【市级】 两江新区A67-4地块高中项目EPC总承包工程（重新招标）答疑补遗文件

两江新区***-*地块高中项目***总承包工程（重新招标）

答疑及补遗通知

各潜在投标人：

两江新区***-*地块高中项目***总承包工程（重新招标）答疑及补遗通知如下：

*、答疑部分

质疑*：招标文件要求负责设计的联合体成员提供设计负责人，请问资格审查部分和商务部分的设计负责人是否必须为同*个人，如设计负责人王某满足资格审查业绩门槛，设计负责人刘谋满足商务部分加分，此种情况是否满足招标文件要求。

答：资格审查部分和商务部分的设计负责人为同*人。

质疑*：技术部分评分标准 施工组织设计部分中《智慧工地建设方案》编制要点:根据《智慧工地建设与评价标准》*****/*-*** 编制本项目智慧工地建设方案。该标准重庆市已经废止，最新标准为《数字工地建设与评价标准》*****/*-***-****，请问智慧工地建设方案是否需要根据最新标准进行编制？

答：详见补遗通知。

质疑*：本项目是否已经办理齐备建设用地规划许可证和建设工程规划许可证？

答：本项目己按程序办理规划手续。

质疑*：专用**.*.*（*），因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按*万元/次支付违约金，限期整改。

建议：质量违约责任较重且违约处罚无上限，建议删除“包人退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款”，设置*%的质量违约金合理上限。

答：不采纳，按招标文件执行。

质疑*：因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，工期延误的，工期不予顺延；逾期未能通过工程竣工联合验收违约金的计算方法：每延误*天，承包人按*****元/天计算逾期违约金；未达到其他约定（如施工图设计文件、预算编制、主体结构验收、完工验收等里程碑节点）考核工期要求违约金的计算方法：单个节点每延误*天，承包人按*****元/天计算逾期违约金，如下个考核节点按期完成，上个节点违约金可免除。

建议：工期违约处罚无上限，《最高人民法院关于民事审判工作中若干具体问题》第*条，考虑建筑行业微利特点，违约金数额应结合行业利润率（*%）确定，尽量避免承包人因承担过高违约金导致倒贴钱现象发生。建议设置*%的工期延误违约金上限。

答：不采纳，按招标文件执行。

质疑*：专用**.*条，竣工验收支付比例**%较低，建议调高至**%。

答：不采纳，按招标文件执行。

质疑*：专用*.*.*，暂停工作、暂停工作期间的工程照管、拖长所产生的相关费用含在投标报价中，发包人不给予承包人任何形式的补偿，非承包人原因，工期予以顺延。

专用条款**.*（*）⑧“承包人不得因发包人未及时付款而擅自停工，且不得提起索赔”

建议：承包人无停窝工下索赔权，建议补充因发包人问题导致的暂停工作，承包人有权获得工期顺延及费用补偿。

答：不采纳，按招标文件执行。

质疑*：专用*.*.*发包人要求承包人提前竣工，承包人不得拒绝，且产生的相关费用含在投标报价中。*.*.*承包人提前竣工，由此增加的费用由承包人自行承担，且发包人不给予奖励。

建议：发包人可恣意压缩工期且赶工不予承包人费用补偿不合理。《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规已明确禁止不合理压缩工期。建议*.*.*调整为：发包人需提前工期的，与承包人协商*致，合理赶工。*.*.*调整为并承包人接受发包人指令提前竣工的，由此增加的费用由发包人承担。

答：专用条款*.*.*调整详见补遗通知。专用条款*.*.*按招标文件执行。

质疑*：专用*.**承包人对发包人赔偿责任的最高限额为合同结算金额的***%，如承包人有欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

建议：对发包人赔偿责任上限较高，建议参照《最高人民法院关于当前民事审判工作中若干具体问题》精神设置限额兜底条款，明确赔偿额最高不超过签约合同价的*%-*%。

答：不采纳，按招标文件执行。

质疑**：招标文件***页中约定“⑧设计进度款和（或）采购进度款*并纳入建筑安装进度款支付的，以上建筑安装进度款的支付均包含设计费和（或）专业设备材料费，不再对其单独说明。”与招标文件***页中约定“*.*.* 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：满足联合体协议及发包人财务制度要求。”相矛盾，请问支付给联合体各成员的工程款是否按照联合体协议约定进行支付？

