中国人寿保险禹州办公楼装饰工程采购公告

中国人寿保险禹州办公楼装饰工程

施工招标文件

招 标 人：中国人寿保险股份有限公司禹州支公司[联系方式]

招标代理机构：华夏城投项目管理有限公司[联系方式]

*○**年*月

总 目 录

第*章 招标公告

第*章 投标人须知

第*章 评标办法

第*章 合同条款及格式

第*章 工程预算书

第*章 图纸

第*章 技术标准和要求

第*章 投标文件格式

第*章 招标公告

中国人寿保险禹州办公楼装饰工程招标公告

招标条件

本招标项目中国人寿保险禹州办公楼装饰工程已由相关部门批准建设，招标人为中国人寿保险股份有限公司禹州支公司[联系方式]。建设资金为自筹资金，代理机构为华夏城投项目管理有限公司[联系方式]，项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

*.项目概况与招标内容

*.*工程名称：中国人寿保险禹州办公楼装饰工程

*.*工程地点：禹州市境内；

*.* 招标范围：图纸、工程预算书、答疑纪要及补充文件等范围内所有工程内容的施工；

*.*质量要求：合格。

*.*发包方式：总承包。

*.*标段划分：共*个标段

*.*计划工期：***日历天。

*.投标人资格要求

*.*投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)；

*.*投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包企业资质*级（含）及以上施工资质且具有有效的安全生产许可证；

*.*拟派项目经理必须具备建筑工程专业*级（含*级）以上注册建造师资格（须在本单位注册），并具有有效的《安全生产考核合格证》，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

*.*企业须持有企业所在地或项目所在地人民检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函；

*.*外省企业需在河南省建筑市场监管信息系统暨*体化工作平台备案；

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.报名时间及地点

*.*报名时间：****年*月**日至****年*月**日（上午*:**～**:**，下午**:**～**:**，法定公休日、法定节假日除外）。

*.*报名地点：华夏城投项目管理有限公司[联系方式]（河南省禹州市大同路***号）。

*.报名时提交的资料

*.*法人授权委托书及委托代理人身份证。

*.*提供有效的营业执照副本、资质证书原件或可通过扫描企业资质证书*维码查询的资质证书复印件，企业基本账户开户许可证、安全生产许可证。

*.*项目经理的注册建造师证和安全生产考核合格证。

*.*企业须持有企业所在地或项目所在地检察机关查询无行贿犯罪档案结果告知函（查询对象包括：企业、法定代表人、项目经理）。

注：企业报名时需出示上述资料的原件并提交装订成册的复印件*套（复印件必须逐页加盖单位公章）。

*.招标文件发售信息

*.*发售时间：同报名时间。

*.*发售地点：同报名地点。

*.*招标文件售价：****元/份，售后不退。

*.投标文件的递交

投标文件递交的时间及地点：详见招标文件

*.发布公告的媒介

本公告在中国采购与招标网、河南招标采购综合网上发布。

*.联系方式

招标人：中国人寿保险股份有限公司禹州支公司[联系方式]

联系人：范先生

招标代理机构：华夏城投项目管理有限公司[联系方式]

