监理人批准承包人提交的竣工验收报告。

**.* 验收

本款增加第 **.*.* 项。

**.*.* 达标考核和工程竣工验收

（ * ）本工程应进行移交生产达标考核。

（ * ）移交生产达标考核评定，必须以项目批准的有关文件和《火电机组达标投产考核标准》及《火电机组生产达标考核评定方法》等为依据。

（ * ）工程施工质量应满足机组达标投产的要求，承包人因合同范围内的施工质量等原因影响机组的达标投产，按专用合同条款附件 * - 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法中有关规定考核。

（ * ）工程施工的达标考核和工程竣工验收，还应达到中国大唐集团有关达标考核、竣工验收及后评价等的相关规定。

**.* 单位工程验收

**.*.* 本项内容修改为：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

**. 缺陷责任与保修责任

**.* 缺陷责任

**.*.* 本项内容修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人委托承包人进行修复和查验时，发生的费用由发包人负责。

**.*.* 本条款修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用从承包人保证金中扣除。

本合同缺陷责任期为 。

**.* 保修责任

本款增加第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项、第 **.*.* 项。

**.*.* 保修期

工程保修期是工程项目承包人对其完成的存在质量缺陷的工程在*定的时间内进行保修的期限。它是指建设工程在实际竣工日期起计算。在本合同中，整体工程或其中的单项、单位工程，均从移交发包人之日起按照《建设工程质量管理条例》分别计算保修期。其中，建筑工程保修期为：

（ * ）基础设施施工工程、房屋建筑的地基基础工程，为设计文件规定的合理使用年限。

以上保修期若遇到国家有关规定更改，则按新规定执行。

**.*.* 修补缺陷

为在保修期满时或在保修期满后的尽量短的期间内，使工程符合技术规范所述的设计要求，承包人应：

（ * ）尽快完成签发移交证书之日尚余留的任何未完工作；

（ * ）在保修期满后 ** 天内，根据监理人在保修期届满之前的检查结果修补、维修缺陷及其它不合格之处或进行返工。

**.*.* 修补缺陷的费用

如果监理人认为根据合同修补、维修缺陷或进行返工是由于下述原因造成的，承包人应自行承担修补、维修缺陷或进行返工所发生的费用，否则修补、维修缺陷或进行返工的费用由发包人承担：

（ * ）承包人的施工工艺或施工管理不当；

（ * ）承包人采购的设备材料不符合合同要求；

（ * ）由承包人设计的任何永久性工程存在缺陷；

（ * ）承包人违反合同明确规定的任何义务。

**.*.* 承包人未履行保修责任

如果承包人未在合同规定的时间内（如未有规定则为发包人确定的合理时间内）履行第 **.*.* 项所述的义务，则发包人有权雇用其他方从事此等工作。如果该类工作根据合同理应由承包人自费进行，则所有由此发生的费用，由承包人承担。

**.*.* 保修期延 长

如果工程或其任*部分在保修期内因承包人原因而被更换或修复，则该被更换或修复工程的保修期应予以延长，延长的时间等于由于缺陷或损坏导致工程不能使用的时间。

**.*.* 保修证书

保修书由合同发包人和承包人双方在竣工验收前 ** 天内共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

**.*.* 未完成的义务

即使已签发保修证书，双方仍应对在保修证书签发之前按合同规定应该履行而在保修证书签发时尚未完成的义务承担责任。

**.*.* 承包人违约

如承包人未按以上第 **.* 款执行时，按第 ** 条处理。

**. 保险

**.* 工程保险

本款内容修改为：发包人负责投保建筑工程*切险和安装工程*切险，承包人有义务协助发包人做好工程保险的理赔事宜。

**.* 第*者责任险

**.*.* 本项内容修改为：发包人负责投保第*者责任险，承包人有义务协助发包人做好保险的理赔事宜。

**.* 对各项保险的*般要求

**.*.* 保险凭证

本项内容增加为：承包人投保后 ** 天内，应向发包人提供投保凭证。

**.*.* 持续保险

本项内容修改为：投保人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

**.*.* 保险金不足的补偿

本项内容修改为：若保险金不足以补偿损失的，应由投保人按承担相应的责任补偿。

本款增加第 **.*.* 项。

**.*.* 投保不免除责任

无论承包人是否进行投保均不免除其根据本合同所应承担的其他任何责任和义务。

**. 不可抗力

**.* 不可抗力的确认

**.*.* 本项内容修改为：不可抗力是指合同双方在本合同签订时对其发生不能预见、不能避免、对其后果不能克服，且影响合同*方正常履行本合同义务的客观事件。包括但不限于下列情况：

（ * ）战争、敌对行动（无论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（ * ）叛乱、恐怖主义、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战；

（ * ）暴乱、骚动、混乱、非承包人员工以及非承包人和分包商的其他雇员所造成的罢工或停工；

（ * ）战争军火、爆炸材料、放射能产生的离子辐射污染，但可能因承包人使用此类军火、炸药、放射或辐射能引起的除外；

（ * ）自然灾难 , 例如地震、瘟疫、飓风、台风、雷暴或火山爆发。

但是，合同*方的经济困难、或其雇员的罢工、或劳资纠纷，导致履行本合同项下义务的延误或停止的，均不属于不可抗力事件。

**. 违约

**.* 承包人违约

**.*.* 承包人违约的情形

（ * ）本目内容修改为：承包人未按合同约定提交结算资料的，未提出合理原因拒绝执行变更（*星委托）的，拖欠员工工资造成不良影响的，未达到安全文明施工样板标准的，工程款未专项使用、给工程造成影响的，以及承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

**.*.* 对承包人违约的处理

本项内容增加为：

（ * ）如果承包人未按规定工期完成全部工程，应按误期天数向发包人支付逾期完工赔偿费。误期完工赔偿费：每误期*天，扣除合同价款的 *.* ‰ 的合同价款（不足*天的按*天计算）。工程的误期损害赔偿费的限额为合同价款 *% 。逾期完工违约金的支付或扣除并不减轻或解除承包人完成工程的义务或合同规定的承包人的其它义务和责任。

（ * ）安全、质量和进度违约考核按专用合同条款附件 *- 工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法的有关规定执行。

（ * ）其他承包人违约造成发包人损失时，承包人承担相应损失费用。

**.* 发包人违约

**.*.* 发包人违约的情形

（ * ）本目内容修改为：发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误使承包人无法正常施工的。

（ * ）本目内容修改为：发包人原因造成合同工程停工的。

**.*.* 承包人有权暂停施工

本项内容修改为：发包人发生除第 **.*.* （ * ）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 ** 天内仍明确表示不履行合同义务的，承包人有权暂停施工，并要求发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误责任。

**.*.* 承包人无权暂停施工

本项内容修改为：发包人发生 **.*.* （ * ）的违约情况时，承包人需垫付工程款 , 并保证工程进度 , 垫资金额可要求发包人按当期利息偿还，发包人无理由拒绝，并给出书面保证。

**. 索赔

**.* 承包人提出索赔的期限

**.*.* 本项内容修改为：承包人按第 **.* 款的约定接受工程移交证书 ** 天后，应被认为已无权提出合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

**. 争议的解决

**.* 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，本合同约定争议解决方式为： 向绥化市人民法院提起诉讼。

**. 专用合同条款附件

附件 * ：本标段合同施工范围及标段划分

附件 * ：发包人提供的设备和材料

附件 * ：略

附件 * ：工程*级网络总进度计划

附件 * ：施工总平面规划图

附件 * ：总价支付分解表

附件 * ：施工组织总体规划

附件 * ：工程安全文明施工、质量和进度考核奖励管理办法

附件 * ：廉洁合同

附件 * ：本标段合同施工范围

*、合同施工范围及接口划分

包括主厂房、锅炉房、烟囱、炉后建筑（包括引风机室、送风机室、烟道、布袋除尘、脱硫系统）、输煤系统、储灰库、化学联合建筑、再生水处理系统、除灰系统、供水系统、冷却塔、生活附属系统（包括综合办公楼、检修综合楼、物资综合楼）等所有桩基施工项目。以上施工范围为暂定，招标人根据祥堪和主体施工标段划分的实际情况，可能会调整施工范围，投标人必须接受。无论施工范围如何变化，结算时清单综合单价不作调整，固定总价子目不作调整。

本工程因场地移位、征地、现有初勘资料不完整、未进行试桩等原因，已完成的初勘资料只能作为参考设计依据。待完成征地后，具备进场详勘（含初勘）依据地质报告编制试桩大纲并完成试桩后、结合上部荷载，作为最终工程桩的设计依据。

根据现有工程地质条件、初步设计以及初步设计审查会意见，本工程炉后建筑（包括引风机室、送风机室、烟道、布袋除尘）、封闭煤场、储灰库、化学联合建筑、除灰系统、供水系统、生活附属系统主要建（构）筑物、主厂房、锅炉房、烟囱基础主推 *** 预应力混凝土管桩或混凝土螺纹灌注桩；如试桩水平剪切力不能满足要求时，将采用螺纹桩；冷却塔采用 *** 水泥碎石粉煤灰桩（其中：如剪切力满足要求时，封闭煤场亦有可能采用 *** 水泥碎石粉煤灰桩）。

*.* 采用预应力混凝土管桩（ *** 桩）：

*.*.* 主要建（构）筑物基础预估采用 ***-***** 桩型

（ * ）炉后建筑（包括引风机室、送风机室、烟道、布袋除尘）、储灰库、化学联合建筑等主要建（构）筑物基础预估采用 *** 预应力混凝土管桩，桩型 ***-***** ，配开口型钢桩尖，预估桩长 *** ，根数约 **** 个，桩顶标高生产附属建筑暂定为 -*.* 米、生活附属建筑暂定为 -*.* 米。

（ * ）桩基以第③层粉质粘土（可塑）、③ * 层粉质粘土（可塑）作为桩端持力层。 *** 桩施工过程中，以控制桩顶标高为主，桩端进入持力层不小于 *.** 。单桩竖向承载力特征值预估值为 *****, 极限值为 ****** 。

*.*.* 主厂房、锅炉房、烟囱基础预估采用 ***-***** 桩型

（ * ）主厂房、锅炉房、烟囱基础采用 *** 预应力混凝土管桩，桩型 ***-***** ，配开口型钢桩尖，预估桩长 *** ，根数约 **** 个，桩顶标高暂定为 -*.* 米。

（ * ）桩基以第③层粉质粘土（可塑）作为桩端持力层。 *** 桩施工过程中，以控制桩顶标高为主，桩端进入持力层不小于 *.** 。单桩竖向承载力特征值预估值为 ******, 极限值为 ****** 。施工采用静压沉桩工艺，桩机采用 *.*-*.* 倍单桩承载力特征值液压型静力压桩机。

要求 : 施工采用静压沉桩工艺，桩机采用满足 *.*-*.* 倍单桩承载力特征值的液压型静力压桩机。

*.* 采用螺纹桩：

（ * ）如试桩水平剪切力不能满足要求时，锅炉房、烟囱基础将可能采用 Φ*** 螺纹桩，桩内径 Φ*** （ Φ*** 、外径 Φ*** ），桩长预估 ** 米，根数约 **** 个。

（ * ）桩基以③层粉质粘土（可塑）、③ * 层粉质粘土（硬塑）土层作为桩端的持力层。单桩竖向承载力特征值预估值为 ******, 极限值为 ****** 。

*.* 采用水泥粉煤灰碎石桩（ *** 桩）：

（ * ）本工程冷却塔采用水泥粉煤灰碎石桩（ *** 桩），桩径 Φ*** ，桩长预估 ** 米，桩顶标高暂定为 -*.* 米。桩基（环基及中央竖井）预估根数 ***×*=**** 根。

（ * ）桩基以第③层或③ * 层粉质粘土（可塑粘土）作为桩端持力层，桩端进入持力层不小于 *.** 。单桩竖向承载力特征值预估值为 *****, 单桩水平承载力极限值为 ****** 。