答：不矛盾，招标文件****约定的（*）设计进度款支付与（*）施工进度款支付为并列关系，投标人应在联合体协议明确设计进度款及施工进度款支付渠道、发票开具事宜，但联合体协议书是否明确设计进度款及施工进度款支付渠道、发票开具不作为否决投标人因素。

质疑**：招标文件***页中约定：“工程竣工验收合格后进度款支付总额为施工图预算总额（不含甲供材，扣除未实施部分的暂估价、暂列金额）***%。”从项目竣工验收合格到工程竣工验收备案并办理完项目移交的时间较长，为保证项目顺利履约、及时支付下游单位款项，建议修改为工程竣工验收合格的支付比例从**%提高到**%。

答：不采纳，按招标文件执行。

质疑**：（招标文件**页）第*部分 合同协议书 *、签约合同价与合同价格形式中建议签约合同价进行价税分离，分别列明含税价、不含税价、税金。根据《印花税法》第*条：“应税合同计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款”。且根据税务局要求，合同列明价税分离金额，可按照不含税价进行印花税缴纳；如按照含税价进行印花税缴纳，会加重双方税负。

答：执行《印花税法》相关规定。

质疑**：请明确临电接驳是否需要承包人设置箱变。

招标文件中：施工图设计（**日历天）+施工工期（***日历天）=总工期（***日历天）。同时要求中标通知书签发后*日内，完成平基图。平基图及相关手续完善后是否立即插入土石方开挖施工，如立即插入且总日历天数不变的情况下，施工工期将大于***日历天。对此，建议取消施工工期***日历天的限制，只保留设计工期**日历天及总工期***日历天即可，以便部分设计工作完成后，提前插入现场施工，项目推进计划安排更加合理。

请指定本工程办公及生活区的设置场地。

答：问题*：临电接驳是否需要设置箱变由投标人根据项目实际需要自行考虑。

问题*：详见补疑部分。

问题*：本工程办公及生活区的设置场地由投标人根据项目实际需要自行考虑。

质疑**：请明确临电接驳是否需要承包人设置箱变。

招标文件中：施工图设计（**日历天）+施工工期（***日历天）=总工期（***日历天）。同时要求中标通知书签发后*日内，完成平基图。平基图及相关手续完善后是否立即插入土石方开挖施工，如立即插入且总日历天数不变的情况下，施工工期将大于***日历天。对此，建议取消施工工期***日历天的限制，只保留设计工期**日历天及总工期***日历天即可，以便部分设计工作完成后，提前插入现场施工，项目推进计划安排更加合理。

请指定本工程办公及生活区的设置场地。

答：详见质疑**回复。

    质疑**：请明确现场临水、临电接驳位置，以及可进行临电接驳的容量。

答：请投标人自行踏勘现场。

质疑**：根据《初步设计说明书》“*.*结构装配式”部分，*#教学楼采用装配式空心叠合楼盖，初设图纸“*#教学楼结初****.**.**_**”中*层至屋面层均含有装配式空心叠合楼盖和钢筋桁架叠合板。*#楼装配式结构形式是否以初设图纸为准。

    答：以初步设计图纸为准。

    质疑**：“招标文件正文第*部分专用合同条款**.*.**条承包人向发包人提供满足现场办公需求的办公用房，数量按发包人要求”。相关招标文件未见具体发包人要求。

     答：详见补遗部分。

      质疑**：*、招标文件导入的广联达软件组织措施费的取费基础均默认考虑**.**，请问投标人报价时是否可取消**.**，是否可自主选择取费基数下浮或不下浮？

*、室外工程的天桥工程中组织措施费率为*.*%请问是否有误？

       答：*、组织措施费的取费基数在满足投标限价要求下，投标人可自行考虑取费基数是否下浮。

*、详见补遗通知。

       质疑**：本项目招标人为重庆市礼嘉中学校（项目业主）、重庆华兴工程咨询有限公司（代理业主），请问在投标文件投标函、承诺书等需要填写招标人名称的地方，以及纸质投标保函受益人名称处，是否仅填写重庆市礼嘉中学校即可。

