河北云计算产业基地项目工程监理招标公告

河北云计算产业基地项目监理招标公告

项目编号：*****************-*

招标编号：****-******-***

*.招标条件

本招标项目河北云计算产业基地项目已由怀来县发展和改革局以怀发改备字〔****〕**号批准建设，项目业主为河北建投智算有限公司，建设资金来自自筹，出资比例为***%，招标人为河北建投智算有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.*项目概况：

*.*.*项目名称：河北云计算产业基地项目监理

项目地点：本项目位于河北省张家口市怀来县东花园镇西榆林村大数据产业基地内。

建设目标：本项目以建设成为京津冀枢纽核心区示范项目和绿色集约创新发展示范项目为目标。数据机房需满足《数据中心设计规范》（*******-****）中对于*级机房的要求。

建设规模：*栋数据中心楼（**、**）、*栋柴发混凝土结构平台、*栋运维楼、*栋地下水泵房。占地面积*****.**平方米，约**.**亩，总建筑面积约为*****.**㎡。拟建***单机柜共计****机柜，单栋数据中心楼有**个标准间，其中*层*个，*、*、*、*层各*个。*栋数据楼共计**个标准间，每个标准间***个机架。根据市场需求，**、**数据中心楼*层标准间预留由***机架****机架存储标准间升级改造为高功率，如****/机架****机架算力标准间能力，由此引起的电源、制冷设施变更（增加液冷空调机组及管线、孔洞布置等），投标人在设计阶段应提供相应设计方案，最终视市场客户需求情况由招标人确定，投标方须知悉。实现光伏建筑*体化，机房顶、车棚顶安装独立光伏发电系统，带市电切换、储能、稳压功能。

详见本招标文件的“第*章 招标人要求 之 *、项目概况”。

*.*.*工期计划

计划工期：绝对工期≤***日历日（以招标人实际要求为准）（因政策性停工及施工进展不定因素等引起的工期延误、工期顺延，须经招标人确认，以实际施工开工令为准）。

其中：施工图设计周期 ** 日历日。

计划开工日期：****年**月**日（以实际签订工期为准，但绝对工期不变）。

计划竣工日期：****年**月**日

*.*招标范围：

本项目监理人最终须向招标人提交*个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。投标人按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、运营等实行全过程（含试运行）的监理，并对全过程（含试运行）包括但不限于项目的质量、安全、环保、文明和进度、造价等负责监理。

依据项目已批复的初步设计、招标文件、招标人要求等的要求进行项目监理的招标。

设计监理：含但不限于如下施工图的设计、会审、变更、预算及配套等的监理服务。

施工阶段：含但不限于如下按施工图（含变更后的）及工程量清单（含变更后的）等要求施工，并对施工图及工程量清单合规性、符合性进行复核，必要时可提出变更设计要求，直至工程竣工验收合格、整体移交及工程保修质期内的缺陷消除工作等的监理服务。

运营阶段：含但不限于如下负责建设完成后按合同约定的运营期、上架计划等监理要求。

详见本招标文件的“第*章 招标人要求 之 *、招标范围”。

*.投标人资格要求

*.*本次招标对投标人的资格要求如下：

*.*.*资质要求：（*）中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人；（*）投标人须具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或同时具有房屋建筑工程监理甲级及以上资质和通信工程监理甲级资质，具备承担和实施本项目的相应能力；

*.*.*财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，不存在破产清算状况，并提供以下证明材料：投标人须提供近*年（****年度至****年度）经会计师事务所审计的年度财务报告关键页复印件（须包含财务报告审计单位签字盖章页、资产负债表、利润表、现金流量表），并加盖公章。

*.*.*业绩要求：投标人自****年*月*日至投标截止日至少完成过*项质量合格的建筑总面积在*万平米以上的数据中心建设项目工程监理业绩。需提供施工监理合同，以及竣工验收报告或竣工验收证明，完成时间以竣工验收报告或竣工验收证明的时间为准；

*.*.*信誉要求：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件当事人名单（投标人无需提供，以开标日查询结果为准），且不得存在下列情形之*：

（*）在最近*年内（自****年*月*日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（*）在最近*年内（自****年*月*日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（*）在最近*年内（自****年*月*日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（*）被河北建投集团列入供应商黑名单的，应对投标人执行禁止采购处理措施的。同*标包或未划分标包的同*招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任*投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

*.*.*总监理工程师的资格要求：拟派本项目的总监理工程师须具备房屋建筑工程专业注册监理工程师注册执业证书，从业*年及以上，作为总监理工程师具有至少*项大型数据中心建设业绩（标准同*.*.*业绩要求），注册执业单位为投标人。拟派总监理工程师不得同时在其他建设工程监理任职。

*.*.*其他主要人员要求：监理服务团队人员配置按照第*章招标人要求执行；

*.*.*其他要求：凡有意参加投标者必须于报名截止时间前在河北省内的公共资源交易中心注册登记并通过资格确认(在河北省公共资源交易中心注册登记的：见河北省公共资源交易中心（****://***.*****.***.**/******/）通知公告栏里“河北省公共资源交易中心关于招标代理机构及投标人（含政府采购供应商）进行注册登记的通知”，详询****-********；在当地公共资源交易中心注册登记的：详询当地公共资源交易中心。已在河北省内的公共资源交易中心受理处通过资格确认的投标者可直接报名并下载文件；

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.招标文件的获取

*.*凡有意参加投标者，请于****-**-** **：**至****-**-** **：**（北京时间，下同），登录河北省公共资源交易服务平台-省本级下载电子招标文件。

*.*招标文件每套售价****元，售后不退。技术资料押金*元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

*.投标文件的递交

*.*投标文件递交的截止时间为****-**-** **:**:**，投标人应在截止时间之前通过河北省公共资源交易服务平台-省本级（开标地点：河北省公共资源交易中心***开标室，投标人无需到场）递交电子投标文件。

*.*逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

*.发布公告的媒介

本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台；河北省公共资源交易中心上发布。

*.其他公示内容

本项目实行“双盲”评审和“分散”评标模式，投标文件技术标采用暗标方式编制和评审，投标人可登录河北省公共资源交易中心网站查看有关操作规程，并严格遵照执行。

*.提出异议渠道和方式

招标代理机构：河北省成套招标有限公司；地址：石家庄市桥西区工农路***号***室；联系人：陈志昱、刘玉凤、徐鹏君；邮箱：*******@***.***；电话：***********/****-********

*.本招标项目的监督部门

监督部门名称：河北建投智算有限公司

电话：****-*******

电子邮箱：********@***.***

**.招标人或者其委托的招标代理机构使用的第*方交易平台的付费主体及收费标准

河北省公共资源全流程电子交易系统免费供交易主体使用。

**.联系方式