联系人：姚先生

联系电话：****-*******

****年*月**日

第*章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
*.*.*	招标人	名 称：中国人寿保险股份有限公司禹州支公司[联系方式] 联系人：范先生 电 话：****-*******
*.*.*	招标代理机构	名 称：华夏城投项目管理有限公司[联系方式] 地 址：禹州市大同路***号 联系人：姚先生 电 话：****-*******
*.*.*	项目名称	中国人寿保险禹州办公楼装饰工程
*.*.*	建设地点	禹州市
*.*.*	资金来源	自筹
*.*.*	出资比例	***%
*.*.*	招标范围	招标文件、施工图纸、工程预算书、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容
*.*.*	标段划分	本项目共划分为*个标段
*.*.*	计划工期	***日历天
*.*.*	质量要求	要求达到国家相关工程质量验收规范合格标准
*.*.*	投标人资质条件、能力和信誉	*、投标人资格要求: 资质条件：投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)；投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包企业资质*级（含）及以上施工资质且具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理必须具备建筑工程专业*级（含*级）以上注册建造师资格（须在本单位注册），并具有有效的《安全生产考核合格证》，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； *、其他要求 *、信誉要求：具有良好的企业信誉； *、财务状况要求：近*年财务状况良好
*.*.*	是否接受联合体投标	不接受
*.*.*	踏勘现场	不组织
*.**.*	投标预备会	不召开
*.**.*	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件截止之日**日前
*.**.*	招标人书面澄清的时间	递交投标文件截止之日**日前
*.**	分 包	不允许
*.**	偏 离	不允许
*.*	构成招标文件的其他材料	图纸答疑、招标文件的补充和修改文件（如有）
*.*.*	发放招标文件时间	****年*月**日至****年*月**日，在华夏城投项目管理有限公司[联系方式]公开发售招标文件。
*.*.*	投标人要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件截止时间**天前
*.*.*	投标截止时间	****年*月*日*时**分
*.*.*	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 ** 小时内
*.*.*	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 ** 小时内
*.*.*	构成投标文件的其他材料	投标人的书面澄清、说明和补正
*.*.*	投标有效期	投标文件递交截止日期后**日历天
*.*.*	投标保证金	缴纳金额：人民币*万圆整（￥*****.**元） 时间： **** 年*月**日下午**：**时前截止（以到帐时间为准，并注明 中国人寿保险禹州办公楼装饰工程 投标保证金，过期提交视为放弃投标。）。 缴纳方式：银行转账或现金。 投标人开标时应携带投标保证金银行转账凭证原件。 收款人：华夏城投项目管理有限公司[联系方式]河南分公司 开户银行：中原银行郑州大学路支行 账号：****************** 行号：**** **** ****
*.*.*	近年财务状况的年份要求	****年*月*日至今
*.*.*	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	****年*月*日至今
*.*	是否允许递交备选投标方案	不允许
*.*.*	签字和（或）盖章要求	投标文件封面、投标函、投标函附录均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。工程预算书应加盖造价师（或造价员）执业注册章、本单位公章并签字。
*.*.*	投标文件份数	商务标：正本*本，副本*本 技术标：正本*本，副本*本（正本加盖公章，副本为无记名标书）
*.*.*	装订要求	技术标用黑色夹边条打孔装订，商务标采用胶装。胶装。
*.*.*	包封要求	分册装订，共分*册，分别为： 商务标：见招标文件*.*项 技术标：见招标文件*.*项
*.*.*	封套上写明	招标人名称： 项目名称： 投标人名称： （盖章） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启
*.*.*	递交投标文件地点	华夏城投项目管理有限公司[联系方式]开标室 （禹州市大同路***号）
*.*.*	是否退还投标文件	否
*.*	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：华夏城投项目管理有限公司[联系方式]
*.*	开标程序	密封情况检查：由投标人代表对密封情况进行检查 开标顺序：按照递交投标文件时间的逆顺序
*.*	评标委员会的组建	评标委员会构成： * 人。 评标专家确定方式：全部从评标专家库中随机抽取。 评标委员会负责人：从随机抽取的*名评标专家中选取*名担任。
*.*	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数： *—* 人
**. 需要补充的其他内容
**.* 词语定义
**.*.*	类似项目		类似项目是指：指已完成项目合同价不小于本项目工程
**.*.	招标控制价		本工程设招标控制价： *、凡投标人的投标报价高于“招标控制价”（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应作废标处理。 *、招标控制价在开标*日（含）前向所有投标人公布，投标人对招标控制价有异议时，应在开标*日前，向招标人或代理机构投诉。经投诉受理机关复核，误差超过±* %的，原招标控制价无效，招标人需要修改后并重新公布。因复核影响按时开标的，开标时间顺延。
**.*	中标公示		在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》上予以公示，公示期不少于*日。
**.*	中标公示 无行贿查询		开标后招标人或代理机构对中标候选人的无行贿受贿统*进行查询。若第*中标候选人存在行贿受贿记录，按照评标委员会提供的评标报告中的顺序推荐第*中标候选人为中标人，若第*中标候选人也存在行贿受贿记录，则推荐第*中标候选人为中标人，若第*中标候选人也存在行贿受贿记录，则应重新招标。
**.*	知识产权		构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第*人。
**.*	重新招标的 其他情形		除投标人须知正文第*条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于*个的， 招标人应当依法重新招标。
**.*	同义词语		构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程预算编制及报价要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
**.*	监 督		本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
**.*	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； **.*.*如有不明确或不*致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； **.*.*除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； **.*.*同*组成文件中就同*事项的规定或约定不*致的，以编排顺序在后者为准； **.*.*同*组成文件不同版本之间有不*致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
**.**	投标文件的拒收		**.**.*对于未能按要求提交投标保证金的（以招标人出具的收据为准），其投标文件将视为不响应招标文件而拒绝。 **.**.*投标人法定代表人未持法人有效身份证明（原件）或其委托人未持授权委托书（原件）、身份证（原件）到开标现场的，投标文件将被拒收。 **.**.*未按招标文件要求进行密封的。 **.**.*投标文件逾期送达的或未送达指定地点的。
**.**	投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料提交方式		具体要求及格式详见本章附表*：（见招标文件***）提交证件及业绩格式

*. 总则

*.* 项目概况

*.*.*根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行施工招标，择优选定投标人。

*.*.* 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

*.* 资金来源和落实情况

*.*.* 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

*.*.*本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

*.* 招标范围、工期和质量要求

*.*.* 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目的设计工期要求：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