      答：可以只填写重庆市礼嘉中学校。

      质疑**：本项目****年**月招标，交标时，**月份也并未结束，按照重庆市最新的房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包标准招标文件要求：“工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和委托代理人的养老保险时间段从招标公告发布之日前*月起算”。建议招标人将相关人员的养老保险时间段修改为：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含****年*月至****年**月

     答：详见补遗通知。

     质疑**：本项目****年**月招标，交标时，**月份也并未结束，按照重庆市最新的房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包标准招标文件要求：“工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和委托代理人的养老保险时间段从招标公告发布之日前*月起算”。建议招标人将相关人员的养老保险时间段修改为：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含****年*月至****年**月

     答：详见补遗通知。

     质疑**：本项目****年**月招标，交标时，**月份也并未结束，按照重庆市最新的房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包标准招标文件要求：“工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和委托代理人的养老保险时间段从招标公告发布之日前*月起算”。建议招标人将相关人员的养老保险时间段修改为：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含****年*月至****年**月

    答：详见补遗通知。

     质疑**：请问投标文件格式联合体协议书中职责分工栏是否可以根据联合体成员单位分工的实际情况，用简短的语言描述，不需按照招标公告中招标范围的完整内容填写？

答：联合体协议书中要求填报内容为完整的职责分工，非招标范围，投标人（由联合体成员组成的）仅需在联合体协议书完整填写职责分工即可，无需完整填写招标范围。

质疑**：招标文件第***页项目管理机构组成表中，执业或职业资格证明处，工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的证书名称、级别、证号、专业是否按注册证上显示填写，施工技术负责人的证书名称、级别、证号、专业是否按职称证上显示填写？

答：项目管理机构组成表中，执业或职业资格证明处，按人员要求的对应证书内容进行填写，施工技术负责人的证书名称、级别、证号、专业按职称证内容填写。

质疑**：招标文件投标人须知前附表*.*.*条投标人资质条件、能力和信誉，以及评标办法前附表*.*.*（*）商务部分评审标准中要求：“提供工程总承包业绩的：投标人须提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收合格证明材料。”请问若施工单位和设计单位组成联合体投标，施工单位提供***业绩，施工单位在该业绩中承担施工分工，该业绩是否理解为施工业绩，并按“提供施工业绩的”要求提供相应证明材料？设计单位提供***业绩，设计单位在该业绩中承担设计分工，该业绩是否理解为设计业绩，并按“提供设计业绩的”要求提供相应证明材料？

答：施工单位提供***业绩，施工单位在该业绩中承担施工分工，该业绩视为施工业绩，并按“提供施工业绩的”要求提供相应证明材料；设计单位提供***业绩，设计单位在该业绩中承担设计分工，该业绩视为设计业绩，并按“提供设计业绩的”要求提供相应证明材料。

质疑**：资格审查部分“类似项目情况表”中提供设计业绩的，请招标人明确，设计单位无法提供项目开工日期、竣工日期、项目经理或项目负责人、技术负责人（如有）、施工负责人（如有）和总监理工程师及电话，可以不填或填“/”?

答：投标人按照招标文件第*章投标人须知前附表 *.*业绩证明材料要求 提供设计业绩相关资料，并填写业绩证明材料应体现的人员及其他信息资料，无法提供的按“/”填写。

   质疑**：若组成联合体参与竞标，是否仅联合体牵头单位提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书即可?

  答：根据第*章投标人须知前附表*.*.*中*.*委托代理人要求，若投标单位为联合体，则由联合体牵头人委派委托代理人，并在联合体协议中明确。

第*章评标办法投标文件的签署要求“第*章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖**数字证书均可。

若投标单位为联合体，则联合体协议书中各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）。

第*章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，应使用 ** 数字证书加盖投标人的单位电子印章。

若投标单位为联合体，则联合体协议书中要求各联合体成员盖单位法人章的，各联合体成员盖章须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中要求投标人加盖单位法人章的，均由联合体牵头人使用 ** 数字证书加盖其单位电子印章。”

质疑**：如采用联合体形式参与投标，投标函中要求填写投标人、法定代表人或其委托代理人、地址、网址、单位电话（座机）、委托代理人电话（手机）、传真、邮政编码等信息，是否只填写联合体牵头人单位信息即可?