（ * ）如剪切力满足要求时，封闭煤场亦有可能采用 *** 水泥碎石粉煤灰桩，桩径 Φ*** ，桩长预估 ** 米，桩顶标高暂定为 -*.* 米。桩基（环基及中央竖井）根数约 **** 个。

*.* 要求（工作内容描述如下，但不限于此）：

*.*.* 因场地移位、征地、现有初勘资料不完整、未进行试桩等原因，有关技术参数均为预估值，所以工程桩桩型（管桩及螺纹桩）及工程量不能最终确定，本次招标以桩基混凝土单位立方米体积（及单位延长米）作为计量依据，也作为考核管理（含报价）依据。

*.*.* 基桩检测由招标人另委具有资质的单位实施，基桩检测配合（包括进行检测需要完成的桩头开挖、桩头处理，检测人员与机械进出场临时道路及检测场地准备等工作），属标段范围内工作。

*.*.* 投标人必须无条件、全力配合好桩基检测单位交办的做好试桩埋设元件、试桩桩头护筒等各项工作。

*.*.* 施工方案、作业指导书等均须满足国家现行相关规范，规程的要求，并报监理批准后执行。

*.*.* 管桩施工应采用静压沉桩工艺、进场桩机及桩机配重等，均须满足招标技术要求及国家现行相关规范，规程的要求。

*.*.* 完成标段范围内基桩工程施工所需的材料及设备必须符合设计要求，均由投标人采购或自备。施工单位负责其采购材料的现场卸车、倒运、验收、保管和储存等所有工作。

*.*.* 作业场地内的临时施工通道、施工机具及材料厂内外运输、施工排水、机具转场、材料*次转运、材料检验试验、成品保护、地下障碍物的排除及清理，管桩截桩头（灌注桩截桩头不在本标段范围内）、施工产生的废料外运、竣工后场地平整清理，以及施工期间内外关系协调等均属标段范围内工作。

附件 * ：发包人提供的设备和材料

无

附件 * ：施工总平面规划图

施工总平面规划图

见电子版

附件 * ：廉洁合同

廉洁合同

项目名称：

招标（合同）编号 ：

发包人：

承包人：

招标代理机构：

为规范 合同执行，防止违法违纪事件的发生，经发包人、承包人和招标代理机构协商同意，*方将严格执行以下条款。

*、发包人的权利和义务

（*）发包人的工作人员有责任向承包人和招标代理机构介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。发包人的纪检监察人员有权对*方在合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（*）发包人的工作人员不得向承包人泄露招、投标中的商业秘密。

（*）发包人的工作人员在合同执行过程中，不得以任何形式向承包人索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受承包人馈赠的有价证券和贵重物品；不得让承包人报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向承包人介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求承包人为其装修房子；不得要求承包人为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受承包人的钱（含有价证券）、物。

（*）对承包人主动给予的钱（含有价证券）、物，发包人的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交发包人的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（*）发包人的工作人员在执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

*、承包人的权利和义务

（*）承包人的纪检监察人员有权对*方在合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合发包人纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

（*）承包人有权了解发包人、招标代理机构在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合发包人、招标代理机构遵守执行。

（*）承包人的工作人员不得以任何方式向发包人、招标代理机构的工作人员了解招投标中的商业秘密。

（*）承包人的工作人员在合同执行过程中，不得向发包人、招标代理机构的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向发包人、招标代理机构的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给发包人、招标代理机构的工作人员报销任何费用；不得为发包人、招标代理机构的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请发包人、招标代理机构的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受发包人、招标代理机构的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为发包人、招标代理机构的工作人员装修房子；不得为发包人、招标代理机构的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向发包人、招标代理机构的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（*）承包人发现发包人、招标代理机构的工作人员有不廉洁的行为，必须在 ** 小时内署名报告发包人、招标代理机构的纪检监察人员或有关领导。

*、招标代理机构的权利和义务

（*）招标代理机构的工作人员有责任向发包人、承包人介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。招标代理机构的纪检监察人员有权对*方在合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（*）招标代理机构的工作人员不得向承包人泄露招、投标中的商业秘密。

（*）招标代理机构的工作人员在合同执行过程中，不得以任何形式向承包人索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受承包人馈赠的有价证券和贵重物品；不得让承包人报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向承包人介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求承包人为其装修房子；不得要求承包人为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受承包人的钱（含有价证券）、物。

（*）对承包人主动给予的钱（含有价证券）、物，招标代理机构的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交招标代理机构的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（*）招标代理机构的工作人员在执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。 *、违约责任

（*）发包人的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，发包人将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（*）承包人工作人员违反廉洁责任，经调查属实，发包人及其代理机构有权退回其投标；对中标的承包人，发包人及其代理机构有权撤销中标决定，或*次性扣罚与其签订合同总价款的 *.*—**% 直至终止合同执行，由此造成的经济损失由承包人承担。在今后项目中，中国大唐集团公司系统各企业不再考虑与承包人的合作。

（*）招标代理机构的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，招标代理机构将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

*、合同的生效

（*）本合同在*方签字盖章后即生效。

（*）本合同*式*份，*方各执*份。

（*）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

发包人：

法定代表人（或授权代表）签字： ______________

盖 章： __________________________________

签字日期： __________________________________

承包人：

法定代表人（或授权代表）签字： _______________

盖 章： ___________________________________

签字日期： ___________________________________

招标代理机构（招标代理机构）：

法定代表人（或授权代表）签字： _____________

盖 章： _____________________________________

签字日期： _____________________________________

第*节合同格式

*. 协议书

合 同 协 议 书

本合同协议由 ( 以下简称“发包人” ) 与 （以下简称“承包人” ) 于 年 月 日在 商定并签署。

鉴于发包人拟建造大唐 机组工程 标段；并于 年 月 日发出中标通知书，接受了承包人对工程施工的投标。为此，双方共同达成如下协议。

* ．本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

* ．下列文件应作为合同的组成部分：

（ * ）本合同协议书及有关的变更、委托及会议纪要等补充文件；

（ * ）中标通知书；

（ * ）合同专用条件；

（ * ）合同通用条件；

（ * ）招标文件及澄清文件

（ * ）投标文件及澄清答疑文件

（ * ）标准、规范和有关技术文件；

（ * ）已标价工程量清单；

（ * ）图纸；

( ** ）其他合同文件。

合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同*顺序的则以时间在后的为准。某*合同组成文件本身存在含糊不清或不相*致的情形时，双方应以实现合同目的的角度协商解决，且不应对工程实施造成不利影响。经协商后双方无法达成*致意见的，可按合同条款的规定提请争议解决。

* ．签约合同价：人民币（大写） （￥ ）。

* ．合同形式： 。

* ．计划开工日期： 年 月 日；

计划竣工日期： 年 月 日；工期： 日历天。

* ．承包人项目经理： 。

* ．工程质量符合 标准。

* ．承包人承诺，保证按合同规定进度、安全、质量和价款等相应约定进行工程施工并履行其他合同义务。

* ．发包人承诺，保证按合同规定的方式、时间向承包人支付合同价款并履行合同约定的其他义务。

** ．发包人和承包人双方同意，本合同（包括合同文件）表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约。并同意本合同汇集、结合和取代了所有以往的协商、谅解与协议，双方还同意除了在本合同中有特别规定或用除书面阐明并与该合同履行了相同手续者外，该合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。

** ．本协议在以下条件全部满足时生效：

（ * ）双方代表签字并加盖公章；

（ * ）发包人收到承包人提交的履约保函。

** ．本协议书正本 * 份，双方各执 * 份；副本 份，发包人执 份，承包人执 份。

** ．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址： 地址：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮政编码： 邮政编码：

年 月 日 年 月 日

*. 履约保函

履约 保 函

（保函格式可以采用银行提供的担保格式，条件是必须能够保证招标人的合法利益）

致 : ( 项目法人名称 ) ，

( 法定地址 )

鉴于 ( 承包商名称，法定地址，以下简称承包商 ) ，拟和你方于 ( 签约日期 ) 签订编号为 合同 ( 合同名称 ) ，承担实施 ( 工程名称 ) 。

鉴于你方在上述合同中要求承包商向你方提交下述金额的银行出具的保函，作为承包商履行本合同的保证金。

本银行 ( 担保人名称，法定地址 ) ，同意为承包商出具此项保函。

本银行在此作为担保人，代表承包商向你方承担支付人民币 ( 大写 ) 元的责任。当承包商在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因违约而使你方造成经济损失，你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包商要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进*步同意你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书签发后 ** 天内*直有效。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人： ( 签字、盖章 )

地 址：

邮政编码：

日 期： 年 月 日

第*章 工程量清单

*. 工程量清单说明

*.* 总说明

工程量清单是招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等*起阅读和理解。

*.* 工程量清单构成

本工程量清单是根据招标文件有关约定、招标文件提供图纸以及参照《火力发电工程建设预算编制与计算标准》（ **** 年版）和《电力建设工程概算定额》（ **** 年版）编制的。工程量清单由工程量清单说明、分部分项工程量清单、其他项目清单和招标人采购材料表等组成。

*.* 清单编制原则

除本工程量清单具体说明的以外，分部分项工程量清单的项目划分、项目名称、工程量计算规则、计量单位和工作内容执行《火力发电工程建设预算编制与计算标准》（ **** 年版）和《电力建设工程概算定额》（ **** 年版）。对于概算定额中未包括的清单项目，由招标人根据有关规定进行了补充，补充原则为其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算，计量采用中华人民共和国法定计量单位。

*.* 结算工程量

本工程量清单仅是投标报价的共同基础，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是按合同约定的计量方法进行计量的、承包人实际完成的施工图工程量。

*.* 分部分项工程量清单

分部分项工程量清单

标段名称：黑龙江大唐绥化热电新建工程 * 标段（桩基工程）

序号	项目名称	单位	数量	备注
*	与厂址有关的单项工程
( * )	地基处理
*	热力系统
*.*	主厂房
	钢筋混凝土管桩	*³	*****	桩型 ***-***** ，配开口型钢桩尖，预估桩长 *** ，桩顶标高暂定为 -*.* 米，壁厚 ***** 。 暂按管桩报价，并注明螺纹灌注桩单价。
	管桩桩芯填混凝土	*³	***
*.*	除尘器
	钢筋混凝土管桩	*³	***	桩型 ***-***** ，配开口型钢桩尖，预估桩长 *** ，桩顶标高暂定为 -*.* 米，壁厚 **** 。
	管桩桩芯填混凝土	*³	**
*.*	烟囱
	钢筋混凝土管桩	*³	***	桩型 ***-***** ，配开口型钢桩尖，预估桩长 *** ，桩顶标高暂定为 -*.* 米。 暂按管桩报价，并注明螺纹灌注桩单价。
	管桩桩芯填混凝土	*³	**
*	燃料供应系统
	地基处理钢筋混凝土管桩	*³	****
	地基处理钢筋混凝土管桩	*³	****
	地基处理管桩桩芯填混凝土	*³	**
*	除灰系统
	钢筋混凝土管桩	*³	***	桩型 ***-***** ，配开口型钢桩尖，预估桩长 *** ，桩顶标高暂定为 -*.* 米，壁厚 **** 。
	管桩桩芯填混凝土	*³	**
*	水处理系统
	钢筋混凝土管桩	*³	***	桩型 ***-***** ，配开口型钢桩尖，预估桩长 *** ，桩顶标高暂定为 -*.* 米，壁厚 **** 。
	管桩桩芯填混凝土	*³	**
*	供水系统
	水泥粉煤灰碎石桩	*³	****	水泥粉煤灰碎石桩（ *** 桩），桩径 Φ*** ，桩长预估 ** 米，桩顶标高暂定为 -*.* 米。
*	附属生产工程
	钢筋混凝土管桩	*³	***
	管桩桩芯填混凝土	*³	**

