安阳安彩智能制造有限公司询比采购公告

安阳安彩智能制造有限公司

车床小型基建比价

采购文件

项目编号：********************

采购人： 安阳安彩智能制造有限公司          

日期：  ****  年 ** 月

目录

采购公告

 安阳安彩智能制造有限公司车床小型基建 比价公告

本项目已由安阳安彩智能制造有限公司决策立项，资金自筹且已落实。对安阳安彩智能制造有限公司车床小型基建进行比价采购，项目已具备采购条件，现欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目比价采购活动。

、项目预算

*.*项目名称：安阳安彩智能制造有限公司车床小型基建比价采购

*.*项目编号：********************

*.*实施地点：河南省安阳市城乡*体化示范区金凤路与兴邺大道交叉口东北角精密制造产业园*号厂房；

*.*采购范围：车床安装需要进行相应小型基建：*、两台数控设备在新厂址按图纸要求进行机床地基及线路预埋管施工。*、设备需在新厂址购置电缆、配电柜、线路及气路施工。*、数控设备搬运到新厂址地面损坏，需部分修复坑洼破损地面，刷漆处理。*、按照安全规范要求，数控设备使用油品存放间需彩钢墙板分割为两个区域，存放间顶部用彩钢板封闭。

*.*服务期限/工期要求：合同签订后**天。

*.*其他要求：

*.*.*质量标准：合格，满足采购人相关质量要求。

*.*.*质量保证期：自项目最终验收通过后*年，质保期间免费提供维修服务。

*.*标段划分：/

*.*项目预算：小写 *****.**元。（大写：*万*仟**拾*元**分）

*.*基本要求：

*.*.*企业要求

投标人在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格、具有有效的营业执照。

*.*.*资质要求/相关行政许可

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）

*.*.*项目负责人要求

****年*月*日以来任意*个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

*.*业绩要求：

*.*.*项目负责人业绩

（如：时间范围、金额大小、项目个数、合同或中标通知书等证明文件）

*.*.*企业类似项目业绩

（如：时间范围、金额大小、项目个数、合同或中标通知书等证明文件）

财务要求：

供应商具有良好的财务状况，财产没有被冻结、接管、破产状态；没有处于经营异常状态。提供本企业近*年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注的复印件。成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

信誉要求：

*.*.*企业没有处于被责令停业、投标资格被取消；近*年没有骗取中标或严重违约或重大质量问题。

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

*.*.*企业未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人，且企业单位负责人未列入失信被执行人。通过“信用中国”网站（【信用服务】【重大税收违法案件当事人】查询企业；【个人信用】【失信被执行人名单查询】查询单位负责人（输入查询对象姓名及身份证号）。

*.*.*企业未列入严重违法失信企业名单（黑名单）。通过“国家企业信用信息公示系统”网站（****://***.****.***.**/）查询严重违法失信企业名单（黑名单）。

*.*.*企业未列入政府采购严重违法失信行为。通过“政府采购严重违法失信行为信息记录”网站（****://***.****.***.**/**/****）查询。

*.*.*企业未列入河南投资集团系统黑名单（失信主体）。通过“中原招标采购交易平台”网站（****://***.*****.***/******/*****.*****）【信用平台】【失信主体公示】查询。

*.*.*其他：                           

注：

（*）      前述“未列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

（*）      供应商符合本章“*.*信誉要求”且出具相关承诺。供应商应知道或应当知道本单位相关信息不符合，仍利用有关平台信息更新滞后的，视为故意弄虚作假，其响应无效。

（*）      采购人或采购代理机构在开标当天将对供应商的信用情况（本章*.*.*条款至*.*.*条款）进行核实查询、打印留存归档（查询网页截图显示应为开标日期）。

（*）      以采购人或采购代理机构查询结果为准。若在开标当天采购人或采购代理机构查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。开标当天查询信息显示正常，之后，该供应商信息发生的任何变动不作为评审依据；与采购人查询信息不*致的其他证明材料亦不作为评审依据；但存在“注（*）”情况的除外。

（*）      单位负责人指企业的法定代表人或代表企业执行合伙企业事务的合伙人或个人独资企业的投资人。

其他要求

*.*.*本项目不接受联合体。

*.*.*单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同*标段或者未划分标段的同*项目谈判。存在该条款情况的，均按无效标处理。（自行承诺）