答：可以。

     质疑**：目前新版营业执照无“经营期限”，投标文件格式“法定代表人身份证明”中经营期限是否可填写“/”或“长期”？

      答：填写“/”。

     质疑**：招标文件要求提供营业执照、资质证书的扫描件，请问是否提供正本或副本的扫描件均可？

答：均可，但需体现招标文件要求的所需信息。

     质疑**：根据《建质[****]***号》中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。请招标人明确：投标文件资格审查部分需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否可以理解为提供企业的法定代表人、董事长、总经理、分管生产或安全的副总经理中任意*个安全生产考核合格证书即可？

     答：投标文件资格审查部分要求的企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、总经理、分管安全生产的副总经理、分管生产经营的副总经理、技术负责人、安全总监等均可。

     质疑**：请问在投标文件中，提供合并版或非合并版的财务审计报告及财务报表是否均可？

     答：提供合并版财务审计报告及财务报表。

     质疑**：招标文件第*章投标文件格式中，“资格审查部分（*）承诺”是否包含招标文件中要求的所有承诺，投标人是否无需提供除此之外的其他承诺？

     答：无需提供除此之外的其他承诺。

质疑**：现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，以分公司名义在分公司属地购买社保，且也在其分公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。若投标人分公司为无独立法人的企业分支机构，请问是否可以使用投标单位分公司名义缴纳的养老保险证明？

答：可以使用分公司名义缴纳的养老保险证明。

质疑**：投标函附录的约定内容是否可以填写“达到招标文件的要求”即可？

    答：可以。

质疑**：投标函中投标保证金是否按填写金额数字后自动生成的人民币大写，不用修改？  

答：投标人填写投标保证金后应自行复核数据是否正确和大小写金额*致。

     质疑**：投标文件格式中投标函中投标保证金金额填写部分，红名单企业是否按实际缴纳的金额，即***万元填写?

     答：按红名单企业实际缴纳金额填写。

      质疑**：*、若投标人提供的业绩是以联合体形式承接的工程总承包业绩，且在该业绩中投标人只承担了设计或施工其中*项工作内容，请问，该类业绩是否不能视为投标人的工程总承包业绩，

*、现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，以分公司名义在分公司属地购买社保，且其也在分公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。（投标人分公司为无独立法人的企业分支机构）。请问是否可以使用投标单位分公司名义缴纳的养老保险证明？

*、我司为红名单中的单位，根据招标文件要求投标保证金（含保函）金额减半，请问，投标函中填写的投标保证金金额应填写招标文件原金额***万元还是减半后实际缴纳金额***万元。

*、除联合体协议书以外的其他投标文件、封面、光盘贴、封套等，是否只加盖联合体牵头人章。

*、投标文件格式“法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书”是否仅由联合体牵头人提供即可。

*、投标文件包括封面、封套、光盘贴、承诺等所有格式中（若需联合体各成员分别提供法定代表人身份证明、授权委托书、投标人基本情况表的除外），投标人或投标人名称处，是否仅填写联合体牵头人单位名称。

*、电子投标系统中投标函、联合体协议书为锁定不可修改格式，请招标人明确，是否除电子投标系统中锁定不可修改格式以外的其他投标文件格式，均以软件制作导出盖章的招标文件格式为准。