*.* 投标人及项目负责人资格要求

*.*.*投标人、建造师资格要求：见投标人须知前附表。

投标人不得存在下列情形之*：

（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（*）为本标段的监理人；

（*）为本标段的代建人；

（*）为本标段提供招标代理服务的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（*）被责令停业的；

（**）被暂停或取消投标资格的；

（**）财产被接管或冻结的；

（**）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

*.* 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用、招标代理服务费、与评审有关的各项费用均由投标人承担。

*.* 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

*.* 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

*.* 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

*.* 踏勘现场

*.*.* 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，由投标人自行规定时间、地点组织踏勘项目现场。

*.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。

*.*.* 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

*.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

*.**.* 投标预备会（无）

*.** 分包（不允许）

*.** 偏离（不允许）

*. 招标文件

*.* 招标文件的组成

本招标文件包括：

（*）招标公告

（*）投标人须知；

（*）评标办法；

（*）合同主要条款

（*）工程预算书

（*）图纸；

（*）技术标准和要求；

（*）投标文件格式；

（*）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第*.* 款和第*.* 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件澄清、修改等同*内容表述上不*致时，以最后发出的为准。

*.* 招标文件的澄清

*.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受招标文件所有条款。

*.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间** 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足** 天，相应延长投标截止时间。

*.*.* 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

*.* 招标文件的修改

*.*.* 在投标截止时间**天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足** 天，相应延长投标截止时间。

*.*.* 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

*. 投标文件

*.* 投标文件的组成

*.*.* 投标文件应包括下列内容：

商务标组成：

（*）投标函及投标函附录

（*）法定代表人身份证明

（*）投标保证金

（*）项目管理机构配备情况

（*）项目管理机构组成表

（*）主要人员简历表

（*）拟分包项目情况

（*）资格证明文件

（*）投标人基本情况表

（*）农民工和职工工资保障金承诺书

（*）服务承诺书

（*）建造师有效证明资料

（*）投标报价编制人员有效证件

（*）近年财务状况

（*）近年完成的类似项目情况

（*）正在施工的和新承接的项目情况

（*）近年发生的诉讼及仲裁情况

（**）企业其他信誉情况表

（**）承诺书

（**）其它需要说明的情况

（**）投标人须知前附表规定的其它材料

（**）工程预算书

技术标组成包含以下内容：（技术标为暗标）

（*）工程概况及特点；

（*）分部工程的施工方法；

（*）关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案；

（*）确保质量目标的技术组织措施；

（*）确保工期目标的技术组织措施；

（*）确保安全生产的技术组织措施；

（*）确保文明施工的技术组织措施；

（*）环境保护措施和节能施工方法；

（*）确保报价完成工程建设的技术和管理措施。

除采用文字表述外，同时附下列图表：

（*）劳动力计划表；

（*）拟投入的主要施工机械设备表；

（*）拟投入的主要物资表；

（*）资金使用计划表；

（*）施工总进度表或施工进度网络图（投资****万元以上的工程项目必须制作施工网络图）；

（*）施工总平面图和临时设施布置方案。

*.* 投标报价

投标人应按招标文件提供“工程预算书”的要求填写相应表格。

*.*.*报价要求：投标人根据自身实力，并结合市场情况应对建设并实施的工程部分按照招标文件所给定的工图及招标文件规定的报价要求进行自主全费用报价。投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

*.*.*本工程不保证最低价中标。

*.*.*任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

*.*.*技术规范要求的费用应包括在投标报价中；

*.*.*投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

*.*.*本项目主要材料价差投标人应在报价中自主考虑其风险因素。

*.* 投标有效期

*.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

*.*.* 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

*.* 投标保证金

*.*.* 投标人不按本章前附表第*.*.*项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

*.*.*投标保证金的退还：

（*）非中标候选人：在中标通知书发出后*个工作日内，办理退还手续或者由招标人提出申请后（中标通知书正在加快办理中，同意退还非中标候选人投标保证金的），在*个工作日内办理退还手续；

（*）中标人（中标候选人）：在招标人与中标人签订合同后*个工作日内，办理退款手续。

（*）招标失败项目：

不再进行招标项目（或再次进行招标的），为所有投标人办理退还手续。

需要再次招标项目，投标人需要再次参加投标的，投标保证金按以下方式缴纳：

办理投标保证金退还后，投标人应按新招标文件要求的投标保证金截止时间之前重新及时缴纳；

投标人在规定时间内不办理退款手续造成的损失，由投标人全权负责。

*.*.* 投标保证金不予退还：

投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之*的，其投标保证金不予退还：

（*）投标人无正当理由不按时参加开标会的；

（*）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内（签订中标通知书**日内）不与招标人签订合同的；