*.* 其他项目清单

标段名称：

序号	项目名称	附加说明
*		以下各项目均为总价承包
*
*
*
	……

注：请根据工程的具体情况，开列分部分项工程量清单综合单价中未涵盖的其他项目清单。

*. 工程量清单计价格式

*.* 填表须知

填 表 须 知 * . 工程量清单计价格式应由投标人填写。 *. 工程量清单计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 *. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报；未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 *. 金额（价格）以人民币“元”为单位，单价保留小数点后两位，合价取整数。 *. 工程量清单计价表格由 ***** 生成。 *. 工程量清单计价格式的填写应符合下列规定： （ * ）工程量清单计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 （ * ）工程量清单报价编制说明应包括：工程概况、编制依据以及其他需要说明的问题。包括但不限于工程量清单计价的编制原则，人工、材料及机械台班的价格水平，综合单价的编制方法及有关取费标准，以及有关费用计取方法。 （ * ）投标总报价表 ① 分部分项工程清单部分根据建筑工程报价汇总表和安装工程报价汇总表，按系统或单项工程汇总的金额填写。 ② 其他项目费按照其他项目清单计价表中合计栏的金额填写。 ③ 暂列金额按照招标人提供的金额填写。 （ * ）建筑工程报价汇总表和安装工程报价汇总表根据分部分项工程量清单计价表，按单位工程汇总的金额填写。 （ * ）其他项目清单计价表 ① 招标人已列项目的序号、项目名称必须按其他项目清单中的相应内容填写。 ② 投标人增列项目的序号、项目名称由投标人按工程需要并对应其他项目清单的相应内容填写。 ③ 招标人已列项目的金额必须按招标人提供的金额填写。 （ * ）分部分项工程量清单计价表的序号、项目名称、计量单位和工程量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写；综合单价金额与综合单价分析表中对应项目金额*致。 （ * ）单位工程报价组成表填至单位工程深度，本表合计栏金额与建筑工程报价汇总表和安装工程报价汇总表中对应项目费用金额*致。 （ * ）投标人采购主要材料计价表中填写用量大、影响投标报价的投标人采购的材料，数量根据分部分项工程量清单计价表中工程量和综合单价分析表中材料消耗量分析计算而来，所填写的单价必须与综合单价分析表和分部分项工程量清单计价表中相应材料的单价*致。 （ * ）综合单价分析表 ① 本表序号、工程项目名称、计量单位同分部分项工程量清单计价表相应内容*致。 ② 表中需列明清单子目人工、主要材料、主要施工机械的耗用量、单价、合价及取费基数和费率等内容，提供分部分项工程量清单计价表中列明项目的综合单价分析表。 ③ 表中除招标人已列明的项目外，按照招标文件中有关综合单价中应包括的费用（含风险费用）规定，投标人可以在其他费用栏下增列相应费用，填写并计算；投标人的报价下浮让利只在本表有关栏目中反映。 （ ** ）计日工计价表中投标人可根据其施工需要增列必要的项目。 （ ** ）总价付款分解表根据总价工程形象进度进行编制。

*.* 报价表

表 * ：工程量清单报价编制说明

工程量清单报价编制说明

标段名称：

详见 投标人须知 *.*

款

投 标 人： _{---------------------------------------} ( 全称、盖章 )

法定代表人

或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----- 日

表 * ：投标总报价表

投标总报价表

标段名称： 金额单位：元

序号	工程项目或费用名称	建筑工程费	安装工程费	其他费用	合计	备注
*	分部分项工程清单
	…… ..
*	其他项目					自表 * 转入
总 计 *+*+*

投标总报价（大写）：

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----- 日

表 * ：建筑工程报价汇总表

建筑工程报价汇总表

标段名称： 金额单位：元

序号	项目名称	建筑工程费	备注
*	主辅生产工程		自表 * 转入
（*）
	合计（转入表 * ）

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----- 日

表 * ：其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

标段名称： 金额单位：元

序号	项目名称	计算说明	金额	备注
*
*
*
*
	……

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----- 日

表 * ：建筑工程分部分项工程量清单计价表

建筑工程分部分项工程量清单计价表

标段名称： 金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	数量	综合单价	合价	承包人式	材料供应方式	暂估价	附加说明

注 * ：报价转入表 * 。

注 * ：综合单价自表 ** 转入。

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----- 日

表 * ：单位工程报价组成表

单位工程报价组成表

标段名称： 金额单位：元

序号	项目名称	直接工程费			措施费	间接费	其他费用	利润	税金	合计	附加说明
		人工费	材料费	施工机械使用费

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----- 日

表 * ：投标人采购主要材料计价表

投标人采购主要材料计价 表

标段名称： 金额单位：元

序号	项目或材料名称	型号规格	单位	数量	单价	合价	附加说明
		合计

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----- 日

表 ** ：综合单价分析表

综合单价分析表

序号： 项目名称：

计量单位： 综合单价： 元

序号	项目名称	单位	数量	单价（元 /% ）	合价（元）	备注
*	直接费
*.*	直接工程费
*.*.*	人工费
	……
*.*.*	材料费
	……
*.*.*	施工机械使用费
	……
*.*	措施费
	……
*	间接费
*.*	规费
	……
*.*	企业管理费
*	其他费用
	……
*	利润
*	税金
	合计

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----- 日

表 ** ：计日工计价表

计日工人工单价表

标段名称： 金额单位：元

序 号	工 种 名 称	单价（元 / 工日）
*	普工
*	半熟练工
*	熟练工
*	高级熟练工
	……

计日工材料单价表

标段名称： 金额单位：元

序 号	材料名称及规格	单位	单价
*	水泥（ *.** ）	*
*	水泥（ *.** ）	*
*	钢筋	*
*	型钢	*
*	钢板	*
*	钢管	*
*	原木	* *
*	砂子	* *
*	石子	* *
**	块石	* *
	……

计日工施工机械使用费单价表

标段名称： 金额单位：元

编 号	施工机械名称及型号规格	单价（元 / 台班）
*	土石方施工机械
*	砼施工机械
*	基础处理施工机械
*	起重运输机械
*	其它施工机械
	……

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----

表 ** ：总价付款分解表

总价付款分解 表

标段名称： 金额单位：元

序号	项目名称	付款计划	附加说明

投 标 人： _{---------------------------------------} （全称、盖章）

法定代表人或 委托代理人： _{--------------} ( 姓名、签字 )

日 期： _-------- 年 _------ 月 _----

表 ** ：下浮率汇总表

下浮率汇总表

名称	下浮率（ % ）	附加说明
设计变更或变更设计、委托项目、清单漏项等重新组价		单价下浮

第*章 图纸和资料

* ． 业主提供的图纸、资料

见电子版。

第*章 工程规范、技术条件和要求

* 概述

*.* 工程概况

本项目建设 * 台 ** 万千瓦超临界燃煤热电机组，同步安装烟气脱硫和脱硝装置，占用黑龙江省火电建设规模 ** 万千瓦，项目投产后形成 **** 万平方米供暖能力，并拆除供热区内 *** 台分散小锅炉。

*.*.* 厂址位置与地形地貌

黑龙江大唐绥化热电新建工程位于绥化市区东部的东富工业园规划区内；西侧邻近绥化市垃圾处理厂，东侧为绥化市环城高速公路，南侧邻近建设村、铁路水泥厂和哈绥铁路，北侧邻近现有规划道路和绥佳铁路，距市区约 ***

。

拟选厂址及灰场地貌单元类型为冲、洪积平原，地貌成因类型为河流冲积和洪水淤积，地表为耕地，场地内未见不良地质作用。厂址自然地面高程 ***.*** ～ ***.*** ，

*.*.* 工程气象

绥化市属中温带大*性季风气候。主要特征为春季干旱，夏季短热，秋季早霜，冬季寒冷。年平均降水量 ***.*** ，年平均日照时数 **** 小时，无霜期 *** 天，年平均风速 *.**/* ，年平均蒸发量 ****** 。

年最高气温： **.*℃

年最低气温： -**.*℃

年平均气温： *.*℃

最热月平均气温： **.*℃

最热月相对湿度： **%

最冷月相对湿度： **%

年平均降水量 ***.***

年平均风速 *.**/*

冬季大气压力： ****.****

夏季大气压力： ***.****

冬季主导风向： **

夏季主导风向： ***

全年主导风向： ***

累年最大冻土深度： *.***

*.*.* 工程水文

新建电厂厂址地面高程在 ****

以上，高于呼兰河及泥河百年*遇洪水位。

*.*.* 工程地质

*.*.*.* 工程地质资料

根据野外钻探资料及收集资料，现将拟建场地的地层岩性按由上至下的顺序，分别叙述地层岩性的分布和特点。

① 耕土层：灰黑色，松散，湿，含植物根系，主要由粘性土组成。层厚*般为

*.** ～ *.*** ，该层在勘察区内分布广泛。

② 粉质粘土层：黄褐、浅黄色，可塑状态，稍湿，无摇震反应，稍有光滑，干强度、韧性中等。层厚*般为

*.** ～ *.*** ，该层在勘察区分布广泛。推荐的地基土承载力特征值 ***=****** 。

② *

粉质粘土层：黄褐、灰黄色，可塑偏软状态，稍湿，无摇震反应，稍有光滑，干强度、韧性中等。层厚*般为 *.** ～ *.*** ，该层在勘察区分布不稳定。推荐的地基土承载力特征值 ***=****** 。

② *

粉质粘土层：黄褐、灰黄色，硬塑状态，稍湿，无摇震反应，稍有光滑，干强度、韧性中等。层厚*般为 *.** ～ *.*** ，该层在勘察区分布不稳定。推荐的地基土承载力特征值 ***=****** 。

③ 粉质粘土层：灰色、灰绿色、青灰色，可塑状态，稍湿，无摇震反应，稍有光滑，干强度、韧性中等。层顶埋深

**.** ～ **.*** ，该层在勘察区分布广泛。最大揭露厚度 *.*** 。推荐的地基土承载力特征值 ***=****** 。

③ *

粉质粘土层：灰色、灰绿色、青灰色，可塑偏软状态，稍湿，无摇震反应，无光滑，干强度、韧性中等。层厚*般为 *.** ～ *.*** ，该层在勘察区分布不稳定。推荐的地基土承载力特征值 ***=****** 。

③ *

粉质粘土层：灰色、灰绿色、褐色，硬塑状态，稍湿，无摇震反应，稍有光滑，干强度、韧性中等。层厚*般为 *.** ～ *.*** ，该层在勘察区分布稳定。推荐的地基土承载力特征值 ***=****** 。

* 本工程采用的技术规范

*.* 本招标工程的材料、设计、施工应符合下列国家现行的工程建设标准、规范的要求，但不限于此。规范所使用的各标准以最新版本为准。

* ）设计图纸

* ）设计院及施工部门下发的设计变更、联系单

* ） *****-**

、 ******-** 《电力建设施工及验收技术规范》 ( 建筑工程篇、水工结构篇 )

* ）《火电施工质量检验及评定标准》 (

土建工程篇 )

* ）《火电施工质量检验及评定标准》 (

焊接工程篇 )

* ） *******-****

《地基与基础工程施工及验收规范》

* ） *****-**

《钢筋焊接及验收规程》

* ） ******-**

《混凝土强度检验评定标准》

* ） ******-**

《预制混凝土构件质量检验评定标准》

** ） *******—**

《工程测量规范》

** ） *****-**

《建筑桩基技术规范》

** ） *******-****

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

** ） *******-****

《建筑工程施工质量验收统*标准》

** ） *******-****

《建筑地基基础设计规范》

** ） ******-****

《建筑基桩检测技术规范》

** ）《电力建设安全施工管理规定》

** ） **/******-**** 《复合地基技术规范》

** ）《火电机组达标投产考核标准及相关规定》

*.* 根据工程设计要求、材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足其它有关的国家及行业规范、规程、标准。

*.* 如果投标人有其它标准取代上述标准，需呈交招标人，经认可后方能采用并附于本规范书后。

*.* 其他有关国家及行业现行的标准和规范

*.* 本工程除执行国家、行业现行的规程、规范及标准和规定外，还要执行《大唐集团公司火电施工典型工艺标准》、《大唐集团公司安全文明施工管理标准》及《大唐集团公司安全文明施工设施标准》等。