*、第*章投标文件格式“投标函”及“投标函附录”中的“工期”“缺陷责任期”“工程质量要求”“分包”约定内容是否按“达到招标文件的要求”填写即可？

*、若我投标人投标报价未低于招标项目最高限价**%，请问，低价风险担保缴纳承诺书如何提供，是否保持格式不变不填写任何内容，仅在需要签字或盖章的位置签字或盖章。

**、投标人须知前附表*.*.*财务要求“投标人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。”请问，是否可以不用提供财务报表附注？

**、招标文件第*章投标文件格式中承诺部分是否包含和覆盖招标文件要求的所有承诺，投标人是否还需要提供其他格式之外的其他承诺？

**、若已经申请换发了新版营业执照的，因新版营业执照无“经营期限”，投标文件 格式“法定代表人身份证明”中，经营期限是否填“长期”即可？

**、资格审查部分中（*）其他资料中，提供了纸质投标保函示范文本，如我司以电子投标保函形式交纳投标保证金，可否在投标文件中删除“（*）纸质投标保函（如有）”所有内容。

**、招标文件中对于设计负责人的要求为“联合体投标的，由负责设计的联合体成员提供设计负责人。”，如联合投标有大于*家承担设计任务的情况，是否设计负责人由任意*家负责设计任务的单位提供即可。

**、招标文件中对于施工负责人、技术负责人的要求为“联合体投标的，由负责施工的联合体成员提供施工负责人。”，如联合投标有大于*家承担施工任务的情况，是否施工负责人、技术负责人由任意*家负责施工任务的单位提供即可。

**、第*章投标文件格式的投标函中无填写安全文明施工费处，请问是否需要填写，若需填写，请明确填写位置。

答：*、该业绩只能视为单独的*个设计业绩或施工业绩。

*、投标单位可以提供以分公司名义缴纳的养老保险证明。

*、按实际缴纳保证金金额填写。

*、是的。

*、是的。

*、是的。

*、除电子招投标系统锁定不可修改格式以外，均以招标文件***格式为准，如与软件制作导出不*致的，由投标人按招标文件***格式自行添加修改。

*、可以。

*、投标人投标投标总报价未低于最高限价的**%时，投标人可“不提供低价风险担保承诺书”，亦可“保持低价风险担保承诺书格式不变，不填写任何内容，仅在需要签字或盖章的位置签字或盖章”。

**、招标文件未明确要求提供财务报表附注，可不提供财务报表附注。

**、不需要。

**、填写“/”。

**、可以。

**、详见补遗通知。

**、详见补遗通知。

    **、投标函处无需填写安全文明施工费。

    质疑**：投标函中“工期”和“工程质量”是否使用电子投标系统中显示的工期“符合招标文件的要求”、工程质量“招标文件的要求”即可，可不进行修改？

答：可以。

     质疑**：*.关于投标文件的格式，请问：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）是否直接填空即可，其他投标文件格式是否均按照投标文件制作软件导出的****格式编写？

     答：除电子招投标系统锁定不可修改格式以外，均以招标文件***格式为准，如与软件制作导出不*致的，由投标人按招标文件***格式自行添加修改。

质疑**：招标文件第*章投标文件格式中承诺部分是否包含和覆盖招标文件要求的所有承诺，投标人是否还需要提供其他格式之外的其他承诺？

答：是，不需要另行提供其他承诺。

质疑**：投标函附录中，工期、缺陷责任期、工程质量要求、分包等约定内容能否填写为“达到招标文件的要求”

答：可以。

质疑**：为方便投标文件编制，请明确施工开工日期和设计开工日期。

    答：详见补遗通知。

    质疑**：请问:根据《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》只有银行或非银行金融机构才能出具的独立保函，融资担保公司不具备出具独立保函的资格。招标文件中规定的投标保函格式为独立保函，融资担保公司按招文格式出具的投标保函实际不是独立保函，改变了招标文件的实质要求。从而不满足纸质投标保函要求。

最近针对融资担保公司出具的纸质投标保函质疑问题较多，请问开具重庆不动产融资担保、重庆宏耀融资担保、重庆涪商融资担保、重庆双业融资担保、重庆交通融资担保等等这种有存在“股权纸质、限制高消费、被执行人、经营异常、终本案件、股权冻结、等等”*种情况的*种或多种的纸质保函是否合格？

如果后期中标公示以后，中标单位开具的是融资担保的投标保函会不会被投诉质疑从而废标？

请问是不是只有开具电子投标保函或银行投标保函才满足招标文件要求？

答：纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，并满足招标文件要求。投标人对所提交的工程保函的真实性、合法性、有效性负责，严格响应招标文件提出的保函开立要求，具体详见招标文件第*章投标人须知前附表*.*投标保证金的相关规定。