（*）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标的；

（*）法律法规、规章规定的其它不予退还的情形。

*.*资格审查资料

*.*.*“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产合格证的原件。

*.*.* “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

*.*.* “近年完成类似工程的情况”应附合同和中标通知书或竣工备案表原件，具体年份要求件投标人要求前附表。

*.*.*“正在施工的和新承接的工程情况” 应附中标通知书和合同协议书复印件。

*.*.*“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等相关文件原件，具体年份要求件投标人要求前附表。

*.*备选投标方案（不允许）

*.* 投标文件的编制

*.*.* 投标文件应按第*章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制投标文件应当按招标文件规定的基本格式要求。

*.*.* 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

*.*.* 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

*.*.* 投标文件正本*份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不*致时，以正本为准。正本中大小写不*致时，以大写为准。

*.*.*技术标采用暗标方式。正本封面加盖投标单位公章，副本为无记名标书，封面为白色空白打印纸（应与标书内容纸张*致），标书内容不得显示投标人名称、人员姓名等显示投标企业信息的字样，要求用黑色夹边条打孔后装订，具体份数详见前附表。

*. 投标

*.* 投标文件的密封和标记

*.*.*技术标、商务标分别密封（技术标*包、商务标*包），套封外加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章（套封上标明的其它内容详见投标人须知）。

*.*.*密封不符合要求的不予受理。

*.* 投标文件的递交

*.*.* 投标人应在本章投标人须知前附表第*.*.* 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

*.*.* 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

*.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

*.*.*逾期送达或者未按时送达指定地点的投标文件招标人不予接收。

*.* 投标文件的修改与撤回

*.*.* 在本章投标人须知前附表第*.*.* 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

*.*.* 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第*.*.* 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

*.*.* 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第*条、第*条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

*. 开标

*.* 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人准时参加。

*.*开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（*）宣布开标纪律；

（*）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（*）宣读招标文件的补充和修改文件的份数；

（*）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（*）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（*）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（*）现场抽取参与计算评标基准价的α值，并宣读；

（*）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（*）宣布招标控制价

（**）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（**）开标结束。

*. 评标

*.* 评标委员会

*.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

*.*.* 评标委员会成员有下列情形之*的，应当回避：

（*）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（*）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

*.* 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

*.* 评标

评标委员会按照第*章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第*章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

*. 合同授予

*.* 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

*.* 中标通知

在本章第*.* 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

*.*签订合同

*.*.* 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

*.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

*. 重新招标和不再招标

*.* 重新招标

有下列情形之*的，招标人将重新招标：

（*）投标截止时间止，投标人少于* 个的；

（*）经评标委员会评审后否决所有投标的。

*.* 不再招标

重新招标后投标人仍少于*个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

*. 纪律和监督

*.* 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

*.* 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

*.* 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第*章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

*.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

*.* 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

附表*：提交证件及业绩格式

工程投标人评标资料提交、领取*览表

（注：手写无效）

投标单位（盖章）
序号	证件名称					份数		备注
*
*
*
*
*
*
*
*
…
合计份数
提交及归还时间		提交时间： 年 月 日			领取（归还）时间： 年 月 日
投标单位授权委托人			提交人签字：				领取人签字：
招标人（或招标代理机构）			签收人签字：				退还人签字：

投标人向评标委员会提交所有证书及相关材料应打印目录（手写无效）并加盖公章，由招标人或委托代理机构和投标人双方确认签字认可，清单上有而投标人没有提供业绩的，双方签字确认后取消该项；投标单位提供的业绩原件清单上没有而提供的业绩原件有的不予接收。评标委员会依法成立后拒收投标人任何资料。

附表*：开标记录表

（项目名称）施工开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

开标地点：

（*）唱标记录

序号	投标人	密封情况	投标保证金	投标报价（元）	质量目标	工期	备注	签名
招标控制价
抽取*值的权重系数			* -为

（*）开标过程中的其他事项记录

（*）出席开标会的单位和人员

招标人代表： 记录人（代理机构）：

监督人： 见证人

年 月 日

附表*：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时前密封递交至（详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日

时前将原件递交至 （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）施工招标评标委员会（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年 月 日

附表*：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

*.

*.

……

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

第*章 评标办法

（综合评标法）

*、评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则严格按照招标文件进行。

*、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会构成（详见投标人须知前附表）。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

*、评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

（*）分数汇总时，评委人数为*人（含*人）时，将各评委对某*投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为*人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

