污水处理工程招标

污水处理工程招标

****-**-**

****-**-**

于振波

***********

工期    *.执行发包人与承包人签订的施工合同工期。质量    *.执行发包人与承包人签订的质量要求。根据威海市住房和城乡建设局《关于全面调整新建住宅工程质量保修期的实施意见》，分包人分包范围内的施工内容质量保修期限为**年。安全文明施工    *.符合承包人要求。资质    *.具有相应资质。管理人员    *.符合承包人要求。

环保工程专业承包

*、报价中：污水处理工程单价填*，安全质量管理费单价填比例数，奖罚单价填*。*、履约阶段必须按以下要求填写，否则废标。（*）合同签订后，根据发包人付款情况预付合同额的：**%，（*）工程完工后提交《已完工程量分包结算申请核查表》及已完工程量报告，承包人审核完成并出具分包结算单后（双方签字盖章），无息支付应付分包人工程款不超过：**%，（*）工程竣工验收合格且分包工程最终结算单开具完成（双方签字盖章）满*年后无息支付应付工程款不超过：**%，（*）余款留作质量保修金，自整体工程竣工验收合格之日起满两年后，工程无任何质量问题且经发包人签字盖章确认后无息支付至：***%。*、工程施工中出现设计变更、工程增减、补充签证等情况，分包人应积极协助承包人备好相关资料，及时与承包人进行协商沟通，分包人不得以签证变更未办理完成、承包人拖欠工程款等任何理由进行停工。否则，分包人承担由此产生的*切后果（包括但不限于合同违约金、向业主支付因延误交楼的赔偿金、为业主代付的物业管理费、与业主和解的赔偿费、为业主支付房费、代付生活费、延误交楼导致发包人名誉损失、相应的法律责任等）。*、本合同工程款（除抵顶部分外）采用非现金和现金方式支付，具体支付比例如下：非抵顶部分工程款累计非现金方式支付比例不低于合同价款的**%，其余部分采用现金支付。（非现金方式包括但不限于商票、汇票等其他非现金形式，承包人有权调整非现金的支付方式及比例）。合同履行中实际抵顶金额超过合同约定比例的，以实际抵顶金额调整现金付款部分比例。*、根据《山东省住房和城乡建设厅关于调整新建住宅工程质量保修期的指导意见》和威海市住房和城乡建设局《关于全面调整新建住宅工程质量保修期的实施意见》的通知，分包人分包范围内的所有施工内容（包含外墙渗漏）的保修期为**年，质量保修期自总承包单位整体工程竣工验收合格之日起计算。**年内出现质量问题负责维修至验收合格，质量保修期自维修验收合格之日起顺延**年承担分包范围内的质量保修，费用由分包人承担。竣工验收前和质量保修期内，出现分包范围内质量问题，分包人应当在接到通知之日起*天内派人保修，且必须开展实质性维修措施，维修后及时与业主（发包人、承包方）沟通，在业主（发包人、承包方）认可的合理工期内修复完毕。因分包人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，分包人应当承担赔偿责任。因分包人的过错造成分包工程质量不符合约定，分包人拒绝修理、返工，承包人可减少支付工程价款。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。承包人据实审核修复费用，分包人按承包人要求*次性支付修复费用给第*方。分包人承担自行修复或第*方修复部位的保修责任。由于分包工程缺陷维修导致其他总包分项工程返修所造成的损失，费用及造成的直接或间接损失均由分包人承担。分包工程竣工验收合格并不意味着分包人免除应承担的质量责任。*、每次进度付款前按照应付款金额扣留*.*%应急准备金、*%产值上交款，在最后的履约阶段中再行支付；安全质量管理费按合同约定比例扣除。*、若发包人在以上约定节点前支付承包人工程款，并确认为分包工程款（发包人书面明确为分包工程款）时，承包人可以支付该指定工程款给分包人。*、如《抵顶名录》内容或价格发生变动，按承包人单方确认的同期抵顶物资和价格为准。承包人对上述以物抵顶方式及《抵顶名录》享有最终解释权。*、承包人工程进度款暂时不到位时，分包人不得以此为由拖延工程进度和工期，若有发生，视为分包人违约，每发生*次需向承包人支付合同价款*%的违约金。**、因分包人自身债务造成法院冻结承包人账户或冻结分包人在承包人处的待付工程款等款项，致使承包人无法付款给分包人，或者导致承包人其他经营受阻情况，均属于分包人严重违约，分包人应对承包人承担法院冻结或强制划扣款项数额**%的违约金，并还需赔偿承包人遭受的实际损失。**、在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，分包人不得拒绝或拖延合同的履行，不得停止施工，否则承包人有权单方解除合同，并要求分包人赔偿由此导致的承包人的损失。若索赔事件首次发生后的*天时间内，分包人未提出索赔意向书，则从第*天起，承包人有权拒绝分包人的索赔要求。**、合同数量为暂估数，最终结算数以发包人审定值为准。**、承包人缴纳的工伤保险、安责险、招标代理费等费用，按承分包双方各自造价占总造价比例分摊。承包人负责提供水电接入点，由分包人按施工情况接到施工部位并设置水电表计量，费用由分包人承担。分包范围内施工的内容，发生的*切试验费检测费等由分包人承担。本工程为鲁班奖工程，分包人施工内容及施工资料均需达到鲁班奖标准，因分包人未按鲁班奖标准要求执行造成的维修、返工等费用由分包人承担。**、分包人自己负责施工内容的审计提报及结算工作，分包人提交的工程结算审计费由分包人承担，承包人有权在分包人的结算