【物资类】中国电建山东电建一公司华能嘉祥整县分布式光伏规模化开发试点项目（第四标段）EPC工程电缆采购项目竞价公告

*、项目名称：【物资类】中国电建山东电建*公司华能嘉祥整县分布式光伏规模化开发试点项目（第*标段）***采购项目竞价公告

*、招采编号：**********-****-******

*、招采单位：中国电建集团[联系方式]山东电力建设第*工程有限公司

*、招采时间：

*、招采内容：

*、招采要求：本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、包装、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）如投标人为代理商，请报名时提供企业投标授权委托书（格式见），如无法提供投标授权委托书评标小组将否决其响应。响应人不得存在下列情形之*：*被列入集团公司及招标人禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、慎用名单、停止采购和停止授标名单的）；*在国家企业信用信息公示系统（查询网址：****://***.****.***.**/）被列入严重违法失信企业名单的；*财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；*被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形；*未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；*可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

*、交货要求：交货期：****年**月**日，如不满足，请注明最短交货期。

*、支付方式：本合同付款方式包括但不限于承兑汇票、供应链金融、电汇。合同内材料到现场*方验收无问题，视业主资金支付情况支付货款**%，经现场业主、监理、买方验收合格后支付货款**%，剩余**%质保期结束后支付。质保期*年。投标方保证材料到场时间满足工期需要，且不应因资金问题延误材料到场时间，自行评估付款条件，对以上付款条件无异议后进行投标。

*、交货地点：山东省济宁市华能嘉祥热电厂项目现场车板交货。

*、截止时间：****年**月**日**时**分

**、联系方式：李胜顺：***********电子邮箱：***@******.***

提供每日最新价格行情及资讯的实时报道；只为您关注您所关注的！