2024-2026年雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目招标公告

****-****年雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目（以下简称“本项目”）已由*川高速公路建设开发集团有限公司以《关于雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目招标方案的批复》（川高路函【****】***号）批准实施。资金来源为雅西高速公路通行费收入。项目法人为*川雅西高速公路有限责任公司，项目已具备招标条件，现由项目法人作为招标人(以下简称“招标人”)，对本项目进行公开招标。

*.* 工程概况：

雅西高速公路位于*川省西南部的雅安市和凉山州，起于雅安雨城区对岩镇，经荥经、汉源、石棉，止于凉山彝族自治州冕宁县泸沽镇，路线全长***公里。全路段包括各型隧道共计**.*座，外电线路全长***.**公里(其中****线路**.***公里，****线路**.***公里)，变电站（及配电房）**个（详见公告）。

*.*招标范围

本次招标范围为****-****年雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目，标段范围内的主要工作内容（资质范围内，但不限于，具体工程数量见第*章“工程量清单”）：

（*）按照相关法规要求配备人员按规定定期对变电站设备进行检修。

（*）按照相关规范要求对雅西高速公路所有场外供电线路、用电点及沿线设施设备进行巡查和状态检测，对影响电力使用安全的情况及时进行调整和维护，并形成完整的巡查报告。

（*）每年定期对变压器及其它需要检测的高压设施设备进行检测，并出具检测报告。

（*）沿线场外电力线路及设施设备出现故障时，立即到现场进行检修至正常供电。

（*）负责线路、配件及相关设施设备的调整、更换和安装。其中线路设施设备的安装费均包含在报价中。

（*）除以“时间为周期”的日常维修外，还应根据“设备状态”和“天气状态”进行专项巡视和检测、以及相应的维修工作。

（*）完善配置必要的防护栅栏和各种安全标示、警示牌，以保证用电线路的安全和不危及他人生命健康。

（*）出现重大灾害事故时，配合业主对损毁的场外电力线路及设施设备进行抢修。

*.* 标段划分及计划工期

*.*.*标段划分

本招标项目划分为*个标段，标段号为***。

*.*.*计划工期

合同总期限为**个月，在每*年度发包人都会对承包人的维护服务进行考核，如果承包人提供的维护服务经考核不合格，发包人有权终止合同并按照承包人违约进行处理。但在新的承包人未进场前，本合同的承包人有义务继续承担服务工作，其费用按签订的合同价格予以支付。

*.* 投标人资格条件：

*、资格要求

具有独立法人资格，持有有效的营业执照、有效的安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

*、资质要求

具有国家能源局各监管部门颁发的*级及以上承修类承装（修、试）电力设施许可证；

*、业绩要求

近 * 年（**** 年*月*日至今，以合同协议书签订时间为准）独立承担过*个及以上电力线路新建或维护工程项目业绩（其中至少包含*个****及以上电力线路项目）。

*、人员、设备等方面具有相应的能力。

*、信誉要求

（*）对通过“信用中国”网站（*****://***.***********.***.**/） 查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/******/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。

（*）在国家企业信用信息公示系统（*****：//***.****.***.**/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标。

（*）在 **** 年*月*日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的，不得参加投标。

注：第（*）～（*）项以招标人在上述网站核查的投标截止时间投标人信息内容为准，（*）项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。

*.* 本项目不接受联合体投标。

*.* 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同*标段投标，否则，相关投标均无效。

*.* 凡有意参加本项目的潜在投标人，请于****年  ** 月 **日  **时  **分～****年  **  月 **日  ** 时 ** 分，通过以下任意*种方式获取招标文件：

方式*：登录*川雅西高速公路有限责任公司网站（*****://****.****.***.**/）免费匿名下载招标文件及图纸电子版。

方式*：登录网站（，凭注册账号和密码登录“其它类别项目系统”下载招标文件电子版。具体操作方法详见《（其他类别）投标单位操作手册》（《（其他类别）投标单位操作手册》可在网站“办事指南栏目“其它类别项目办事指南”中下载）。

招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

*.* 投标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的*切后果由投标人负责。

*.* 投标人在递交投标文件之前不需要向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。

*.*  招标人不组织工程现场踏勘，也不召开投标预备会。

*.* 投标文件的递交

投标文件递交时间为****年   **  月 ** 日上午 **:**～**:** 时（北京时间），截止时间为 **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分。投标人必须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达招标人指定地点：*川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街***号丰德成达中心）*楼本项目开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同*时间、同*地址举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。

投标文件逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的，招标人将予以拒收。

办法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标办法采用。

. 投标保证金

在送交投标文件前，投标人应按投标人须知规定向招标人提交人民币*万元整的投标担保。

投标保证金采用银行保函形式或现金担保形式。

．发布公告的媒介

本次招标公告在全国公共资源交易平台（*川省）、*川雅西高速公路有限责任公司网站（*****://****.****.***.**/）上发布。

．招标工作公开接受社会监督

*.* 公示制度

评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起*日内，将评标结果在全国公共资源交易平台（*川省）（*****://******.**.***.**/）、*川雅西高速公路有限责任公司网站（*****://****.****.***.**/）上公示*个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

同时招标人将把中标候选人投标文件中所提供的近年完成类似项目情况、拟委任的主要人员情况等内容作为公示资料在全国公共资源交易平台（*川省）（*****://******.**.***.**/）、*川雅西高速公路有限责任公司网站（*****://****.****.***.**/）进行公示。公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。

*.* 投诉处理

行政监督部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（****年*月**日国家发展改革委等*部委令第**号修改）、《*川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发[****]**号）的规定接受投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

*.* 监督部门

*川高速公路建设开发集团有限公司

地址： 成都市*环路西*段 ** 号

电话： ***-******** ********  传真：***-********    

*．联系方式

招 标 人：*川雅西高速公路有限责任公司  

地    址：*川省雅安市雨城区北郊镇碧峰峡路

邮    编：******

电    话：****－*******  ***********（王先生）

招标代理机构： *川省川交公路工程咨询有限公司

地        址： 成都市武侯区武侯祠横街*号   

邮  政 编 码： ******

联   系   人： 易先生

电        话： ***-********

****年*月**日