质疑**：根据重庆市住房和城乡建设委员会****年**月**日成文****年**月**日发布的《重庆市住房和城乡建设委员会关于进*步优化完善市外建设工程企业入渝信息管理工作的通知》（详见网址：****://******.**.***.**/****_***/****/******/*********_********.****）中“*、监督管理：（*）各级住房城乡建设主管部门按照《重庆市本市建设工程企业资质和市外企业入渝信息动态监管规则》（渝建管〔****〕***号）及有关规定开展动态监督检查。市外企业承揽业务所在区县的住房城乡建设主管部门要切实履行属地管理职责，加强企业入渝后的日常监督管理，依法查处企业在本辖区承揽业务活动中存在的违法违规行为。”，而《重庆市本市建设工程企业资质和市外企业入渝信息动态监管规则》（渝建管〔****〕***号）（详见网址：****://******.**.***.**/****_***/*********/****/****/******/*********_********.****）中“第*章  动态监管检查结果处理：第**条 对于结果为不合格的企业给予*个月整改期。整改期内，对本市企业，屏蔽受检资质信息，不得申请受检资质的升级、不得以受检资质承揽新的工程业务，且不得重组、合并、分立受检资质。对市外入渝企业，屏蔽入渝信息，企业可继续实施屏蔽前在渝已承揽的工程业务，但不得在渝承揽新的工程业务，不得注销入渝信息，且不得在本市区（县）住房城乡建设主管部门申请办理与整改和在渝已承揽的工程业务无关的事项。”以及渝建管〔****〕***号(详见网址:****://******.**.***.**/****_***/****/******/*********_********.****)、渝建管〔****〕***号(详见网址:****://******.**.***.**/****_***/*********/****/****/******/*********_********.****）、渝建管〔****〕***号（详见网址：****://******.**.***.**/****_***/****/******/*********_********.****）、渝建管〔****〕*号（详见网址：****://******.**.***.**/****_***/****/******/*********_********.****)等等，非常明确“未入渝报送或者屏蔽入渝报送或者注销入渝报送的市外企业就是重庆市住房和城乡建设委员会暂停在渝承揽新业务且在有效期内情形之*”。再者，根据重庆市公共资源交易监督管理局《重庆市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包标准招标文件（全流程电子招标****年版)****年*月修改****版》“第*章 投标人须知 *.*.*投标人资质条件、能力和信誉*、投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式见第*章投标文件格式）不得存在下列情形之*：（*）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。”以及《重庆市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包标准招标文件（全流程电子招标****年版)****年*月修改****版》“第*章 投标文件格式 *、资格审查部分（*）承诺*、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之*：（*）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。”明确约定投标人绝对不能存在“（*）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。”之情形。请问本项目会按照相关文件严格执行吗？会坚定对提供“虚假承诺”说“不”吗？假如提供“虚假不实承诺”参与了投标又不是前*名，评标专家、业主、监督又没及时发现，又该怎么处理呢？尊敬的业主请问你们又认为哪些情况属于“被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内”之情形”呢？

答：根据《中华人民共和国招标投标法》第*条“依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。”和《优化营商环境条例》（中华人民共和国国务院令第***号）第**条“招标投标和政府采购应当公开透明、公平公正，依法平等对待各类所有制和不同地区的市场主体，不得以不合理条件或者产品产地来源等进行限制或者排斥。政府有关部门应当加强招标投标和政府采购监管，依法纠正和查处违法违规行为。”之规定，任何单位和个人不得限制和排斥潜在投标人参与招标投标活动。以及《重庆市住房和城乡建设委员会关于进*步优化市外建设工程企业入渝信息管理工作的通知》（渝建管〔****〕***号）中，只提出了对市外企业入渝信息报送内容的要求，并未明确提出须入渝信息报送后才可以参与招投标活动。本项目招标文件是按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工标准招标文件（全流程电子招标****年版）》（****年*月修改****版）编制的，符合相关规定，按招标文件执行。