*.* 本工程还要按照投标人制订并下发的管理制度、标准、策划、细则和规定执行，具体见招标文件附件（包括《达标创优策划》、《绥化项目施工内业资料的编写与组卷》、《绥化项目内业资料管理实施细则（文字质量部分）》、《档案管理实施细则》、《创优工程细部节点实施细则》及《工程质量管理制度汇编》、《安全文明施工总体规划》、《安全文明施工设施标准》等。

*. 工程管理要求

*.* 见证取样及材料检测管理

*.*.* 现场材料检测前的取样，均应通过监理（招标人）见证取样、封样送检后方可视为有效，投标人、监理见证取样员必须持有有效证件方可上岗。

*.*.* 开工前投标人必须编制本标段《材料取送样检测计划》，并报监理及招标人批准后执行。

*.*.* 为确保招标方对建筑材料进场质量管理的控制，招标方将严格执行甲方对进场建筑材料送检样管理的规定，按管理规定要求：现场总取（送）检样数量的 *% （包括混凝土实体检测、钢筋检测、保护层检测等）由*方共同见证取样并由招标人及监理送至第*方检测单位检测，费用已包含在投标人投标报价中（包括送至第*方检测单位检测费、交通费等），所发生的费用由投标人支付（招标人有权支配该项费用） 。

*.* 内业资料管理

*.*.* 本工程为达标创优工程，投标人的内业资料必须满足达标创优要求。投标人上报的竣工内业资料不能满足招标人达标创优内业资料要求、经招标人及监理退回或不予验收的，招标人及监理予以投标人相应考核。

*.*.* 投标人的内业资料除按照国家及行业相关档案规范及标准外（包括有关达标创优组卷及归档要求的），还需认真执行招标人下发的《竣工档案管理实施细则》、《内业资料管理实施细则（工程文件质量要求部分）》及《土建施工内业资料的编写与组卷》等相关管理标准组卷及归档。内业资料除按《竣工档案管理实施细则》、《内业资料管理实施细则（工程文件质量要求部分）》及《土建施工内业资料的编写与组卷》的要求组卷外，管理及竣工文件。

*.*.* 投标人内业资料的表式、页边距、字体、行距、内容填写、结论意见、编号、附件、附图、检测报告、说明书、合格证等，必须按照国家、行业及招标人下发的《内业资料管理实施细则（工程文件质量要求部分）》、《土建施工内业资料的编写与组卷》及《档案管理实施细则》要求，收集、填写、组卷及归档。报审的内业资料不能满足要求、上报多次仍被监理及招标人退回的，监理及招标人将对招标人予以考核 ***—****

元 / 次。

*.*.* 投标人严格按照招标人《内业资料管理实施细则》要求，及时收集、整理、归纳和归档，保证不缺项，内容真实，手续齐全，内业资料与施工进度同步，并定期复查，整理。质评、质保、技术管理资料，按照规定是原件的必须提供原件。

*.*.* 本工程内业资料包括纸质内业资料和音像内业资料两部分，音像内业资料（含彩照、图片、文字说明，施工录像及解说词等）单独组卷，投标人必须按照招标人下发的《内业资料管理实施细则（工程文件质量要求部分）》相关音像资料部分并结合投标人已有的经验，编制音像内业资料并上报归档。

*.*.* 音像资料按两个分卷组卷，第*分卷包括图片、彩照及文字说明，内容能反映工程施工全过程的彩照和图片（配文字说明）。第*分卷包括施工录像及解说词，具体内容包括

基础的施工过程（模板工程、钢筋工程、混凝土工程）、主体工程、装饰装修工程、屋面工程、设备工程，内容涵盖开工前、放线、开挖后、桩基、基础垫层、基础支模绑筋、浇筑砼、拆模、养生、基础回填、阶段性检查与验收、竣工验收、投入使用等，涵盖全过程期间的各主要过程、节点、环节、事件。其中：图片及彩照分卷不少于 ***

张，工程施工录像分卷不少于 ** 分钟。

*.*.* 音像资料的工程施工录像的制作除包括上述内容外，还要包括：配解说词、工程简介、工程各主要土建部分和设备安装部分的质量水平介绍、主要施工方法和技术措施、采用的“新技术新成果”等。

*.*.* 投标人要配有专门负责音像资料的内业资料人员，负责音像资料的采集、收集、录像、编辑、整理与归档工作。

*.*.* 根据大唐集团公司档案资料管理规定，投标人内业资料的移交工作，应在标段工程移交 **

天内，向招标人提供全套完整的纸质原件内业资料 * 套、电子版 * 套、音像资料 * 套（包括投标人*次设计竣工图、工程竣工草图及其他提供给设计院用于竣工图设计的资料）。

*.*.** 投标人的施工日志填写应作为*项重要工作内容来抓。投标人的施工日志内容应包括：天气，每日施工部位及工程形象进度（包括层、段位置，工作班组，工作人数，机械设备，进度情况等）、预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）、验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）、设计变更、洽商情况、原材料进场记录（质量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）、技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）、归档资料交接（对象及主要内容）、原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录、外部会议或内部会议记录、上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）、质量、安全、调查事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法、其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）等，投标人设专人负责填写施工日志（要有管理制度及考核办法），确保施工日志的填写质量，内容要全面、填写要工整，每月 **

日上报监理及招标人检查审核后存档。

*.*. 总平布置及管理

*.*.* 开工前编制投标人必须制定本工程《施工总平面布置图》，并报监理及招标人批准后执行。

*.*.* 投标人应严格遵从招标人调度，施工流程划分施工区域，从整体考虑，使各专业和各工种之间互不干扰，以保证工程的总体进度。

*.*.* 投标人的施工总平面布置需满足有关规程的安全、防洪排水、防火及防雷的要求。总体指标应符合《火力发电厂施工组织大纲设计规定》和《火力发电工程施工组织设计导则》的规定。

*.*.* 投标人严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划，并履行相关报批手续。投标人进入另*个投标人的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并办理进出厂手续，经责任区单位签字同意并报招标人批准后方可实施。投标人应负责和周围施工单位的协调工作，包括动力、水、电等动力的供应及道路的使用。

*.*.* 为了保护工程或为了本标段或其他标段施工人员的安全及通行方便，投标人应在标段区域内设置并提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及警卫设施，费用已包含在投标总价中。

*.*.* 投标人应采取*切合理措施，不因施工原因影响工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

*.*.* 投标人应严格遵从招标人的管理，合理组织交通运输，使各个施工阶段都能做到交通方便，运输通畅，尽量减少*次搬运和反向运输。厂区环行道路在施工中必须保持畅通不堵，以保证全厂消防安全畅通无阻。

*.*.* 投标人施工区要保持干净，车辆停放要有规则，要保持道路的畅通，加强施工现场的消防管理，随时注意气象部门的预报，做好防风、防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施，以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

*.*.* 投标人负责其临时设施的建设包括但不限于生产及生活临时工程（包括：*牌*图、宣传标语、彩旗、路灯、照明、垃圾箱及吸烟室、淋浴间、卫生间、安全标示、分隔围栏、安全围栏、排水、通道口及门脸、绿化）、施工道路、给排水、通讯、临时电源及水源设施、材料加工棚、材料及设备材料室内仓库及室外材料及设备堆放场。

*.*.** 投标人施工总平面管理（包括施工文明管理分担区）应达到安全、文明要求，做到场地安排紧凑合理，符合工艺流程。方便施工以减少*次搬运，设备、机械、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火、防冻要求。

*.*.** 投标人应严格按照施工总平面布置图进行施工平面布置，各区的平面布置应服从总平面图的要求和规划，并履行报批手续，监理和招标人将按考核实施细则予以考核。

*.*.** 在工程施工期间，投标人应避免现场因设备或材料的存放出现通行障碍，投标人应将设备和材料的存放做出妥善安排，设备及材料在施工现场的存放必须经监理或招标人的认可，监理和招标人将按考核实施细则予以考核。

*.*.** 本标段如提前验收，投标人须对已验收的工程继续看守和维护。招标人声明：机组整套试运结束签定移交书之时，为各标段工程总体移交之日。

*.* .** 道路的管理与使用：投标人应自行安排在公共道路上特殊的施工交通许可，并承担相关费用。投标人还应采取*切合理手段，如果因其交通问题致使现场道路、设施等受到损坏，投标人应承担相关费用。投标人的施工区、生活区必须按招标人要求的标准建设与现场主干道接口的通道并承担其费用。按招标人的书面要求，投标人应为任何其他标段投标人或为招标人提供由其负责维修保养的道路或其他任何事宜。投标人应承担进出工地所需要的专用或临时道路通行权的*切费用 ( 如果有的话 ) ；投标人还应以自己的费用提供其所需要的供工程使用的位于工地以外的任何附加设施。在符合合同要求所许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中所必须的*切操作均不应对公众便利产生妨碍；不应对道路以及通往属于招标人或其他标段投标人的人行道的进入、使用或占用，产生不必要及不适当的干扰。

*.*. 标段施工交叉配合管理

*.*.* 为保证工程的正常进行，当本标段施工出现与其它标段出现交叉施工时，所有标段投标人有义务向其它施工方无条件提供施工、技术方面的配合，为其他标段施工创造必要条件，以保证其他标段正常施工的开展。各标段投标人应提前 *

天提供施工项目书面通知单给招标人及监理，由招标人及监理统*协调安排后施工。

*.*.* 本标段在与其他标段投标人交叉施工时，设备、材料、用具等堆置和安放，要互相配合和支持，如出现矛盾，监理*旦决定，所有投标人无条件服从。

*.*.* 与其他投标人相互配合

（ *

）投标人应主动加强协调与配合，减少与工地内其他标段投标人相互间的施工干扰，确保工程总体进度；

（ *

）协调工作有投标人与土建、投标人与安装、物资供应部门以及招标人生产单位之间的配合与协调；

（ *

）协调的内容有：

* ）不同工程施工面之间的交叉作业；

* ）公用施工通道、临时安装用地的使用；

* ）土建施工对安装及生产运行的干扰；

* ）水、电、气等供应；

* ）土建施工对设备、材料物质供应的要求；

* ）其它；

* ）上述工作由监理及招标人总协调，投标人要积极配合，投标人应服从监理及招标人的协调。

*.*.* 设备安装区的占用

（ *

）投标人应在招标人规定的区域内进行土建作业，用于土建的场地、通道、仓储、照明及其他公共设施均应作出详细的规划布置，经过业主及监理批准后方可实施。在招标人向投标人提供的场地中，凡属于已建成的道路、房屋、给排水、照明、地下管线、绿化带和其他构筑物设施等，均属于招标人所有，投标人在进行场地规划和工程实施期间，必须注意不得损坏上述设施。否则由此产生的*切责任与后果均由投标人负责。

（ *

）投标人在土建或安装工作面和作业通道如与其他投标人的现场作业发生平行作业、交叉作业、多次交面干扰时，应本着顾全大局、充分谅解、积极配合的原则。除在施工措施上安排解决外还应主动协调，提供配合，当与其他投标人在施工场地等问题上发生纠纷时，应服从监理的协调和裁决。

*.*.* 施工安排的基本要求

（ *

）投标人安排的施工程序应满足有关土建总图管理、施工步骤、技术规定及施工详图规定的程序要求，否则监理有权要求停工或拒绝付款。

（ *

）投标人在工程实施中，如果由于各种原因可能造成的施工程序与方法的变更，均必须于开始实施前 * 天提出施工程序与方法变更申请及相应的施工措施报告，报送招标人及监理单位审批。但招标人及监理单位对施工程序变更的批准，并不能免除或减轻投标人应承担的*切合同责任。

（ *

）由于投标人的原因而造成工期延误、施工程序混乱并由此而发生的工期延误与费用的增加均由投标人承担。

（ *

）投标人编制的施工进度必须符合工程安装、调试的基本程序，主要部件的安装程序应进行详细的分解、排序，以满足合同控制性工期和条件的规定。

*.*. 工程质量管理

*.*.* 工程施工质量评定

（ *

）本工程施工质量应达到合同约定的工程施工质量检验及评定标准规定的优良标准，即达到创优标准。

（ *

）工程质量达不到规定的质量标准的部分，招标人*经发现，可要求投标人返工。承包人应按发包人提出的时间内返工，直到符合规定的质量标准。由此发生的费用由投标人承担，工期不予顺延。若返工后仍不能达到规定的质量标准，则投标人承担违约责任。