（*）分数计算过程中，保留两位小数。小数点第*位*舍*入。

*、评标步骤按下列程序进行：

（*）初步评审

（*）对商务标进行评审；

（*）对技术标进行评审；

（*）对投标报价进行评审；

（*）确定中标候选人；

（*）评标现场宣布中标候选人确定结果或在指定媒体上进行公示。

*、初步评审

*、初步评审是指评标委员会对所有投标文件的符合性、响应性和重大偏差，按照招标文件的要求逐*审查的评审，经审查不符合招标文件要求的，不得进入下步评审。

（*）投标人名称是否与营业执照（原件）、资质证书（原件）、安全生产许可证（原件）*致；

（*）营业执照应有效，资质等级应满足要求（以原件为准）；

（*）安全生产许可证是否有效（以原件为准）；

（*）建造师证和项目经理安全考核证是否有效，应与投标文件中拟派的项目经理姓名*致；（以证书原件为准）

（*）投标文件中的工程预算书应加盖造价师（或造价员）执业注册章、本单位公章并签字。

*、投标文件有下列情况之*的，评标委员会应当否决其投标：

（*）投标文件封面、投标函及投标函附录应加盖投标人公章、法定代表人（或其委托代理人）应签字，其委托代理人签字的投标文件中应附有合法有效的授权委托书；

（*）投标联合体没有提交共同投标协议；（允许联合体投标的）

（*）同*投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（*）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（*）投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金是否符合招标文件规定内容的；

（*）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

投标人的投标文件要求必须响应上述初步评审所有内容，否则，初步评审不能通过。只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。

*、详细评审：

评分因素	标准及方法
商 务 标 的 评 审 方 法	商务标评标标准满分**分，包含以下内容： *、项目班子的配备(总承包管理机构)（*～*分） *.*项目技术负责人为中级职称及以上者得*分，需提供证书原件。 *.*施工员、质检员、安全员、资料员、材料员持证上岗且证件齐全者得*分，每缺*个证扣*分；以上均以岗位资格证原件为准。 *、企业及建造师业绩（*～*分） *.*自 ****年*月*日以来（以合同日期为准），企业有类似工程施工经历者每项得*分，最高得*分【以施工合同原件为准】； *.* 自****年*月*日以来（以合同日期为准），拟派项目经理有类似工程施工经历者得*分，【以施工合同原件为准】； *、优惠与服务承诺（*～*分） 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难，由评委根据标书的具体内容酌情打分。 *、招标人综合评价（*～*分） 按招标人提供的书面评价意见计分。
技 术 标 的 评 审 方 法	*、技术的初步评审 按照招标文件提供的格式及要求审核投标文件，不符合要求的技术标按废标处理。 *、技术标的详细评审 技术标评标标准为满分**分，其中各项分值如下： （*）工程概况及特点 *-*分 （*）分部工程的施工方法 *-*分 （*）关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案 *-*分 （*）确保质量目标的技术组织措施 *-*分 （*）确保工期目标的技术组织措施 *-*分 （*）确保安全生产的技术组织措施 *-*分 （*）确保文明施工的技术组织措施 *-*分 （*）环境保护措施和节能施工方法 *-*分 （*）确保报价完成工程建设的技术和管理措施。 *-*分 除采用文字表述外，附下列图表： （*）劳动力计划表 *-*分 （*）拟投入的主要施工机械设备表 *-*分 （*）拟投入的主要物资表 *-*分 （*）资金使用计划表 *-*分 （*）施工进度网络图（投资****万元以上的工程项目必须制作施工网络图） *-*分 （*）施工总平面图和临时设施布置方案 *-*分 以上项目若有缺项，该项为*分。
投 标 报 价 的 评 审 方 法	投标报价得分标准满分**分，包含以下内容。 评标基准价：*＝α**+β**式中：*-招标人的拦标价 *-投标报价不高于*值的有效的投标报价算术平均值 α-为*值的权重系数，α取值在*.**、*.**、*.**、*.**、*.**、*.**、*.**之间抽取。（开标时由投标人代表在开标现场随机抽取） β-为*值的权重系数，β＝*-α 以评标基准价为标准进行比较： *、每高于评标基准价*.*%的扣*分，以此类推。计算公式为：投标报价得分=**-〔（投标报价-评标基准价）/评标基准价〕×***×*； *、每低于评标基准价*.*%的扣*分，以此类推。计算公式为：投标报价得分=**-〔（评标基准价-投标报价）/评标基准价〕×***×*
得分	投标人得分＝商务标得分+技术标得分+投标报价得分
定标	*、中标候选人的推荐：按照上述办法评审后，评标委员会应当按照投标人的得分由高到低排序，向招标人推荐*-*名中标候选人。如果投标人的得分相等时，以投标报价低者排名居前；若出现投标报价相同的情形，商务标得分高者排名居前；商务标得分也相等时，技术标得分高者排名居前；如果商务标、技术标得分都相等时，评标委员会可同过公开随机抽取的方式确定有序的中标侯选人。 *、招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，取排名第*的中标候选人为中标人。排名第*的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的。招标人应确定排名第*的中标候选人为中标人。排名第*的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同时，招标人应确定排名第*的中标侯选人为中标人。若排名第*的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同时，招标人应重新招标。