本章第*条款“供应商的资格要求”相关证明文件，供应商提交响应文件时无需提供，但需出具相关承诺。公示期间，招采人根据对供应商掌握的情况，可要求预成交人提供相关资格证明文件，并进行审查。若该预成交人，与采购人近*个月内有类似项目成交记录，则采购人或采购代理机构核实*.*.*条款至*.*.*条款。

最低价成交，电子化开标，不组建评审委员会。价格最低且未超采购人预算的供应商，经采购人或采购代理机构标后审核资格满足，则成交；否则，重新采购。

*.*请凡有意参加的供应商，请于****年**月**日至****年**月**日，凭企业身份**数字证书登*中原招标采购交易平台（****://***.*****.***）下载电子采购文件、答疑、补遗等有关资料。

*.*本项目采购文件费用：无。

*.* **数字证书的办理，详见中原招标采购交易平台【办事指南】【供应商】供应商续期、补办、单位名称变更办理流程》（含收费标准）。

注意：供应商应随时关注中原采购交易平台上关于本项目相关修改或补充内容，以免影响响应文件的提交。

*.*响应保证金的形式：银行转账、电子保函等电子招标平台支持的方式，详细说明见“第*.*条款”

*.*响应保证金的金额：人民币大写 *佰元整 ，人民币小写￥ *** 元。

*.*投标保证金详细说明：

（*）投标人网上报名后，登录中原招标采购交易平台系统（***.*****.***），依次点击“我参与的项目”→“项目向导”→“交纳投标/谈判保证金”→“保证金交纳说明单”，获取交费说明单，根据每个项目/标段的交费说明单在投标截止时间前*次性足额交纳；

（*）成功交纳后重新登录系统，依次点击“我参与的项目”→“项目向导”→“交纳投标/谈判保证金”→“保证金查询确认”进行投标/谈判保证金确认。

（*）投标人要严格按照“保证金交纳操作指南”内容交纳、成功确认投标/谈判保证金，未确认标段的投标/谈判保证金，视为未按时交纳。

（*）每个投标人每个项目每个标段只有唯*交纳账号，切勿重复交纳或错误交纳。

（*）未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（*）《保证金交纳操作指南》（****://***.*****.***/***/*****.*****）

（*）投标保证金的退还：请查看《中原招标采购交易平台交易项目保证金管理办法（试行）（）。

（*）现金缴纳的，由中原招标采购交易平台代收代退，统*管理。只接受供应商在响应截止时间前由公司基本账户电汇或转出的响应保证金。*次性足额转至专用账户（按照“保证金交纳操作指南”操作）。在响应文件提交截止时间前供应商应登*平台查询保证金到账信息并确认后，平台系统才记录为有效响应保证金。

：

*.*中标人须在签订合同后*日内以银行保函或者转账方式缴纳合同总价的*%作为本项目的履约保证金。要求公对公转账（帐户名称：安阳安彩智能制造有限公司，户行及账号 ：中信银行股份有限公司安阳高新区支行，*******************  备注写明：车床小型基建采购履约保证金”）

*.*、履约保证金返还：基建工程验收后无息退还。

*.*响应文件递交截止时间和开标时间：****年**月**日**时**分。供应商应在递交截止时间前通过中原招标采购交易平台递交电子响应文件。

*.*供应商须使用电子交易系统提供的投标文件/响应文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经**数字证书签章和加密的电子投标文件（.****格式）。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

*.*本项目采用“远程不见面”开标方式。供应商无需到现场参加开标会议，供应商应在开标前登录“中原招标采购交易平台门户网站远程开标大厅”，在线准时参加开标及澄清活动，进入响应文件解密环节后  ** 分钟内未完成电子投标文件解密的视同放弃投标，未签到、未解密的响应文件采购人或招采购代理机构将退回其电子投标文件。

供应商应在解密时间内插入**锁，输入密码，进行解密；供应商可在系统内观看开标过程，并进行文件解密、答疑澄清等。本项目采购文件中所要求提供的证件、证明等，响应文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由供应商自行承担。

登录中原招标采购交易平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，详细要求如下。

异议提出

**.*.*异议提出人应为供应商人或与本项目有关的利害关系人；

**.*.*异议应通过异议、投诉端口实名提交，异议材料应包括异议事项及证明材料等内容，具体要求如下：：

（*）异议事项应真实、具体，且不是主观臆测内容；

（*）异议人提出的主张及请求应明确；

（*）异议应以法人或其他组织机构实名提交，异议材料上应由单位负责人签字，附其身份证复印件、企业营业执照复印件并加盖公章，同时写明联系人姓名、有效联系方式和地址，附身份证复印件并加盖公章；