（ *

）由于招标人的原因，诸如设计、设备和材料供应等，使工程未达到规定的质量标准，发包人要求承包人予以返工、修改，投标人必须执行招标人的指令，其费用由招标人承担或工期予以顺延。

*.*.* 工程竣工验收

（ *

）本工程竣工验收，由招标人负责组织有关部门 ( 包括质监站、承包单位等 ) ，按有关规定进行验收，全面检查本工程项目的完成情况、工程质量和有关的技术记录等资料。

（ *

）验收前投标人应组织对所完成的工程量进行自检测量，对检测的资料逐次检查，发现质量不合格应及时进行处理直到合格，

（ *

）工程质量自检合格具备验收条件后，承包人以书面形式通知招标人竣工验收日期，进行竣工验收，办理验收手续。

（ *

）竣工验收测量应符合现场行业标准的要求，竣工测量由投标人进行，招标人、监理派代表进行全过程监督，测量资料和图纸由合同双方代表签字确认。

（ *

）竣工测量完成后，由投标人填写验收报告，经监理及招标人签署意见。验收报告应作为工程竣工验收、进行质量鉴定，办理验收手续的正式文件。

（ *

）工程验收的质量标准按现行行业标准的有关规定进行评定。

（ *

）工程竣工验收后，如发现还有工程质量问题，招标人将按规定对施工单位进行责任追溯。

*.*. 工程质量预评价管理

本工程为创优工程，投标人必须重视并做好土建（包括安装、安全）质量预评价的申报、检查、验收、组卷与归档工作。投标人按工程质量预评价要求，及时向监理申报工程质量预评价相关验收资料，确保工程预评价验收资料与工期同步。

*.* 安全与文明施工管理

*.*.* 文明施工

（ *

）投标人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

（ *)

投标人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

* ）投标人的施工场地 (

现场 ) 必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

* ）施工场地 (

现场 ) 应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

* ）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

* ）投标人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

* ）监理人可要求投标人在施工场地 (

现场 ) 设置各级投标人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

* ）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

* ）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

* ）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

（ *

）投标人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

（ *

）投标人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因投标人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由投标人自己负责。

（ *

）在工程施工期间，投标人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

（ *

）投标人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；投标人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。投标人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

（ *

）投标人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

（ *

）投标人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。投标人在运输任何材料的过程中，应采取*切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；*旦出现上述遗洒或污染现象，投标人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。投标人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取*切必要的措施防止影响公共交通。

（ *

）投标人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立投标人 ( 如果有 ) 的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立投标人进场施工前不少于 ** 天报监理人审批。

（ **

） . 投标人必须严格执行原电力工业部电建 [****]*** 号文《电力建设文明施工规定及考核办法》和招标人及监理关于文明施工管理的文件、规定。由此而发生的*切费用由投标人自理。投标人在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。

（ **

）自现场开始工作直到工程全部移交为止，投标人应：

*) 全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身、设备事故，保证人员、建构筑物和设备的安全。

*) 投标人必须承诺：为了保护工程或为了公众及其它人员的安全及方便，招标人及监理要求投标人在本标段施工区域内所应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫、消防设施。

*) 采取*切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

*) 保证施工现场文明清洁，做到“工完、料尽、场地清”，交工前清理现场应达到招标人和招标人的有关安全文明施工管理规定及合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

（ **

）投标人在施工区域内实现“封闭化”管理，确保材料、设备定置、定位管理。

（ **

）在工程施工期间现场清理：

* ）投标人应自费保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何投标人的设备和多余材料储存并作出妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。

* ）厂区及施工区内的沟道、地面无垃圾，每个作业面都应作到“工完料尽场地清”，剩余材料要定点堆放整齐，废料及时清理，投标人应有专人负责清理。

* ）现场如发生土方*次开挖，无论何时回填，开挖的土方必须随时运出厂外，不允许在厂区内滞留，如投标人不能及时将开挖的土方外运，招标人将安排其他施工队*将滞留的土方外运，施工费用将按现场定价的 *.*

倍从投标人结算中扣除。

* ）投标人必须承诺：其他投标人在本标段投标人的施工区域内发生的土方*次开挖，施工区域内的投标人必须负责对未及时运走的土方进行跟踪（包括开挖过程中、存土未清走期间以音像资料作为留存）、向监理及招标人每日早会书面或口头通报等，如因未清走的土方不能确定归属而产生争议，而本标段施工区域的投标人不能说清楚未清走的土方的来源，则视未清走的土方由该施工区域内的投标人负责。

* ）本标段分担区的残土和垃圾，由投标人负责清运，达到工完料净场地清，满足文明施工的要求。

* ）在工程施工期间，投标人要及时清除现场任何废料、各种垃圾及不再需要的边角料并弃至场外，监理和招标人将按考核实施细则予以考核。

*.*.* 环境保护

（ *

）在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，投标人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程，履行其环境与生态保护职责。

（ *

）投标人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。投标人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

（ *

）投标人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

（ *

）投标人应当做好施工场地 ( 现场 ) 范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地 ( 现场 ) 内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。投标人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和 ( 或 ) 地方人民政府有特别规定的，投标人应当遵守有关规定。投标人还应设置完善的排水系统，保持施工场地 ( 现场 ) 始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地 ( 现场 ) 的冲刷。

（ *

）投标人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。投标人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料 ( 如放射性材料、石棉制品等 ) 和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；投标人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；投标人违背此项约定的责任和后果全部由投标人承担。

（ *

）投标人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

（ *

）投标人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。投标人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统 ( 包括排污口接入 ) ，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

（ *

）投标人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质 ( 如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等 ) 污染施工场地 ( 现场 ) 及其周边环境。投标人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 ( 现场 ) 周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

（ *

）投标人在施工过程中应严格遵守国家和地方的有关环境保护的法规和规章以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的环境破坏及人员和财产的损失承担全部责任。

（ **

）对合同规定的施工活动界限之外的植物、树木，必需尽力维持原状。投标人不得让有害物质 ( 如燃料、油料、化学品等，以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、污水、弃渣等 ) 污染土地、河川。若因破坏环境保护而引起经济纠纷或索赔，投标人应承担全部责任。

（ **

）为保持施工区的环境卫生，必须及时清理施工废弃物和生活垃圾，并将其运至监理单位或发包人指定的地点进行掩埋。投标人应在编报的施工组织设计中做好施工废弃物和生活垃圾的处理措施，严格按批准的规划和要求有序地排放废弃物。

（ **

）在工程施工过程中，投标人应合理地保持施工现场不出现不必要的障碍，存放和处置好投标人的设备及多余材料，及时从现场清除掉所有垃圾及不再需要的临时设施。

（ **

）投标人应在工地现场和生活区应设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

（ **

）投标人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染

（ **

）投标人应按合同技术规范的规定加强对噪声、废气、废水、废油等的控制和处理，采用先进设备和技术，努力降低噪声，控制废气浓度以及做好废水的治理和排放以及废油的回收。

*.*.* 绿色施工措施计划

（ *

）施工环保措施计划是投标人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

*) 投标人生活区 (

如果有 ) 的生活用水和生活污水处理措施；

*) 施工生产废水处理措施；

*) 施工扬尘和废气的处理措施；

*) 施工噪声和光污染控制措施；

*) 节能减排措施；

*) 不可再生资源循环利用措施；

*) 固体废弃物处理措施；

*) 人群健康保护和卫生防疫措施；

*) 防止误用有害材料的保证措施；

**) 施工边坡工程的水土流失保护措施；

**) 道路污染防治措施；

**) 完工后场地清理及其植被 (

如果有 ) 恢复的规划和措施；

（ *

）施工环保措施计划应当在约定的期限内报送监理。投标人应当严格执行经监理批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

*.*.* 施工安全措施计划

（ *

）投标人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规，编制*份施工安全措施计划，报送监理人审批。

（ *

）施工安全措施计划是投标人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的投标人安全职责，包括但不限于：

*) 施工安全管理机构的设置；

*) 专职安全管理人员的配备；

*) 安全责任制度和管理措施；

*) 安全教育和培训制度及管理措施；

*) 各项安全生产规章制度和操作规程；

*) 各项施工安全措施和防护措施；

*) 危险品管理和使用制度；

*) 安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

*.*.* 临时供电

（ *

）投标人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》 (*****—****) 及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

（ *

）投标人应为施工场地 ( 现场 ) ，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

（ *

）临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产 ( 制造 ) 许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用*相*线制、*级配电和两极漏电保护供电，*相*线制配电的电缆线路必须采用*芯电缆，按规定设立*线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

（ *

）投标人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于 *** ，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于 *** 。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

（ *

）凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。投标人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

*.*.* 施工安全配电要点与规定

（ *

）“*级配电”：总配电箱（符号 * ）、分配电箱（符号 * ）、开关箱（符号 * ）；

（ *

）配电箱应标类别号和序号如： *-* 、 *-* ，分别代表分配电箱第 * 号和开关箱第 * 号；

（ *

）电箱规定 :

“ *机、*闸、*漏、*箱”；配电箱内电器件选用配置正确、安装端正牢固，排列整齐；进入的电源线接入，严禁用插头。

（ *

）接线规定：

配电箱的进出线应加护套由箱底下进出；开关、接线、接触良好；配电箱、开关箱须防雨防尘， *

米内不得堆放杂物，分配电箱、开关箱距离不得超过 ** 米；开关箱所控制的用电设备水平距离不得超过 * 米。

* ）灯头与易燃物保持大约 *.*

米安全距离，照明线路严禁在地面乱拉、乱拖；

* ）大面积照明应采用高压汞（钠）灯，室内禁止使用碘钨灯；

* ）室内照明灯具*般不得低于 *.*

米，*支照明线不得超过 ** 盏灯，电流不得大于 ** 安；

* ）照明导线应用绝缘子固定，严禁使用花线和塑料胶质线；

* ）照明灯具的金属外壳须接地和接*，单项回路内的照明开关箱装用电保护器；

* ）*般照明选用 ****

电源，危险、潮湿场所的照明及手持照明灯具采用 *** 安全低压电源；

* ）灯具实行分组或单灯控制，防止发生电路等事故时现场黑暗而造成以外伤害；

* ）在焊接等作业造成电压不稳的情况，现场办公室用电、照明应使用专线。

（ *

）各种电气设备均须采用接*和接地双重保护。单项 **** 电气设备应有单独的保护*线和地线；

（ *

）手持电动工具均要在配电箱装设额定动作电流不大于 **** ，额定动作时间不大于 *.** 的漏电保护装置。电动机具定期检验、保养；

（ *

）每台电动机械应有独立的开关和熔断保险，严禁*闸多机；

（ *

）使用电焊机时对依次线和*次线均需防护，*次线侧的焊把线不准漏铜，保证绝缘良好；

（ *

）电箱内开关电器必须完整无损，并配备漏电保护器，以确保主要施工机械用电安全；

（ **

）电工须经专门培训，提供操作许可证方可上岗，非电气操作人员不准擅动电气设施。电动机械发生故障，要找电工维修。

（ **

）安装和拆除用电设施，必须由持证电工操作安装；

（ **

）搬迁和移动配电设施，必须由持证电工切断电源、负责指挥；

（ **

）安全员负责用电设施的日常检查、监督及整改。

*.* .* 施工过程中、竣工验收前建构筑物内及标段区域内的文明施工、卫生清理：

（ * ）投标人应按招标人及监理要求，将工地上将所有有关的投标人所有多余及废弃材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这部分工程及工地保持清洁。