若按上款方法进行评审后，合格投标不足*人时，评标委员会可以推荐剩余合格投标的投标人为中标候选人。

*、定标

招标人应当确定排名第*的中标候选人为中标人。排名第*的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履约合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

*、评标报告

评标委员会根据规定向招标人提交评标报告，评标报告应当由全体评标委员会成员签字，评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

*、公示

中标人确定后，招标人应当在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》上进行公示，公示时间不少于*日。公示期间如有异议，可向招标人或代理机构提出质疑。公示期满后，招标人向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

*、特殊情况的处置程序

**.*关于澄清、说明或补正

在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不*致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（澄清、说明或者补正格式详见附表*、附表*）

**.*.关于评标活动暂停

**.*.*评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

**.*.*发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

**.*关于评标中途更换评标委员会成员

**.*.* 除非发生下列情况之*，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（*）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（*）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

**.*.* 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

**.*记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

**. 招标投标情况书面报告

招标人应当自确定中标人之日起**日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，书面报告应当包括以下内容：

（*）项目概况(包括招标项目基本情况和数据)；

（*）招标过程（开标记录）；

（*）评标工作(包括评标委员会组成；符合要求的投标人；无效标或废标情况说明；评标标准和方法；经评审的价格或者评分比较等情况说明。)

（*）评标结果（包括经评审的投标人排序；推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜等说明）。

（*）其它情况说明。

评标报告附表应包括以下内容:

表* 评标委员会成员、招标人及招标代理机构工作人员、监督人员、见证人员名单表

表* 投标人初步审查表

表* 投标人商务标评审汇总表；

表* 投标人经济标初步评审表；

表* 评标基准价计算、评标最低限价计算；

表* 投标人排名次序*览表

表* 投标人经济标评审汇总表

表* 投标人技术标评审汇总表

表* 推荐中标侯选人名单表。

表*  其它

第*章 合同条款及格式

使用《建设工程施工合同示范文本》（**-****-****）中（第*部分通用条款）

专用条款

*　词语定义及合同文件

*　合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、招标文件、其他合同文件（现场签证等）

*　语言文字和适用法律、标准及规范

*.*　本合同除使用汉语外，还使用　/　语言文字。

*.*　适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《质量法》、《建设工程质量管理条例》。

*.*适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 国家现行有效版本的标准和规范

发包人提供标准、规范的时间： 由承包人自行解决

国内没有相应标准、规范时的约定： 由承包人自行解决

*　图纸

*.*　发包人向承包人提供图纸日期和套数： /

发包人对图纸的保密要求： 执行通用条款相关内容

使用国外图纸的要求及费用承担： 如果需要由承包人自行解决

*　双方*般权利和义务

*　工程师

*.*监理单位委派的工程师

姓名：　　　　　　　　　职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准后才能行使的职权：

*.*发包人派驻的工程师

姓名：　　　　　　　　　　　　职务：

职权：

*.*　不实行监理的，工程师的职权：

* 建造师

姓名：　　　　　　　职务：

*　发包人工作

*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

（*）将施工所需的水、电、电讯线路接到施工现场的时间、地点和供应要求：施工用水、电在合同签订日由发包人指定位置，承包人负责接到施工现场。

（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：

（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理质量监督，开工报告等报建手续。

（*）水准点与座标控制点交验要求：

（*）图纸会审和设计交底时间：双方协商。

（*）协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发生*切费用由承包人负责。

（*）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商。

*.* 发包人委托承包人办理的工作：双方协商。

*　承包人工作

*.* 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（*）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（*）应提供计划，报表的名称及完成时间：

（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人协助，承包人自行解决

（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

（*）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责

（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：双方协商解决。

（*）施工现场清洁卫生的要求：争创文明工地。承包人自己造成的施工垃圾自行清运出施工场地，费用自付。

（*）双方约定承包人应做的其他工作：

承包人应保证服从发包人的统筹安排，积极配合各施工责任主体职责范围内的工作。若与其他施工责任主体发生交叉施工等问题，由承包人与其协商解决。

*　施工组织设计和工期

**　进度计划

**.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前*日提供施工组织设计（须经发包人同意后，方可实施），每月*日前提交月进度计划

工程师确认的时间：

**.* 群体工程中有关进度计划的要求： 双方协商解决

**　工期延误

**.*双方约定工期顺延的其他情况： 按通用条款“**”条执行

*　质量与验收

**　隐蔽工程和中间验收

**．*　双方约定中间验收部位： 按国家有关规定

**　工程试车

**．*试车费用的承担：

*　安全施工

*　合同价款与支付

**　合同价款及调整

**.*　本合同价款采用　（*）　方式确定。

（*）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 除设计变更外

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法：

（*）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（*）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

