株洲市100MW用户分布式光伏项目专业分包工程采购公告

第*章  

中核***建设有限公司

株洲市*****户用分布式光伏项目

专业工程分包采购询价公告

中核***建设有限公司（以下简称“询价单位”）承建的株洲市*****户用分布式光伏项目已具备采购询价条件，现对该项目的专业工程分包采购进行公开询价，并择优确定中标单位。

*.*.* 建设地点

湖南省株洲市。具体建设地点以项目实际落地情况为准。

本次采购计划建设的户用分布式光伏电站项目，总装机容量约******,主要类型为屋顶光伏，利用屋顶类型：斜面瓦片屋顶、混凝土平屋顶及彩钢瓦结构，具体建设标准详见*。

*.*.* 询价范围

包括但不限于光伏项目工程的施工准备阶段（含屋顶资源开发）、施工阶段、交工验收阶段至保修责任期阶段全过程施工及并网。发包人有权对发包范围进行调整。

承包人负责光伏电站建设工程的具体工作包括但不限于：

（*）具体工程施工准备（包含必要的检修通道、爬梯、防护围栏、防排水、照明等工程及原有配电室、电缆沟等必要改造工程，原有屋顶除锈、防水等处理、结构加固和荷载检测、结构鉴定）、调试、验收全过程协调、临时用地、绿化恢复、屋顶修复、进场道路及各项验收。

（*）具体工程的全部建筑及安装工程（包含但不限于光伏场区、线路工程、通信、施工用水、施工用电、屋面改造、辅助工程、设备材料临时堆场及与工程相关的协调等）、可靠性试运行及质量保证期内的服务、建设管理、项目工程保险，环境保护、安全、消防、职业健康等方案的实施；完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于启动验收、并网验收（并网验收所必须全部的协调工作）、达标投产、并网安全性评价、网络安全及等保测评、水保验收、环保验收、安全设施验收、消防验收、电磁辐射、防雷接地、档案验收、竣工验收以及国家、地方政府、电网公司要求开展的所有验收及专项验收等(如有)；上述验收报验文件的编制、咨询、报审、承办会议等、直至验收通过的全部工作，全部由承包人负责，并承担相关费用。

（*）具体工程涉及的除发包人提供的设备（组件、逆变器、汇流箱）外的全部项目所需设备、系统及相应备品备件的供货（包括但不限于支架、并网柜、电缆、电缆桥架、避雷装置、接地装置等）、安装（含甲供设备安装）、检验、试验（含特殊试验）及检查测试（包含但不限于光伏组件现场隐裂检测等政府及电网要求的检测项目）、单体调试及分系统试运与整套启动、质监验收、达设计值投产、竣工验收、全站全容量并网安全稳定运行、整套系统启动的性能保证的考核验收、技术和售后服务、培训、消缺、直至移交生产所完成的全部工作。

（*）负责具体工程中的所有发包人提供的设备及材料的卸货、场内运输（含*次倒运）、保管、管理剩余材料和备品备件的移交工作。

（*）购买建设期工程保险等。

（*）提供设计确户资料，包括但不限于配合设计单位进行场地探勘、照片收集、设计方案与现场不符时，施工前反馈至设计单位进行设计变更等。

（*）负责并网验收所必须全部的协调工作，办理并网接入等手续。

（*）委托具备资质的单位进行*方检测，并提供检测报告。

（*）其它招标文件中未明确列出，但对于*个光伏项目的功能、安全、稳定运行必不可少的以及满足电网公司接入运行要求、满足国家及中国核工业集团有限公司竣工验收需求的建筑、设备、材料及服务等。

（**）协议书中规定的承包人其他工作。

承包人全面负责合同设备的调试和试运行及质量保证期内的*切服务工作。相关费用包含在合同总价中。如承包人不履行或不积极履行其应该承担的相关责任，发包人有权委托第*方或自行解决，并不免除承包人的责任，且由此产生的费用发包人有权从应支付承包人的合同价款按照发包人委托价格双倍扣除。