（*）异议人应提供关于异议事项的有效线索，且应配合查证；

（*）异议应在规定时限内提出，以异议函接收确认日期作为受理时间。

**.*.*异议人对其他供应商的响应文件内容进行异议的，应说明该信息的正当来源渠道。

**.*.*采购人/采购代理机构认为异议人的材料不明确、不充分，需要异议人修改或补充材料的，异议人应根据采购人/采购代理机构的要求进行修改或补充。

异议的处理

**.*.*对于以下两种情况的异议，招标人不予受理：

（*）异议提出不符合本章第**.*条规定的任意*项要求的；

（*）逾期提交的；

（*）    异议事项已进入异议处理、行政复议或行政诉讼程序的。

**.*.*异议事项如属于恶意攻击或虚构事实的，将追究异议人的负面行为责任。

**.*.*采购人将对异议事项进行核查，及时作出答复；对于采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

**.*.*异议人与采购人对异议事项无法达成*致的，异议人可以向采购人的有关部门进行投诉。

**.*其他未说明事项按照采购交易习惯确定，并以有利于采购人的解释为准。

**.*在采购活动中实施串通投标、以他人名义投标、行贿、弄虚作假的（包括但不限于伪造许可证，虚假业绩或财务状况，虚假信用，伪造项目负责人或主要人员简历、劳动关系），列入河南投资集团系统黑名单，禁止其*～*年参加河南投资集团系统采购活动，并通过中原招标采购交易平台公示。