**.* 双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更等以由发包人和监理工程师认可的变更通知单为准，按实进行调整。

**　工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无

扣回工程款的时间、比例：

**　工程量确认

**.* 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月**日前

**　工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：*、每月承包人**日前上报给监理公司及发包人上月已完工程量，经发包人计量核实后**日内由发包人支付优惠后的**％为进度款。

*、工程竣工验收合格，承包人递交完整的竣工结算资料，并经许昌市政府审核确定竣工结算价后**个工作日内，工程款付至发包人承发包双方竣工结算价的**%，同时无息返还履约保证金。*、剩余*%的工程款作为工程质量保修金，质保期满**个工作日内无质量问题或质量问题得到妥善解决后，无息返还。

*　材料设备供应

** 发包人供应

**.*　发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（*）材料设备单价与*览表不符： /

（*）材料设备的品种，规格，型号，质量等级与*览表不符： /

（*）承包人可代为调剂串换的材料：

（*）到货地点与*览表不符：

（*）供应数量与*览表不符：

（*）到货时间与*览表不符：

**.* 发包人供应材料设备的结算方法：

**　承包人采购材料设备

**.*　承包人采购材料设备的约定：承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。价格如有变动由发包人认可。

*　工程变更

*　竣工验收与结算

**　竣工验收

**.* 承包人提供竣工图的约定： 按通用条款执行

**.*　中间交工工程的范围和竣工时间： 双方协商

*　违约　索赔和争议

**　违约

**.*　本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任： 推迟开工日期

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：每延长*日支付应付款的万分之*的违约金。

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：双方另行协商

双方约定的发包人其他违约责任：

**.*　本合同中关于承包人违约的具体如下：

本合同通用条款约定承包人违约责任：每延长*天按合同价万分之*罚款。

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：应向发包人支付*％的违约金，并无条件返工，直到达到约定的质量标准，并承担由此引起的*切费用，承包人应赔偿发包人由此造成的全部经济损失。

双方约定的承包人其他违约责任：

**　争议

**.* 双方约定，在履行合同过程中出现了招、投标文件及施工合同未尽事宜并产生争议时可采取如下方式：

（*）双方协商另行约定；

（*）请 有关部门 调解

（*）采取第 / 种方式解决，并约定向　　/　　仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。

**　其他

**　工程分包

**.*　本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：

**　不可抗力

**.*　双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行

**　保险

**.*　本工程双方约定投保内容如下：

（*）发包人投保内容：发包人驻地代表，监理工程师及发包人驻地工程师的人身伤亡险由发包人承担保费，并于开工前*日内办理完毕。

发包人委托承包人办理的保险事项：

（*）承包人投保内容：按通用条款**．*执行

**　担保

**.* 本工程双方约定担保事项如下：

（*）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：　　/　　　担保合同作为本合同附件。

（*）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。

（*）双方约定的其他担保事项：　　　　　　　/

**　合同份数

**.*　双方约定合同副本份数：正本*份，发包人承包人各*份副本*份，发包人*人，承包人*份。

**　补充条款

第*节合同附件格式

合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人(全称）

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

*、工程概况

工程名称： (项目名称) 标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目*览表”(附件*)

工程立项批准文号：

资金来源：

*、工程承包范围

承包范围：

*、合同工期

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

工期总日历天数 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

*、质量标准

工程质量标准：

*、合同形式

本合同采用 合同形式。

*、签约合同价

金额(大写）： 元(人民币)

小写： 元

其中：安全文明施工费： 元

暂列金额： 元（其中计日工金额 元）

材料和工程设备暂估价： 元

专业工程暂估价： 元

*、承包人项目经理：

姓名： ；

职称： ；

身份证号： ；

建造师执业资格证书号： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： 。

*、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

*、本协议书；

*、中标通知书；

*、投标函及投标函附录；

*、专用合同条款；

*、通用合同条款；

*、技术标准和要求；

*、图纸；

*、已标价工程量清单；

*、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。

*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

*、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

**、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

**、本协议书连同其他合同文件正本*式两份，合同双方各执*份；副本*式

份，其中*份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第*条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人： (盖单位章)

承包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

签约地点：

年 月 日

附件*：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

*、双方的责任

*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

*、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

*、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

*、违约责任

*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

*、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

*、责任书份数

本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定地址： 法定地址：

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字)

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码：

第*章 工程预算书

第*章 图 纸

（另附）

第*章 技术标准和要求

执行国家、省、市及行业最新标准、规范和强制性条文。

第*章 投标文件格式

商务标封面：

正/副本

工程

投 标 文 件

（商 务 标）

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

目 录

（*）投标函及投标函附录

（*）法定代表人身份证明

（*）投标保证金

（*）项目管理机构配备情况

（*）项目管理机构组成表

（*）主要人员简历表

（*）拟分包项目情况

（*）资格证明文件

（*）投标人基本情况表

（*）无不良行为记录证明

（*）农民工和职工工资保障金承诺书

（*）服务承诺书

（*）建造师有效证明资料

（*）投标报价编制人员有效证件

（*）近年财务状况

（*）近年完成的类似项目情况

（*）正在施工的和新承接的项目情况

（*）近年发生的诉讼及仲裁情况

（**）企业其他信誉情况表

（**）承诺书

（**）其它需要说明的情况

（**）投标人须知前附表规定的其它材料

（**）工程预算书

*、投标函及投标函附录

（*）投 标 函

致： （招标人名称）

在考察现场并充分研究 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）： 元（含安全文明施工措施费）

***￥： 元（含安全文明施工措施费）

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工， 天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到 标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函道交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金*份，金额为人民币（大写）： 元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（*）投标函附录