质疑**：银行纸质保函要求，保函受益人只能填写*个，否则无法开具，请问银行纸质保函受益人填写”重庆市礼嘉中学校“还是”重庆华兴工程咨询有限公司  “？

答：如只能填写*个，则填写银行保函受益人为“重庆市礼嘉中学校”。

质疑**：我司有个项目合同业绩，合同包含两个学校，每个学校有出具单独竣工报告，单个学校工程造价、工程规模不满足招标文件要求，但合在*起满足招标文件工程造价*****万元及以上、工程规模建筑面积在*****平方米及以上要求，请问是否满足招标文件的业绩要求。

答：以项目立项为准。

质疑**：总承包项目经理答辩中，评标委员会是随机抽选问题提问?还是根据本工程施工工作重、难点分析及施工控制措施这两个问题进行提问？答辩过程中是否可以携带纸质材料？能否透露本公司名称？

答：详见投标人须知前附表**.*投标人答辩要求。

质疑**：投标函附录工期、分包、工程质量约定内容是否可以填写“达到招标文件的要求”?

答：可以。

质疑**：公司营业执照上不体现经营期限，是否可以填写为“长期”或者“/"

答：填写“/”。

质疑**：财务状况不提供财务报表附注可以吗？

答：招标文件未明确要求提供财务报表附注，可不提供财务报表附注。

质疑**：技术标施工组织设计是否有页数限制要求?

答：有，详见补遗通知。

质疑**：请问第*次参与本项目所递交的投标保函是否还有效？能否继续用于本项目的投标

答：无效，本项目名字为“两江新区***-*地块高中项目***总承包工程（重新招标）”。

质疑**：请向第*次参与本项目投标单位解释*下，第*次招标进入评标环节后，最后终止招标，然后再原封不动的用第*次的招标文件进行第*次招标，在过程中究竟发生了什么？投标人办理投标保函、市场开发人员及项目经理差旅费食宿费都是有成本的，不能说*句“因故终止招标”就把大家给搪塞了，希望代理及业主能给大家*个说法。

   答：本项目第*次招标评标因故终止，已完成的评审内容及投标文件信息存在泄密的客观风险，为保证招标工作的公平、公正性，依法组织两江新区***-*地块高中项目***总承包工程重新招标。

   质疑**：*、请问*个工程项目有多份子单位竣工验收报告是否满足要求。请明确说明。

   答：满足，但需体现项目完整信息。

*、补遗通知

*、招标文件第*章投标人须知前附表中特别说明：“（*）②投标文件中对养老保险的要求为：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含 **** 年 *月至 ****  年 ** 月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。”

修改为：“②投标文件中对养老保险的要求为：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含 **** 年 *月至 ****  年 ** 月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。”

*、招标文件第*章投标人须知前附表*.*.*编制要求增加技术部分原则上不超过***页，但不因页数作为评审因素。

*、招标文件第*章评标办法技术部分评审标准智慧工地建设方案“ 编制要点:根据《智慧工地建设与评价标准》*****/*-***编制本项目智慧工地建设方案。”

修改为：智慧工地建设方案 “编制要点:根据《数字工地建设与评价标准》*****/*-***-****编制本项目智慧工地建设方案。”

*、招标文件第*章投标人须知前附表*.*.* *.*设计负责人要求如下“联合体投标的，由负责设计的联合体成员提供设计负责人。”

修改为：“联合体投标的，由负责设计的任*联合体成员提供设计负责人。”

*、招标文件第*章投标人须知前附表*.*.* *.*施工负责人要求如下“联合体投标的，由负责施工的联合体成员提供施工负责人。”

修改为：“联合体投标的，由负责施工的任*联合体成员提供施工负责人。”

*、招标文件第*章招标公告*.*工期及第*章投标人须知前附表*.*.*计划工期

“工期要求：总工期 ***日历天，缺陷责任期 ** 个月。其中：

☑设计周期：☑施工图设计 ** 日历天；

☑施工工期： ***日历天；

☑节点工期要求：计划开始现场施工日期：中标通知书签发后**日内。

设计期限：

中标通知书签发后 * 日内，完成平基图；

中标通知书签发后 ** 日内，完成所有施工图设计和施工图技术审查，并完成该部分预算编制工作。限额设计要求，不超过建筑安装工程费签约合同价格（含甲供材（如有））

施工工期：

计划现场开工日期为 中标通知书签发后**日内。

通过完工验收（包含消防验收）并移交日期：**** 年 * 月 ** 日（不可调整）。

计划竣工日期：**** 年 * 月 ** 日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数：***日历天，（自中标通知书书签发次日开始计算至工程竣工验收合格之日止，中标通知书签发日期暂定****年**月**日）。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。”