采 购 人：安阳安彩智能制造有限公司

地    址：河南省安阳市城乡*体化示范区金凤路与兴邺大道交叉口东北角精密制造产业园*号厂房

商务联系人：李 斌        电话：****-*******

技术联系人：芦志强：     电话：***********

监督单位（部门）：安彩高科纪检审计部  电话：****-*******

****年 ** 月*日

项目采购需求

项目的具体详情，需要说明的事项等。

安彩智能制造机床基础施工方案

*、机床基础

*. ****机床

*）机床基础对应混凝土地面切割破除，地面破除面积=长*******宽*******深*****=*.*立方；

*）破除地面和基坑（*************）开挖产生的建筑垃圾和多余土方清运出厂，运距及费用施工单位自行考虑；

*）设备基础与原地面之间采用****聚苯板隔离；

*）*个预埋螺栓孔（预埋螺栓设备厂家提供），设备就位后的*次灌浆施工（预埋螺栓及调平垫块由设备厂家提供）：

*.****机床

*）机床基础对应混凝土地面切割破除，地面破除面积=长*******宽*******深*****=*立方；

*）破除地面和基坑（*************）开挖土方产生的建筑垃圾清运出厂，运距及费用施工单位自行考虑；

*）设备基础与原地面之间采用****聚苯板隔离；

*）按照设备基础图预留**个*****************预埋螺栓孔（预埋螺栓及调平垫块由设备厂家提供）：

*.预埋穿线管

*）预埋穿线管****镀锌管，总长度**米，具体敷设线路如下图：

*）穿线管两端出地面*****，水平段和出地垂直段***°弯曲过度，电缆穿线敷设方式为切槽宽*****敷设，管中心线埋地深度*****，混凝土浇筑恢复。

*）施工单位负责购买电缆的穿线接线及配电柜安装接线。

*、配套采购

*.电缆：电缆型号****+****，长度**米；

*.电源柜：控制柜*数量*个，*个****总开关，*个***分开关；控制柜*数量*个，柜内配置*个****总开关，*个***分开关和*个****分开关。

*、地面修复

机床安装就位后划伤破损地面及新做地面面层地坪漆施工，面积**平米，颜色与原厂房地坪漆*致。

*、成品油储存间改造

*.增加*.***单彩板屋面及龙骨，屋面面积=长**.*米*宽*.*米=**.**平米,颜色内面灰白色，外面天蓝色；

*.轻质彩板隔墙：采用****厚复合彩板封闭隔断墙及配套龙骨，面积=*.*米**.*米=**.**平米。

*.分隔的两储存间顶部各安装*盏***瓦防爆照明灯，开关（两个）采用普通开关安装在室外门口处，照明线采用*平方铜线穿***管铺设，电线长度**米，穿线管**米。

招 标 工 程 量 清 单：见

响应文件格式

              （项目名称）

响 应 文 件

供应商：               （盖章）

单位负责人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年    月    日

*、          响应函

*、          单位负责人身份证明（适用无委托代理人的情况）

*、授权委托书（适用有委托代理人的情况）

*、          报价表

*、          承诺函

*、          响应保证金（若有）

*、          河南投资集团系统采购活动廉洁承诺书

*、          资格证明文件（电子化采购，无需提供，备查准备）

致：         （采购人）

根据贵方                     项目的采购文件，我单位自愿参加贵方组织的采购有关活动，并按要求提交上传电子响应文件：

*.自愿按照采购文件中的条款和要求，提供规定的全部响应文件；如果我方响应文件被接受，我方将履行采购文件规定的各项要求。

*.总报价为大写：人民币             （小写：           元）；本报价已经包含了应缴纳的税金。

*.保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

*.我方承诺：*旦成交，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的期限内完成该项目，并接受采购人管理、监督及考核。

我方承诺：*旦成交，我们将按照“第*章项目采购需求”及响应文件提供服务，愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、文档和技术资料；

*.我方承诺：*旦成交，我们将遵守贵方的管理制度、办法及相关规定，严格执行有关事项；

*.我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件澄清、答疑等(如有)，参考资料及有关，我方完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

*.我方完全认可贵方不*定接受最低报价的供应商为成交供应商。同意贵方拥有拒绝所有响应文件的权利。

*.响应有效期：自提交电子响应文件截止之日起     日历天。

**.我方承诺：*旦成交，我方将严格按采购文件约定交纳履约保证金，如我方未交纳或拒绝交纳，贵方有权取消我方成交资格，并不予退还我方交纳的响应保证金；情节严重的，由贵方将我方列入不良行为记录名单，同时可在*定期限内禁止我方参加贵方（含贵方控股企业及贵方归属的集团公司）组织的招标采购活动，并予以通报（公告），由此带来的影响和后果，均由我方自行承担，与贵方无任何关系。

供应商：                （盖章）

单位负责人或其委托代理人：                （签字或盖章）

      年    月    日

供应商名称：                

姓名：            性别：           年龄：       职务：           

系                          （供应商名称）的单位负责人。

特此证明。

附：单位负责人身份证复印件。

                                      供应商：                  （盖章）

单位负责人：            （签字或盖章）

                                             年    月    日

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的单位负责人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(*)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(*)退出比价（如可能）；(*)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权书生效之日起至响应文件有效期止。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                       （公章）

单位负责人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                                   

     年    月    日

      *.报价汇总表

供应商：                （盖章）

单位负责人或其委托代理人：             （签字或盖章）

    年   月   日

分项报价汇总表

注：（*）报价的分项项目构成不限于本表所列项，可自行增减；

（*）响应文件中的大写金额与小写金额不*致的，以大写金额为准；

（*）总价金额与单价金额不*致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

供应商：          （盖章）

单位负责人或其委托代理人：       （签字或盖章）

    年    月    日

致：               （采购人）

本单位           已认真阅读“供应商资格要求证明事项告知承诺制”相关规定，对本单位证明义务和资格条件要求已充分知晓。在此本单位郑重承诺：本单位已经符合本项目供应商的资格要求条件，愿意承担虚假承诺的责任，并接受相应处理。

承诺单位：                 （盖章）

单位负责人或其委托代理人：       （签字或盖章）

承诺时间：       年    月    日

供应商提供以下证明材料扫描件或复印件，并盖章。

*.投标保证金缴纳记录（供应商保证金应当从供应商基本账户转出）；

*.开户许可证明或基本存款账户信息材料。

注：

*.供应商在上传/递交响应文件的同时，应按采购公告规定的金额、方式提交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。保证金有效期应当与响应文件有效期*致。

*.供应商不按本采购文件要求提交响应保证金的，其响应文件作无效处理。

*.响应保证金退还具体详见中原招标采购交易平台通知公告《中原招标采购交易平台交易项目保证金管理办法试行》。

*.有下列情形之*的，响应保证金将不予退还：

（*）有效期内，供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（*）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（*）成交供应商无正当理由不与采购人签定合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（*）成交候选人无正当理由放弃中标资格的；

（*）供应商与采购人或其他供应商恶意串通的；

（*）采购文件规定的其他情形。

                       （采购人）：

为营造公开、公平、公正、诚实守信的采购环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位在参与贵方                   项目采购活动中，作出以下承诺：