工程名称
投标人
投标范围
拟派建造师姓名		资格等级		证书编号
投标报价	（大写）			（小写）
投标质量等级
投标工期	日历天
保修期限
优惠与服务承诺：

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

*、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（*）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

（*）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

（*）法定代表人承诺书

（招标人名称）：

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现承诺：亲自参加 （项目名称）开标活动，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律后果。

特此承诺

附：法定代表人身份证明

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （须本人签字）

身份证号：

年 月 日

身份证复印件

（*）项目经理承诺书

（招标人名称）：

本人 （姓名）系我公司拟派 （项目名称）的项目经理，现承诺：亲自参加开标活动，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律后果。

特此承诺

附：项目经理身份证明

投 标 人： （盖单位章）

项目经理： （须本人签字）

身份证号：

年 月 日

身份证复印件

建造师证书复印件

*、投标保证金

附有效投标保证金已到账银行转账凭证复印件或招标人出具的收据：

*、项目管理机构

（*）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业

（*）主要人员简历表

项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、学历证复印件及未担任其他在施建设工程项目建造师的承诺书，管理过的项

目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

姓 名		年 龄		学历
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业
安全生产考核合格证书
毕业学校	年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

（*）主要项目管理人员证件

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员，技术负责人应附身份证、职称证复印件；专职安全生产管理人员应附身份证、安全生产考

核合格证书复印件；其他管理人员应附身份证及执业资格证书复印件。

岗位名称
姓 名		年 龄
性 别		毕业学校
学历和专业		毕业时间
拥有的执业资格		专业职称
执业资格证书编号		工作年限
主要 工作 业绩 及担 任的 主要 工作

*、拟分包项目情况计划表

序 号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩
		*
		*
		*
		*
		*
		*
		*
		*
		*
		*
		*
		*

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日 期： 年 月 日

*、资格证明文件

（*）投标人基本情况表

投标人名称
注册地址						邮政编码
联系方式	联系人					电 话
	传 真					网 址
组织结构
法定代表人	姓名		技术职称					电话
技术负责人	姓名		技术职称					电话
成立时间			员工总人数：
企业资质等级			其中	项目经理
营业执照号				高级职称人员
注册资金				中级职称人员
开户银行				初级职称人员
账号				技 工
经营范围
备注

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（*）服务承诺书

投 标 单 位	（盖章）
承诺内容： 投标人法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

（*）建造师有效证明资料

（*）投标报价编制人员有效证明

*、近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第*章“投标人须知”的规定。

*、近年完成的类似项目情况表

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人联系人及电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注

备注：*、类似项目指已完成项目合同价不小于本项目工程。

*、本表后附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写*个项目，并标明序号。

*、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注

备注：本表后附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写*个项目，并标明序号。

*、近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

**、企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

*、近年企业不良行为记录情况

*、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

*、其 他

**、承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律后果。

特此承诺

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**、其它需要说明的情况

**、投标人须知前附表规定的其它材料

**、工程预算书

技术标部分：

目 录

（*）工程概况及特点

（*）分部工程的施工方法

（*）关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案

（*）确保质量目标的技术组织措施

（*）确保工期目标的技术组织措施

（*）确保安全生产的技术组织措施

（*）确保文明施工的技术组织措施

（*）环境保护措施和节能施工方法

（*）确保报价完成工程建设的技术和管理措施

除采用文字表述外，同时附下列图表

（*）劳动力计划表

（*）拟投入的主要施工机械设备表

（*）拟投入的主要物资表

（*）资金使用计划表

（*）施工总进度表或施工进度网络图（投资****万元以上的工程项目必须制作施工网络图）；

（*）施工总平面图和临时设施布置方案

技术标按格式进行编制

附表*：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况

附表*：拟投入本工程的主要施工机械设备表

序号	设备名称	型号 规格	数 量	国别 产地	制造 年份	额定功率 （**）	生产 能力	用于施 工部位	备注

附表*：拟投入的主要物资表

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量

附表*：资金使用计划表

投标人应递交资金使用计划表，说明按工程施工进度投入资金的情况。

附表*：施工总进度表或施工进度网络图

*．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

*．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表*：施工总平面图和临时设施布置方案

投标人应递交*份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。