（ * ） 文明施工始终贯穿于工程过程中，投标人要认真贯彻大唐集团公司、省公司及大唐绥化热电有限公司文明施工管理及实施细则的要求。未移交招标人前的 施工文明管理分担区、 建构筑物内及施工区域内的每天的卫生清理均由本标段负责，投标人安排专人（人员数量由甲乙双方确认、人员使用可由招标人支配）负责每天卫生清理。投标人的投标报价中包含卫生清理费用 ， （ 包括清洁人员、清洁用具、以及垃圾*次倒运等） ， 招标人有权支配该项费用 。

（ * ） 招标人上级部门对文明施工的定期或不定期检查，投标人应予以足够重视并强化对标段区域内的卫生清理。招标人及监理认定投标人安排卫生清理人员不足或工作力度不够，招标人及监理将另行安排人员做上述工作，发生的费用从投标人的投标报价中扣除。

*.*.* 环境保护措施

本工程对环境保护要求较严，各污染物排放指标均低于标准要求值。

本期工程对噪声防治采用综合治理方式，首先从声源上加以控制，对声源无法根治的噪声，则采用必要的隔声、消声、吸声及隔振等控制措施，将环境噪声控制在规定的标准之内。

鉴于本工程对环境保护的严格要求，在工程施工过程中，各投标人均应加强对现场环境的保护，为今后达标投产打下良好基础。在施工过程中应执行的规定如下：

（ * ）施工现场文明施工按照划分统*管理，分区负责，职能部门每日深入现场检查指导，定期评比。

（ * ）临时断路、断水、断电、断气（氧气、乙炔气、压缩空气）需提前申请，经主管部门批准，实施前应通知使用单位和部门，并要有相应措施。

（ * ）现场施工道路，按照划分各负其责，做到平整、畅通、清洁。应有专人维护、清扫，夏季洒水防尘。重型链轨起重机、推土机通过路面要采取防压损路面的措施。

（ * ）现场应按消防规定设置足够的消防设施，要放在明显处和便于使用的地方。

（ * ）施工现场严禁吸烟并设禁烟标志，地面无烟头，施工现场设吸烟室，每日清扫。

（ * ）设备、材料、物件、工器具必须文明装卸运输，摆施整齐有序，不得阻塞通道和有碍施工。

（ * ）施工现场应每天做到工完、料尽、场地清，将废料、垃圾清理到指定的地点，定期拉运到厂外指定垃圾场。保持现场干净、整洁、无烟头、无焊条头。

（ * ）沟道、孔洞、平台、楼梯等处要设置可靠的安全防护设施和明显标志或安全警示牌。

（ * ）基础和沟道开挖，土石方不得堆积在坑旁和沟边，应及时运走，需要回填时，再运回。

（ ** ）现场地面排水畅通，不得有坑凹积水，已经建筑完临时排水管沟，盖板要齐全、平整，排水应及时。

（ ** ）施工现场应设有足够固定或移动卫生设施，布置要合理，有专人负责，保持内部清洁干净。

（ ** ）施工项目不论工程大小都要实行挂牌施工，标牌上注明单位、安监责任人和工期。

（ ** ）按照“规定”要求，按施工阶段现场逐步投入安全标准设施。

（ ** ）宿舍、食堂的内外清洁、卫生、无垃圾，门窗齐全、光亮，夏季通风良好，照明充足，院内地面排水畅通，无积水，垃圾集中堆放。

（ ** ）办公室内用品、用具、文件资料、工具摆放整齐有序，无积尘。

（ ** ）生活区卫生设施齐全，干净卫生。

（ ** ）对生活用水及施工用水的水源要分别管理，不得混用。

（ ** ）生活区无赌博和打架斗殴现象。

（ ** ）工具房内台帐、用具摆放整齐有序。

（ ** ）各投标人应积极做好环保措施，施工与生活过程中产生的各类污染因素必须在处理达标后方可排放，防止产生环境污染事件。根据谁排污谁治理的原则，对于因环境污染产生的纠纷及其它后果，由责任者承担全部责任。投标人必须落实本工程环境影响报告书、水土保持方案报告书的各项要求。

（ ** ）由施工引起的道路尘土飞扬，投标人应安排专用洒水车辆，定期进行洒水压尘。

（ ** ）施工临时设施，如便道、料场、生产房屋、要贯彻少占农田耕地，防止水土流失，注意保护环境的原则。

（ ** ）所有的施工垃圾和污水都要选择合适的地点进行掩埋或燃烧后进行处理。

*.*.* 安全施工保证措施

（ * ）本着以人为本，安全生产的原则，投标人应建立以主管安全的副经理为首的安全组织机构，安排 *-* 名由具有丰富经验的现场专职安全员。安全员必须每日巡查施工现场，及时处理各种安全隐患，确保安全生产，同时各专业（分包）施工队*负责为安全工作第*责任人。

（ * ）实行每周安全生产例会制度，针对施工中的安全隐患及时整改，所有参与工程施工的人员必须时刻绷紧思想中的安全弦，牢固树立管生产必须管安全、安全无小事的施工理念，同时加强安全教育，提高生产人员的安全意识，切实做到防患于未然，确保安全、优质、高效施工。

（ * ）做好安全生产的宣传，施工现场设安全标语和针对性醒目标牌，时刻提醒生产人员的安全意识，坚决杜绝酒后上岗，对违反者给予严肃处罚。

（ * ）静压机械进场前，需要对场地土进行预压，确保桩机平稳施工，避免发生桩机倾斜。

（ * ）桩机手等相关操作人员必须持证上岗，进行安全教育培训与班前安全教育。

（ * ）静压桩机入场后，需提供桩机配套相关合格证明文件及年检报告，每天上班前需要对钢丝绳及液压轮轴等易磨损部分加强检查，确保制动灵活，试机正常后方能施工。施工过程中加强对桩机各部件的日常检查与维修保养。

（ * ）吊装运输及起吊喂桩时，需要专人指挥及监护，隔离操作，严禁人员通行。

（ * ）送桩完毕后，遗留下的孔洞上面要加盖或回填，以防人员掉陷。

（ * ）为避免挤土效应对周围建筑物的影响，需在建筑物边开挖土排沟。

（ ** ）机电设备维修时必须要切断电源后无电方能操作。

（ ** ）加强安全用电防护，实行*相*线制，做好机械漏电保护，防潮防雨设施，*机*闸，闸箱上锁。确保用电作业安全；

*. 文明施工保证措施

现场文明施工的好坏直接关系到企业形象，为保证工程施工文明有序，采取以下措施：

（ * ）料场材料必须分类堆放整齐，工完料尽，清理恢复不留尾巴。

（ * ）料场、施工场地、施工道路作到布置合理，场地平整，排水畅通。

（ * ）工地生活设施按平面布置图，安排合理，清洁文明，环境卫生，施工区和生活区应有明确划分。工地食堂、厕所和饮用水供应，制订相应的卫生制度。

（ * ）对施工生产的废弃物、建筑垃圾等及时清理，集中运至指定地点，创建*个爽心悦目的施工环境。

（ * ）实行岗位责任制，上岗前，职工进行岗前培训，持证上岗。施工中，实行挂牌施工。

（ * ）加强施工管理，保证当地居民的正常生活，不干扰其正常生活、生产。尊重当地风俗，遵守社会公德。

（ * ）加强施工便道的整修工作，经常洒水湿润，避免灰尘污染，同时加强便道的交通疏导，减少堵车情况的发生，保证施工用料的正常供应。

*. 工程技术要求

*.* 灌注桩的内业资料、检查与验收

*.*.* 灌注桩质量检测：

（ * ）螺杆桩质量检验内容应包括桩身完整性，均匀性，桩身强度，单桩或复合地基承载力等。

（ * ）螺杆桩的桩身完整性，均匀性，无侧限抗压强度应符合下列规定：

* ）成桩 * 天内，可采用低应变检查桩身完整性。检查数量为施工总桩数的 **% ，且不少于 * 根。

* ）成桩 ** 天后，应在桩体中心处、桩长范围内垂直钻孔取芯观察桩体完整性、均匀性，在桩身上、中、下取不同深度的不少于 * 个试样作抗压强度试验。检验数量为施工总桩数的 *‰ ，且不少于 * 根，要求 ** 天标准立方体抗压强度不小于 ***** 。

*.*.* 灌注桩的检查与验收

成桩质量检查包括成孔、钢筋笼制作，混凝土搅制及灌注的质量检查。

（ * ）混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级进行检查。

（ * ）混凝土试块是反映螺纹桩桩身强度的重要依据，本工程桩基混凝土要求采用成品（商品）混凝土，由于泵注混凝土质量较稳定，要求每罐砼车都要做*组试块。

（ * ）钢筋笼的制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊逢长度、焊逢外观和质量，主筋和箍筋的制作偏差等进行检查。

（ * ）在灌注混凝土前，应严格按照前述有关施工质量要求对已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、提钻时的泵注压力、泵注管、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查，并填写相应质量检查记录。

（ * ）在泵注混凝土后检查重点为混凝土总量，充盈系数。

（ * ）成桩桩位偏差应根据前述的规定检查。

*.* 管桩的检查与验收

*.*.* 施工验收

（ * ）试沉桩应符合下列规定：

* ）试沉桩的类型规格、长度及地质条件应与工程桩*致。

* ）试沉桩应选在地质勘察孔附近。

* ）试沉桩施工机械等条件应与工程桩*致。

* ）用静载法进行测试，有条件时静载试验宜加载至桩的极限荷载。

（ * ）管桩桩位的放样允许偏差为：群桩， ±**** ；单排桩 ±**** 。

（ * ）施工前应检查接桩用电焊条产品质量。焊条型号、性能应符合设计要求和有关标准、规范的规定。

（ * ）除设计明确规定以桩端标高控制的摩擦桩应保证设计桩长外，其它管桩应按设计、监理、施工等单位共同确认的停锤标准收锤或最终压力值停止压桩。

（ * ）施工过程中应检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后停歇时间等，其检验标准见表*般项目的第 * 、 * 、 * 条的规定。

（ * ）地基基础设计等级为甲级的、地质条件较差或桩节数超过 * 节时，应对电焊接头做 ** ％的焊缝探伤检查。

（ * ）配置封口型桩尖 ( *字型或圆锥型 ) 的工程桩桩身质量检查，可采用直观法检查，即在收锤后立即将低压电灯泡沉人管桩内腔用灯光照射检查。

*.*.* 竣工验收

（ * ）桩位验收，除设计有规定外，应按下列要求进行：

* ）当桩顶设计标高与施工现场标高相同时，或桩基施工结束后，有可能对桩位进行检查时，桩基工程的验收应在施工结束后进行。

* ）当桩顶设计标高低于施工现场标高，送桩后无法对桩位进行检查时，对打入桩可在每根桩顶沉至场地标高时，进行中间验收，待全部桩施工结束，开挖到设计标高后，再做最终验收。

* ）桩位偏差的检验标准见表 *.*.*-* 的规定。

（ * ）桩基验收条件应符合下列要求：

* ）现场桩头清理到位，混凝土灌芯已完成。

* ）竣工图等质量控制资料已经监理审查并签署意见。

* ）桩位偏差超标等质量问题已有设计书面处理意见。

* ）检测报告已出具。

* ）桩基子分部已经施工自检合格。

*.*.* 桩体质量检验和承载力的检验的标准见主控项目的第 * 、 * 条规定，并还应符合下列规定：

（ * ）地基基础设计等级为甲级、地质条件较差 ( 软土地区或地质差异较大 ) 及桩节数超过 * 节时，桩基承载力试验应采用静载试验法。检测数量为单位工程总桩数的 * ％，并不少于 * 根；总桩数小于 ** 根的，不少于 * 根。

（ * ）当静载试验法受场地条件限制确实很难实施时，可采用高应变法检测，但应有可靠的动静对比资料。高应变试验检测数量为单位工程总桩数的 * ％，且不少于 * 根；总桩数小于 ** 根的，不少于 * 根。

（ * ）桩身质量检验采用低应变动测法，对地基基础设计等级为甲级，检测数量为总桩数的 *** ％；其它为总桩数的 ** ％，且不应少于 ** 根；每个柱子承台下不得少于 * 根。