*、本单位严格按照招标采购等各项法律法规、规章制度及操作规程和办事程序参与采购活动，自觉遵守采购单位有关廉政建设要求，主动接受相关部门的监督。

*、对所提交的单位基本信息、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

*、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护采购单位采购良好秩序。

*、不以任何方式向采购单位采购人员或者评审委员会成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响采购公平、公正的任何活动。

*、*旦发现采购单位相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购单位纪检监察部门举报（电话：               ）。

*、我方自愿将本承诺书作为采购投标文件的，具有同等的法律效力。

*、本单位将严格遵守以上承诺，如发生违法违规或不良行为，自愿接受投资集团相关部门给予的处理，列入投资集团系统采购“黑名单”，并依法承担责任。

*、本人          作为                   （单位）单位负责人（授权代理人），已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

单位负责人或授权代理人签名：      

承诺单位（签章）：      

          年    月    日

供应商按照“第*章采购公告”中“供应商的资格要求”，提供相应有效的证明文件。包含不限于以下内容：

注：资质证明材料上传到中原招标采购交易平台，每张图片不超过****。

*.企业要求：

*.*企业基本情况

注：本表后应附投标人营业执照、资质证书副本等相关证明材料的复印件。

*．业绩要求：

*.*项目负责人基本情况及业绩

*.*企业业绩

注：

（*）项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明（****年以来该公司任意*个月缴纳的）复印件。（加盖供应商公章）

（*）相关合同材料，合同材料应为扫描件或复印件，清晰可读。

（*）提供的合同材料需要能够显示合同主要内容、金额、双方单位名称、日期、签署页等重要页面。

*．财务要求（若需）：

企业具有良好的财务状况，财产没有被冻结、接管、破产状态。提供本企业近*年（****、****、****年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注的复印件。成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

附：合同条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称: 安阳安彩智能制造有限公司车床小型基建工程 

发包人（全称）：安阳安彩智能制造有限公司       

承包人（全称）：                              

日      期：  ****年 ** 月   日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安阳安彩智能制造有限公司车床小型基建工程有关事项协商*致，共同达成如下协议：

*.工程名称：安阳安彩智能制造有限公司车床小型基建工程                               

*.工程地点：  河南省安阳市城乡*体化示范区金凤路与兴邺大道交叉口东北角精密制造产业园*号厂房

*、工程承包范围

车床安装需要进行相应小型基建：*、两台数控设备在新厂址按图纸要求进行机床地基及线路预埋管施工。*、设备需在新厂址购置电缆、配电柜、线路及气路施工。*、数控设备搬运到新厂址地面损坏，需部分修复坑洼破损地面，刷漆处理。*、按照安全规范要求，数控设备使用油品存放间需彩钢墙板分割为两个区域，存放间顶部用彩钢板封闭。

具体内容详见报价表。

*、合同工期：接到招标人书面通知后进场，工期**天。 

*、质量标准  合格。

*、合同价款

金额人民币（大写）（含税）：整， 小写：元，税率*%。

组成本合同的文件及解释的优先顺序如下：

（*）合同协议书；

（*）成交通知书；

（*）谈判函及谈判函附录；

（*）专用合同条款；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）施工方案；

(*) 建设单位谈判文件

（*）其他合同文件；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担本合同内容内工程质量保修责任。

*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

*、承包单位不得以任何理由（包括市场普遍情况、本地没货、订货时间长等理由）单方面提出降低材料质量标准、变更规格或提出涨价、延长工期等要求，影响合同项目正常实施的（以停工、拖延工期造成无法按照正常网络计划实施），按照违反合同约定处理。

附：违反合同约定的处理方法：

（*）终止合同并立即退场（*周内）。

（*）扣除合同履约保证金并赔偿建设单位损失，损失包括因上述原因造成工期延误而使建设单位采取其他措施增加的赶工费用和终止合同后剩余的工程，由建设单位按照现行河南省及安阳市相关预算规定计算后，建设单位按本单位规定程序另行委托施工所需的费用与该部分中标费用的差额。