修改为：

“工期要求：总工期 ***日历天，缺陷责任期 ** 个月。其中：

☑设计周期：☑施工图设计 ** 日历天；

☑施工工期：***日历天；

☑节点工期要求：计划开始现场施工日期：中标通知书签发后**日内。

设计期限：

自项目中标通知书签发次日开始计算，中标通知书签发后 * 日内，完成平基图；

中标通知书签发后 ** 日内，完成所有施工图设计和施工图技术审查，并完成该部分预算编制工作。限额设计要求，不超过建筑安装工程费签约合同价格（含甲供材（如有））

施工工期：

计划现场开工日期为 中标通知书签发后**日内。

通过完工验收（包含消防验收）并移交日期：**** 年 * 月 ** 日（不可调整）。

计划竣工日期：**** 年 * 月 ** 日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数：***日历天，（自中标通知书书签发次日开始计算至工程竣工验收合格之日止，中标通知书签发日期暂定****年*月*日）。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。”

*、招标文件第*章合同第*部分专用条款*.*.*“发包人要求承包人提前竣工，承包人不得拒绝，且产生的相关费用含在投标报价中。”

修改为：“发包人要求承包人提前竣工，承包人不得拒绝，应此造成的费用增加由发包人承担，承包人应根据发包人的赶工要求，编制相应的专项方案，经发包人同意后实施，否则发包人将不予认可。”

    *、 招标文件正文第*部分专用合同条款**.*.**条承包人向发包人提供满足现场办公需求的办公用房，数量按发包人要求”。

     修改为：

承包人根据重庆市相关政策及发包人要求，发包人委托承包人统*规划和实施的发包人现场临时办公用房（含值班室）、设备设施等产生相关费用（包括但不限于办公用房、设备设施的采购、搭设、运行、拆除、处理等）。发包人委托承包人统*规划和实施的发包人现场临时办公用房（含值班室）、设备设施基本要求如下：（*）发包人临时办公场地原则应独立设置；（*）办公用房（含值班室）应满足项目业主、代理业主、监理机构、跟审机构独立办公要求，办公面积应满足不低于**人同时办公、会议的需要；（*）与办公相关的设备设施（除办公电脑、办公耗材外）由承包人统*实施；（*）发包人临时办公用房（含值班室）搭设方案、设备设施配置方案由承包人编制，报发包人批准后实施。

*、本项目投标总报价最高限价为人民币：*********.**元（大写：*亿*仟*佰*拾*万*仟*佰*拾元*角*分），其中：设计费最高限价为人民币: *******.**元（大写：*佰*拾*万*仟*佰元整），建筑安装工程费最高限价人民币: *********.**元（大写：*亿*仟*佰*拾*万*仟*佰*拾元*角*分）,措施项目费总价最高限价为人民币：********.**元（大写：*仟*佰**万**佰*拾*元*角*分）[措施项目费中包含安全文明施工费暂定金额为人民币：*******.**元（大写：*佰*拾*万*仟**拾*元*角*分）]，专业工程暂估价：********.**元（大写：*仟*佰*拾*万*仟*佰*拾*元*角）。各投标人的投标总报价、措施项目费总价及全部工程量清单综合单价均不得超过公布的最高限价，安全文明施工费、专业工程暂估价必须按发布金额填报，否则视为投标人未对招标文件作实质性响应，其投标文件按否决投标处理。

注：本答疑及补遗通知是招标文件的组成部分。请各潜在投标人随时关注重庆公共资源交易网上发布的与本项目有关的答疑、补遗等开标前的所有资料。无论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人已收到以上资料并知悉全部有关招标过程和招标事宜。否则，由此产生的*切后果由投标人自负。

招标人：重庆市礼嘉中学校（项目业主）、

重庆华兴工程咨询有限公司（代理业主）

                                          招标代理机构：重庆华兴工程咨询有限公司

                                              ****年**月**日