（ * ）工程桩不得用作静载试验时的锚拉桩。

*.*.* 管桩的进场验收

（ * ）管桩运到工地后，施工单位、监理（建设）单位应对成品桩质量进行检验，检查管桩永久标志 ( 厂名或产品注册商标 ) 和临时标志 ( 管桩标记、制造日期、编号 ) 及产品合格证和抗弯性能检测报告等，并形成进场验收记录。

（ * ）管桩吊运应轻吊轻放，严禁碰撞。管桩混凝土强度应达到设计强度后才能出厂。管桩沉桩时龄期要求应按 *.*.** 条执行。

（ * ）成品桩质量检验标准见表 *.*.* 和表 *.*.* 的规定。

（ * ）对成品桩质量有怀疑的，必要时每批可抽取 *-* 节桩破开桩身检测配筋、钢筋保护层厚度等，或委托有资质的检测单位进行抗弯曲性能检测。

（ * ）管桩的质量应符合《先张法预应力混凝土管桩》 (*******) 产品标准要求。

*. 特殊技术要求

*.* 截桩头必须采用专用电动切割工具进行切割，严禁采用人工用大锤等暴力方式截桩头，*经发现有上述情况发生，招标人及监理将予以严厉考核。

*.* 若基桩检测不合格，施工单位应无条件的根据设计要求进行补桩或其它经设计院确认的可靠补救措施，且承担由此引起的费用及*次检测费用。每发生*根基桩检测不合格，招标人有权在原检测比例基础上增加抽检两根，并根据抽检的情况有权继续增加抽检数量，由此增加的检测费用由施工单位负责。

*.* 施工单位为了保证完成招标人或监理指令要求的工程质量、工程进度所采取的各项措施，均包含在标段工作范围内。

*.* 参与建（构）筑物基坑土方开挖（为配合基桩检测）方案的审查，提出保护桩基的技术要求并为基坑开挖提供技术支持，基坑开挖过程中应安排专人对成品桩进行监护确保其不受破坏，属于标段范围内工作。

*.* 每*区域完工后，场地内不得留有孔洞，可采用回填土方式处理。每根桩施工完毕后，需及时覆盖孔洞，确保施工作业场地内人员安全。

*.* 施工过程中由于设计及工艺所需要的临时措施，属标段范围内工作内容。

*.* 投标人应做好与桩基检测单位的配合与服务工作，提前与桩基检测单位沟通，做好试桩元件埋设、试桩桩头护筒保护及交办的其他需投标人配合方能完成的各项任务（护筒及其他相应配合材料的制作及安装均由投标人提供），业主及监理将予以重点关注。配合不力、拖延、影响工期的，招标人及监理将予以必要的考核。

*.* 投标人要根据工程地质勘测报告结合本工程特点，编制针对本工程可能出现的问题及解决办法的工艺质量管理实施细则，内容包括施工中常见的问题与质量管理要点、质量通病、原因分析、防治措施等，即作为投标附件，又作为施工方案或作业指导书主要内容。

*.* 本工程为达标创优工程，投标人须每天安排 * 人以上负责对标段内厂区主干道及施工区进行卫生清理（招标人有权支配卫生清理人员，安排文明施工卫生清理事项），确保施工现场符合文明施工要求。若遇对外接待等特殊情况，须增加人手确保标段施工区、主干道卫生能及时清理干净。如投标人不能按招标人及时安排卫生清理人员对每天对现场进行清理，招标人将安排相应数量卫生清理人员进行现场清理，费用按市场价从投标人结算中扣除，并对投标人予以 *-* 倍费用的处罚。

*.** 现场交接口处协调调度原则：各单位各工种在接口界面工作中，必须相互协作，相互支持，无条件服从监理工程师的调度。对有争议的接口交界，需按监理工程师的指令无条件实施，否则，监理工程师有权指令另*投标人实施，发生的费用按实从责任方的工程款中扣回，阻挠工程实施者，视为不遵守合同而构成违约。

*.** 由施工引起的道路尘土飞扬，投标人必须备有有专用的洒水车辆，每天安排专用洒水车辆，负责定期对路面进行洒水压尘。

*. 工程质量管理

*.* 质量目标

*.*.* 质量等级：建筑工程合格率 ***% 。

*.*.* 建筑分部工程优良率 **% 以上。

*.*.* 质量总评“优良及以上”。

*.*.* 按照《火电工程达标投产验收规程》（ ******-**** ）和中国大唐集团公司《电力工程达标创优管理规定》（ **** ）满足达标投产要求。按国家优质工程标准，现场复评总得分在 ** 分以上。

*.*.* 建筑工程除要求内在质量达到设计、规范要求外，施工工艺质量必须优良。

*.*.* 建设过程中不发生重大质量事故。

*.* 安全生产、文明施工

有关电力建设施工项目的安全管理工作应遵守部颁规定执行。此外，还要遵守监理及招标人安全施工管理的有关规定。

*.* 质量要求

*.*.* 总则

（ * ）本技术协议要求仅适用于工程全厂桩基工程的施工、验收、检测、交付下*道工序（承台施工）及有关技术文件归档等方面的技术和进度要求。

（ * ）本技术协议所提及的要求和供货范围都是最低的要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准。投标人应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保、消防等强制性法规、标准，必须满足其要求。

（ * ）投标人所执行的标准若与本技术协议所使用的标准不*致时，需经招标人同意后才能实行。

（ * ）本技术协议提出的仅仅是*般性的要求 , 设计单位提供的施工图或其它书面文件中的有关要求，投标人也应执行。当招标文件与施工图设计文件发生矛盾时 , 采用哪种文件应由招标人确定，投标人不得拒绝。

（ * ）如果投标人没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则意味着投标人完全接受本技术规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“对技术协议的意见和同技术协议的差异”为标题的专门章节中加以详细描述，并以投标人的书面回复为准，等同于本技术协议的要求。

*.*.* 桩基施工质量检测

桩基施工结束后，需要对桩基进行检测，桩基检测依据设计要求采用《建筑基桩检测技术规范》（ ******-**** ）及《基桩低应变动力检测规程》（ ***/***-** ）进行，检测的项目主要有桩身的完整性质量检测、单桩竖向抗压极限承载力检测。

*.*.*.* 桩的偏差检测

工程桩成桩质量检查包括桩身垂直度、桩顶标高、桩身完整性，并应符合下列规定：

（ * ）桩身垂直度允许偏差不应大于 *% ；

（ * ）截桩后的桩顶标高允许偏差为 ±**** ；

（ * ）桩顶平面位置偏差应符合下表规定，并应满足《建筑地基工程施工质量验收规范》的有关要求。

桩顶平面位置偏差表

项目	允许偏差值（ ** ）
单排或双排条形桩基 * 垂直于条形桩基纵向轴的桩 * 平行于条形桩基纵向轴的桩	*** ***
承台桩数为 * ～ * 根桩	***
承台桩数为 * ～ ** 根桩 * 周边桩 * 中间桩	*** */* 或 *** 两者中较大值
承台桩数多于 ** 根桩 * 周边桩 * 中间桩	*** */*

*.*.*.* 桩身质量检测：

（ * ）主要通过现场低应变反射波法进行，目的是对桩身缺陷进行判定，对桩身质量进行分级。根据规范分为*个等级，分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类桩。其中Ⅰ类桩为桩身质量优良桩；Ⅱ类桩为合格桩；Ⅲ类桩为明显质量缺陷桩，需要与相关单位研究，确定处理方案或继续使用，按要求修补后或经研究可继续使用的视为合格桩；Ⅳ类为不合格桩。小应变动力检测数量，按规范要求抽检不少于 ** ％且不少于 ** 根。

（ * ）施工工程中管桩桩身初步质量检查，可采用直观法检查，即在成桩完毕后即将电灯泡沉入管桩内腔，用灯光照射检查管桩内壁的完整性；有条件时也可采用低应变反射波法对桩身质量进行抽查。

（ * ）采用高应变进行单桩竖向抗压承载力验收检测，抽检桩数不应少于总桩数的 *% ，且不得少于 ** 根。

（ * ）工程桩桩身完整性检测应符合下列规定：

* ）工程桩桩身完整性验收检测宜采用低应变和高应变法；

* ）低应变法检测桩数不应少于总桩数的 **% ，且不得少于 ** 根，柱下*桩或*桩以下的承台抽查桩数不得少于 * 根；

* ）桩身完整性检测应在基坑开挖至底标高后进行。

（ * ）当检测发现单桩承载力及桩身完整性不满足相应要求时，应分析原因，必要时进行扩大检测。当桩身完整性检测发现 *** 、 ** 类桩之和大于检测桩数的 **% 时，宜对工程桩全数进行完整性检测。

（ * ）当检测发现单桩承载力及桩身完整性不满足相应要求时，应分析原因，必要时进行扩大检测。当桩身完整性检测发现 *** 、 ** 类桩之和大于检测桩数的 **% 时，宜对工程桩全数进行完整性检测。

（ * ）对工程桩的施工及检测均应有书面报告，并签署完整后提交各有关方进行归档备案。

*.*.*.* 单桩承载力检测：

（ * ）主要通过现场静荷载试验以及高应变动力检测进行，主要检测单桩承载力是否满足设计要求。静荷载试验检测数量，按规范要求随机抽检总桩数的 * ％且不少于 * 根，因为是破坏性试验*般静载试验对施工前的试桩进行；对正式工程桩采取高应变动测，检测数量为总桩数的 *% ，且不少于 ** 根。

（ * ）由于管桩施工完毕后，单桩承载力没有完全达到设计承载力强度，需要 * 天以上的嵌固期，故单桩承载力检测宜在成桩后 ** ～ ** 天范围内进行。

*.*.*.**** 管桩、螺纹桩、 *** 水泥粉煤灰碎石桩的技术标准：

（ * ） *** 桩 -******** 桩的技术标准：

* ）桩长 *** ，外径 ***** ，壁厚 **** ；预应力主筋为 *Φ**.* ，其质量应符合 **/* **** 标准；螺旋筋直径 ф ^* * ，桩两端螺旋筋加密区长度≥ ****** ，加密区螺距为 ф ^* *@** ；非加密区螺距为 ф ^* *@** ；其质量应分别符合 **/* *** 、 **/* *** 的有关规定。

* ）设计值不应低于 ***** ，极限值不应低于 ****** 。

（ * ） *** 桩 -******** 桩的技术标准：

* ）桩长 *** ，外径 ***** ，壁厚 ***** ；预应力主筋为 **Φ**.* ，其质量应符合 **/* **** 标准；螺旋筋直径 ф ^* * ，桩两端螺旋筋加密区长度≥ ****** ，加密区螺距为 ф ^* *@** ；非加密区螺距为 ф**@** ；其质量应分别符合 **/* *** 、 **/* *** 的有关规定。

* ）设计值不低于 ****** ，极限值不应低于 ****** 。

（ * ） Φ*** 螺纹桩的技术标准：

* ）桩长 *** ，桩径 ***** ，直段长度 *** ，螺纹段 *** ；受力筋直径为 * ? ** ，其质量应符合 **/* **** 标准；螺旋筋直径为 ф** ，桩两端螺旋筋加密区长度≥ ****** ，非加密区螺距为 ф**@*** ，加密区螺距为 ф**@*** ，加强筋 ф**@**** ；其质量应分别符合 **/* *** 、 **/* *** 的有关规定。

* ）特征值不低于 ****** ，极限值不应低于 ****** 。

（ * ） Φ****** 桩的技术标准

* ）桩长为 *** ，外径 ***** ，由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥按比例加水拌合。水泥：选用强度等级为 **.* 以上的水泥；碎石：粒径 ** ～ **** ，松散密度 *.***/** ，杂质含量小于 *% ；石屑：粒径 *.* ～ **** ，松散密度 *.** */** ，杂质含量小于 *% ；粉煤灰：选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级的粉煤灰。