*.*.* 计划工期

计划工期：*个月，具体开工日期以发包人书面通知为准。

□无要求  ?*?*有要求：在有效期内的营业执照

□无要求  ?*?*有要求：具有电力工程施工总承包*级（含）以上资质或承装（修、试）电力设施许可证*级（含）以上资质或机电工程施工总承包*级资质。

应具有机电工程专业*级注册建造师执业资格，担任过至少*个装机容量****（含）以上光伏电站项目的项目经理（应提供相关业绩证明材料），并且在与项目业主签订具体建设项目合同时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

□不需要  ?*?*需要：建筑施工安全生产许可证

具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站：

□无要求  ?*?*有要求：根据要求满足施工全过程的管理人员数量和机械数量

应答人必须具备（?*?**般纳税人  □小规模纳税人 □其他：                 ）资格，被询价方纳入询价单位或询价单位所属上级单位不良供方的单位否决其应答；

□接受/?*?*不接受联合体投标。

?*?*不适用/□适用：应说明应答人败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见应答人须知前附表。若应答人无败诉的货物合同相关情况，需自行承诺.

电子版询价文件将在中国核工业集团电子采购平台（*****://***.*******.***）进行发布（以下简称“集采管理平台”）进行发布，应答人可直接登录确认报名。

****年*月*日**时**分至 **** 年 *月**日**时 ** 分（北京时间），具体时间以平台发布时间为准。

每标段询价采购文件售价人民币***元整，请在签收询价采购文件前由供应商账号或经公司法人授权的账号打入下方指定账号，售后不退。

询价采购文件费用收款账户相关信息为：

单位名称：中核***建设有限公司

开 户 行：华夏银行长沙分行营业部

银行帐号：**** **** **** *****

应答人完成在线注册，取得登录账号及密码后，可在采购管理平台“首页”“供应商登录”页面登录，点击报名前需上传营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、应答保密承诺函等报名需求文件（以上需求文件需连续扫描为*个***文件后上传），报名文件经采购单位审核后方可下载询价文件。

采购管理平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买应答文件相关工作的应答人不得参与应答。因应答人未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的应答报名文件不符合等要求，造成无法报名、报名错误等情况的，应答人须自行承担责任。

未购买本项目询价文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

（*）作为应答人的办事处或分公司代为购买标书的；

（*）购买标书的厂家在应答截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

应答人应分别采取线上、线下方式递交应答文件，线上应答文件在“中国核工业集团电子采购平台”提交，操作说明可在采购管理平台“首页”→“服务中心”→“供应商服务”自行下载查阅；线下应答文件应邮寄至询价单位地址，通讯地址详见本公告“*.* 联系方式”。

****年 * 月 **日 **  时 ** 分（北京时间），应答文件应按询价文件规定时间、地点提交，逾期送达的应答文件将被拒收。

询价单位：中核***建设有限公司         

地  址：长沙市开福区文创路*号创意中心*栋*楼中核***建设有限公司民用工程事业部

联系人：阎浩楠                  

联系电话：***********

电子邮件：*********@**.***           　

（*）本次询价活动的最终解释权在询价单位。

（*）应答人须遵守询价单位的保密规定（见应答保密承诺函），并遵守相关廉洁协议。

（*）对于其它公司利用本公司发布的询价信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人的权利。

（*）电子版询价文件与纸质版询价文件具有同等的效力，当电子版询价文件与纸质版不*致时，以纸质版询价文件为准。

（*）本次询价?*?*不分标段；□分  个标段同*应答人□可以/?*?*不可以同时参与多个标段的应答，同*应答人□可以/?*?*不可以同时中标多个标段。请参与多个标段应答的应答人每*标段单独进行报名和提交应答文件。

询价单位：中核***建设有限公司

****年*月 *日