普陀区沈家门中心渔港2024-2028年疏浚工程（2024年）

普陀区沈家门中心渔港****-****年疏浚工程（****年）施工招标公告

*. 招标条件

本招标项目普陀区沈家门中心渔港****-****年疏浚工程（****年）已由舟山市普陀区发展和改革局以普发改审〔****〕**号文批准建设，施工图已由舟山市海洋经济发展局以舟海经办函[****]**号批复，招标人为舟山市普陀区渔港建设管理有限公司[联系方式]，资金来源为财政安排解决,资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山市公共资源交易服务平台（****://*****.********.***.**/）。

*. 项目概况与招标范围  

*.*项目概况：本工程位于普陀区沈家门中心渔港港界水域内，为沈家门中心渔港维护性疏浚工程。疏浚范围主要为马峙门航道及口门区域，休闲渔船停泊基地及沈家门*期 *#、*#码头区域。包括航道、码头前沿及连接水域。**** 年疏浚面积约**.**万㎡，疏浚总工程量约**.**万*?，其中设计断面工程量约**.**万*?，超深超宽工程量约**.**万*?，施工期回淤量约*.**万*?。各区域疏浚方量详见施工图。

*.*招标范围：

本次招标为*个施工标段。主要工作内容：本项目施工图范围内马峙门航道及口门区域，休闲渔船停泊基地及沈家门*期 *#、*#码头区域的疏浚等施工。

施工计划工期：*个月。

*. 投标人资格要求

*.*凡具有独立法人资格、港口与航道工程施工总承包*级及以上资质或航道工程专业承包*级及以上资质（根据浙建建发【****】**号文件，该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，发布日期为****年**月**日），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。

*.*与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同*人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同*标段的投标，否则按否决投标处理。

*.*在“信用中国”网站（*****://***.***********.***.**/）中未被列入失信被执行人。

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.招标文件的获取

*.*凡有意参加投标者，请于****年**月*日～****年**月*日在舟山市数字招标交易系统进行网上投标登记，同时网上下载招标文件及图纸等。

注：未取得舟山市公共资源交易服务平台** 数字证书的潜在投标人，应先办理舟山市公共资源交易服务平台** 数字证书，才能进行注册入库。舟山市公共资源交易服务平台** 锁办理网址为：****://*****.**/******/******.*****?******=**。已有浙江**互认或舟山市公共资源交易服务平台** 锁的潜在投标人，可以直接进行浙江省统*主体库注册入库操作。注册入库操作网址为：*****://****.**.***.**/*********/***********。以上所注如有不明确之处请咨询软件公司，技术支持电话客服电话 ********** 或者加入舟山电子招投标支持群 *********。

*.*潜在投标人对招标文件有疑问的，通过舟山市数字招标交易系统（*****://****.*****.********.***.**:****/********/***********）提交。招标人通过数字交易系统发布本项目招标文件的补遗（答疑、澄清、修改）文件。投标人应自行关注网站公告并下载，招标人不再**通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

*．投标文件的递交

*.*招标人不统*组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。

*.*投标文件递交的截止时间为****年**月**日*时**分，投标人必须在上述时间之前在线制作投标文件并加密上传；投标人应按投标人须知前附表的要求参加开标会议，对上传的投标文件进行解密。

*.* 逾期上传的或者因投标人自身原因上传失败的或上传至系统的电子投标文件未加密的或投标人文件无法解密的或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。

*．发布公告的媒介

本次招标公告同时在舟山市公共资源交易服务平台（****://*****.********.***.**/）上发布。

*．联系方式

招标人名称：舟山市普陀区渔港建设管理有限公司[联系方式]

招标人地址：舟山市普陀区沈家门街道滨港路***号

联 系 人：刘先生 

联系电话：****-*******

招标代理人名称：浙江方舟工程造价咨询有限公司[联系方式]

招标代理人地址：舟山市定海区临城街道长峙岛香樟园*座**层

联 系 人：周钰翔

联系电话：****-*******

行政监督部门：舟山市普陀区海洋经济发展局

地    址：舟山市普陀区沈家门街道东海西路*号  

电    话：****-*******

附 录

附录* 资格审查条件（资质最低条件）

附录*  资格审查条件（财务最低要求）

附录*  资格审查条件（业绩最低要求）

注：*、投标人应在“第*章 投标文件格式 自****年*月*日以来完成的类似项目情况表”后附：（*）中标通知书复印件；（*）合同协议书复印件；（*）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书（或竣工验收现场核查报告）或交通（水运）质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；*者缺*不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写*个项目，并标明序号。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须*致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

*.施工单位名称发生合法变更的，但需提供合法变更的有效文件。

*.施工单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明。

若投标人提供的业绩为分包工程，则应附（*）合同协议书（分包合同）复印件；（*）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或交通（水运）质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；*者缺*不可，否则业绩不予认可。

工程规模的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录*  资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿犯罪行为认定以中国裁判文书网查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。

附录*  资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）

注：*、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为认定：以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。

*、在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

*、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

*.若合同工程协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

*.若合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”；

*.该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

*、“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

*、投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书（*类）信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书（*类）信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，须在诚信信息系统*览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息*览表》打印件或截图。

附录*  资格审查条件（主要船舶机械设备最低要求）

注：*、抓斗挖泥船及运泥船可为自有船舶和租赁；以上船舶均须提供船舶证书包括船舶所有权登记证书、国内航行海船安全与环保证书（或海上船舶检验证书）、船舶国籍证书的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），*者缺*不可，否则按否决投标处理。若抓斗挖泥船及运泥船为租赁的，除上述材料外还须附租赁意向合同的复印件及光船租赁登记证明书的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），否则按否决投标处理。

*、自有船舶的船舶证书上的船舶所有人或船舶经营人应与投标人*致；若为租赁的，租赁意向合同及光船租赁登记证明书上的船舶承租人应于投标人*致，否则均按否决投标处理。

*、参与本次投标的投标人提供的自有船舶投标期内不得租赁给其他人使用，否则按否决投标处理。