* ）如封闭煤场采用 *** 桩，桩长为 *** 。

* ）特征值不低于 ***** ，极限值不应低于 ****** 。

（ * ）因场地移位、征地、现有初勘资料不完整、没有详勘、未进行试桩等原因，桩径、桩长、配筋、特征值等均为预估值，待完成详勘及试桩后，以最终结论为准。

（ * ）未明确要求的部分，均按 ****** 预应力管桩图集的规定严格执行。

（ * ）如水平剪切力不能满足要求时，主厂房、锅炉房、烟囱及部分附属建筑设计将分别采用 *** 桩 -******* （预应力主筋为 **Φ**.* ）、 *** 桩 -******* （预应力主筋为 **Φ**.* ）、 *** 桩 -******* （预应力主筋为 **Φ**.* ）、 *** 桩 -******* （预应力主筋为 **Φ**.* ）型管桩时，壁厚及配筋等均按 ****** 预应力管桩图集相关要求执行。

（ * ）本工程规定取不少于 *-* 根管桩破开桩身检查，对管桩的混凝土强度、配筋、钢筋保护层厚度进行检测，费用已包含在投标报价中，投标人应无条件配合招标人及监理的工作。（ ** ）如发现进场管桩批次存在或怀疑质量存在问题时，可按每批次取 *-* 根进行破桩检测，费用已包含在投标报价中，投标人应无条件配合招标人及监理的工作。

（ ** ）进场管桩均应在桩端头 ****-****** 处设标志，标明制造厂厂名或产品注册商标、管桩标记、制造日期或管桩编号、合格标识等，否则不予验收。

*.*.*.* 管桩的外观质量：

序号	项目		外观质量要求
*	粘皮和麻面		局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 *.*% ；每处粘皮和麻面的深度不得大于 *** ，且应修补。
*	桩身合缝漏浆		漏浆深度不应大于 *** ，每处漏浆长度不得大于 ***** ，累计长度不得大于管桩长度的 **% ，或对称漏浆的搭接长度不得大于 ***** ，且应修补。
*	局部磕损		局部磕损深度不应大于 *** ，每处面积不得大于 ******* ，且应修补。
*	内外表面漏筋		不允许
*	表面裂缝		不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。
*	桩端面平整度		管桩端面混凝土和预应力钢筋镦头不得高出端板平面。
*	断筋、脱头		不允许
*	桩套箍凹陷		凹陷深度不应大于 **** 。
*	内表面混凝土塌落		不允许
**	接头和桩套箍与桩身结合面	漏浆	漏浆深度不应大于 *** ，漏浆长度不得大于周长的 */* ，且应修补。
		空洞与蜂窝	不允许

*.*.*.* 桩的质量验收标准

（ * ）管桩的尺寸允许偏差 单位为毫米

序号	项 目			允许 偏 差
*	*			±*.*%*
*	端部倾斜			≤ *.*%*
*	*	***** ∼ *****		+* ， -*
		***** ∼ ******		+* ， -*
*	*			+** *
*	保护层厚度			+* ， *
*	桩身弯曲度		*≤***	≤ */****
			***	≤ */****
*	端板		端面平整度	≤ *.*
			外径	* ， -*
			内径	* ， -*
			厚度	正偏差不限， *

（ * ）水泥粉煤灰碎石 *** 桩复合地基质量检验标准

项	序	检查 项 目	允许偏差或允许值		检 查 方 法
			单位	数 值
主 控 项 目	*	原材料	设计要求		查产品合格证书或抽样送检
	*	桩径	**	 **	用钢尺量或计算填料量
	*	桩身强度	设计要求		查 *** 试块强度
	*	地基承载力	设计要求		按规定的办法
* 般 项 目	*	桩身完整性	按桩基检测技术规范		按桩基检测技术规范
	*	桩位偏差		满堂布桩≤ *.*** 条基布桩≤ *.***	用钢尺量， * 为桩径
	*	桩垂直度	%	≤ *.*	用经纬仪测桩管
	*	桩长	**	+***	测桩管长度或垂球测孔深
	*	褥垫层夯填度	≤ *.*		用钢尺量
注： * 、夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚体厚度的比值。 * 、桩径允许偏差负值是指个别断面。

（ * ） 螺纹桩质量检验标准

质量检查及验收除应按先行《建筑地基处理技术规范》（ *****-****/****-**** ）中 *** 桩法，《建筑地基基础设计规范》（ ******-**** ）中钻孔灌注桩及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（ *******-**** ）的相关规定执行。

*.*.*.* 桩基施工质量控制措施：

（ * ）质量验收要求

* ）投标人在组织施工中必须严格按照施工图纸及现行电力建设施工及验收技术规范 ( 火电施工质量验评标准及有关技术规范 ) 组织施工及验收，建立质量保证体系、质量机构及质量自检制度，发包人复验时投标人需递交自检记录。

* ）工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，投标人应首先进行认真的自检，并在隐蔽或中间验收前 ** 小时以书面形式通知监理工程师，监理工程师及招标人现场工程师在验收记录上签字后，投标人方可进行隐蔽和继续施工。验收不能达到约定条件，投标人在限定的时间内修改后重新验收。

* ）投标人在隐蔽工程施工前，未按规定书面通知监理工程师检查验收，或未经验收签字，擅自进行下*道工序的施工，监理工程师及招标人的现场专业负责人有权要求停工直至该项验收项符合约定标准，由此造成的损失由投标人自行负责。

* ）招标人在整个施工过程中派驻现场的现场专业负责人 , 有权检查*切与质量、安全有关的问题，并参加隐蔽或中间检查及验收。

* ）无论招标人现场专业负责人或监理工程师，当其要求对已经验收并已经隐蔽的工程重新检验时，投标人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验符合约定标准，招标人承担由此发生的全部费用；检验不能符合约定标准，投标人承担发生的全部费用。

（ * ）质量标准

工程质量标准：高标准*次达标、创优质工程。

（ * ）质量考核标准

序号	具体 指 标	指标未达到的考核标准	扣款额度
*	原材料进场无产品合格证，技术说明书或检验不合格的原材料	每发现*次	**** 元 -**** 元
*	将不合格的或未经监理和招标人核准的建筑材料、建筑构配件使用在工程当中	每发现*次	**** 元 -***** 元
*	偷工减料	根据情节每发生*次	**** 元 -***** 元
*	执行施工技术规范、标准不严，出现电力工程质检总站 [****]** 号文中要求消除的施工质量通病，且未自检或自检未发现或未经招标人及监理同意擅自处理的	根据情节每发生*次	***** 元 -***** 元
*	隐蔽工程未经检查验收擅自进入下道工序	根据情节每发生*次	**** 元 -***** 元

*.*.*.* 材料采购

* ）本工程所需的构件及材料由投标人自行采购，采购的材料包括管桩、砂、石、粉煤灰、地产材、 辅材及配件等 。 由投标人采购的材料进场前必须进行质量检测合格并经*方共同确认后， 投标人方可用于本工程。

* ）投标人提前 ** 天上报构件及材料采购计划，经监理审核及招标人物资管理部门确认后列入计划，予以采购。

* ）投标人必须向招标人及监理提供不少于 * 家管桩生产厂家证信资料（包括生产能力、技术参数、产品介绍、质量证明、检测报告、企业信誉、业绩及资质等），经招标人及监理审查合格并经签字确认后，方可作为该生产管桩厂家进入现场的依据，也作为过程管理的依据，未经招标人及监理同意，严禁进入现场。

* ）未经招标人确认后进场的材料，*经发现，投标人无必须条件将进场的材料清退出现场，发生的费用自行负责，招标人及监理将予以严厉考核（考核费用为每批次的 *-* 倍）。

第*章 投标文件（格式）

目 录

*、投标函及投标函附录

*、法定代表人身份证明

*、授权委托书

*、联合体协议书

*、投标保证金

*、己标价工程量清单

*、施工组织设计

*、项目管理机构

*、拟分包项目情况表

*、资格审查资料

**、质量、安全目标及保证措施

**、 ** 、 *** 、 *** 码的使用规划

**、差异表

**、财务用款计划

**、物资供应计划

**、廉洁合同（格式详见专用条款）

**、其他材料

*、投标函及投标函附录

（*）投标函

（招标人名称） :

* ．我方己仔细研究了 （项目名称） 标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（￥ ）的投标总报价，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

* ．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

* ．随同本投标函提交投标保证金*份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。

* ．如我方中标：

（ * ）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（ * ）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（ * ）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（ * ）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（ * ）我方接受招标书中的所有条款（差异表内所列内容除外）。

* ．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第*章“投标人须知”第 *.*.*.* 目和第 *.*.*.* 目规定的任何*种情形。

* ． （其他补充说明）。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

（*）投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
*	承包人的名称和地址		…
*	项目经理	*.*.*.*	姓名：
*	工期	*.*.*.*	天数 : 日历天
*	缺陷责任期	*.*.*.*
*	分包	*.*
*	发出开工通知的时间	**.*
*	提交进度计划的时间	**.*	合同生效日期后 天
*	履约保证的金额	*.*	合同价格的 %
*	质量保证金的金额	**.*	合同价格的 %
**

*、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 ＿日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：＿职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

*、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

*、联合体协议书（删除）

*、投标保证金

电汇底单扫描件

*、已标价工程量清单

*、施工组织设计

* ．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

* ．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表* 拟投入本标段的主要施工机械设备表

附表* 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表* 劳动力计划表

附表* 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表* 施工总平面图

附表* 临时用地表

附表*：拟投入本标段的主要施工机械设备表

序号	设备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功率 (** )	生产 能力	用于施 工部位	备注

附表*：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	己使用台时数	用途	备注

附表*：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况

附表*：计划开、竣工日期和施工进度网络图

* ．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

* ．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表*：施工总平面图

投标人应递交*份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表*：临时用地表

用途	面积（平方米）	位置	需用时间

注： ( １ ) 投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

( ２ ) 若本表不够，可加附页。

*、项目管理机构

（*）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险

（*）主要人员简历表

“ 主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

姓名			年龄			学 历
职称			职务			拟在本合同任职
毕业学校		年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时间	参加过的类似项目				担任职务		发包人及联系电话

*、拟分包项目情况表

分包人名称		地址
法定代表人		电话
营业执照号		资质等级
拟分包的工程项目	主要内容	预计造价（万元）	已做过的类似工程

*、资格审查资料

（*）投标人基本情况表

投标人名称
注册地址					邮政编码
联系方式	联系人				电话
	传真				网址
组织结构
法定代表人	姓名		技术职称			电话
技术负责人	姓名		技术职称			电话
成立时间			员工总人数：
企业资质等级			其中	项目经理
营业执照号				高级职称人员
注册资金				中级职称人员
开户银行				初级职称人员
账号				技工
经营范围备注

（*）近年财务状况表

（*）近年完成的类似项目情况表

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注

（*）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注

（*）近年发生的诉讼及仲裁情况

**、质量、安全目标及保证措施

投标书应提交自身的安全体系网络和确保工程施工的质量、安全措施。

**、 ** 、 *** 、 *** 码的使用规划

*.** 系统

投标书应提交投标人以往工程中 ** 软件的使用情况，包括管理范围、管理深度、效果等予以介绍。投标文件中应提交工程建设中 ** 软件的使用计划和用 ** 软件编制的工程进度计划（加载设备到货计划和图纸交付计划），包括 ** 软件的管理范围、管理深度、管理办法。

*.*** 系统

投标书应提交投标人以往工程 *** 系统的使用情况，包括管理范围、管理深度、效果等予以介绍。投标文件中应提供 *** 系统的建立和使用计划，如何通过 *** 系统与项目法人协调配合，加强对工程的管理。

*.*** 编码体系

投标书应提供 *** 编码体系的使用计划。

**、差异表

投标文件差异表

序号	招标文件内容	投标文件内容

注：

* ）投标文件应实质上响应招标文件的要求，应该与招标文件的所有规定相符，无显著的差异或保留。

* ）投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按上表的格式统*汇总说明。

**、财务用款计划

财务用款计划表

序号	用款时间（月）	付款金额	累计金额	备注

**、物资供应计划

**、廉洁合同（格式见专用条款）

**、其他材料