（*）列入建设单位失信单位名单，禁止参加招标人所有后续投标工作。

*、发包人现场工程师：芦志强   

**、承包人现场负责人：

**、合同生效

合同订立地点：安阳安彩智能制造有限公司    本合同双方约定  双方签字盖章     后生效。

**、合同数量：本合同*式*份，双方各执*份。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

住所：河南省安阳市城乡*体化         住所：

示范区金凤路与兴邺大道交叉口

东北角精密制造产业园*号厂房

法定代表人：王姗姗              法定代表人：

委托代表人：                   委托代表人：______________ 

开户银行：                     开户银行：__________  ____

账号：                         账号：_______      _______ 

邮政编码：******               邮政编码：__________  ____

邮箱：                        邮箱：__________      ____   

 ****年    * 月     日        ****年    * 月     日

第*章   专 用 条 款

*.*本工程所需材料按照由承包人提供，承包人必须按照国家规范、施工方案、报价单要求采购合格材料，否则造成的*切损失全部由承包人承担。

* 合同价款与支付 ：

*.*含税合同金额（人民币）（大写）：整；小写：元 ；税金：元。

*.*工程价款支付

*.*.*本合同没有预付款，全部工作按照合同约定的安全、质量、进度要求完成、通过验收并移交发包人使用、交工资料整理完毕移交发包人并经发包人确认后开具全额发票后支付合同金额的**%，其余*%作为质量保证金，在缺陷责任期满，扣除相关费用（发包人自行维修或另行委托维修费用）后返还。

*.*.*付款条件：

*.*.*.*加盖项目章或公章、经项目经理签字的付款申请表，*式*份。

*.*.*.*加盖项目专用章或公章、项目负责人签字的结算书，*式两份。

*.*.*.*经建设单位现场负责人确认、部门领导审批的交工资料（见“施工资料管理”）

*.*.*.*符合合同约定的全额发票。

*.*.*本工程付款只对承包单位及合同中注明的承包人开户行和账号，不接受任何委托付款。承包人应向当地建设主管部门、税务部门缴纳的费、税，已含在合同总价款中。

*.*.*付款方式：现汇或银行承兑汇票（不超过*个月）。

*.*.*本工程应按照*般计税方式开具增值税专用发票，税率*%。

*.*.*质保期*年，自交工验收报告签署完毕之日起计算。

*.工程款结算：

*.*.*本合同总价包死。工程量发生变化总价不再调整。

*.*.*、纠纷解决：双方对结算工作有争议，无法协商*致时，按照合同约定由施工单位提出，进行仲裁。

*. 安全施工管理：

承包人应安排符合国家相关规范和制度要求的安全人员负责自己施工现场的安全施工并承担由此产生的施工安全事故责任，并严格按照国家相关施工安全规范制定符合本项目要求的安全施工措施，并报送发包人留存。施工前，承包人应对进入现场的所有施工人员进行安全教育、培训。施工期间，承包人的安全管理人员需在现场进行安全管理。发包人可随时检查施工方制定的安全措施的执行情况，发现承包方的施工人员未执行该措施的安全施工行为，每人次扣款***~***元，发现乙方单位违反该措施，每次扣款***元，并立即停工整改。上述扣款均从承包人的合同履约保证金中扣除，但不免除承包人应承担的任何责任和义务。

上述检查应采用影像方式保存检查结果，并作为扣款依据。

*. 材料质量管理：

本工程所用材料均须为施工方案中要求的材料。承包人应严格按照施工方案组织施工材料，每批材料进场前必须将材料进场计划报发包人现场工程师审核，计划应包括材料名称、数量、规格、使用部位、生产厂家等内容。材料必须按照发包人现场工程师审核后的计划进场，材料进场时必须附带相应的产品质量合格证明。材料进场后应及时通知发包人现场工程师进行检查，发现进场的材料与审核内容不符或质量不符合合同约定，发包人有权要求承包人将材料退场，同时扣除承包人合同履约保证金***元/次。按照国家相关规定需要进行抽样检测的材料，应通知发包人现场代表抽样送检，检测不合格材料应全部退场。未经发包人现场代表确认，材料不得使用。材料进场计划、材料质量合格证明、材料进场质量确认表及需要抽样检测的材料抽样检测报告等竣工资料作为工程款支付的依据。

*. 施工质量管理：

承包人应严格按照国家相应施工规范、施工方案进行施工，确保每个分项工程质量*次施工合格，如达不到上述标准，每出现*次可自行采取补救措施的质量问题，扣除合同履约保证金***元，但不免除承包人应承担的任何责任和义务。

*. 现场管理：

*.*承包人应按照国家相关规范和制度要求组成项目管理机构，管理机构组成人员必须到施工现场对施工安全、质量、进度等进行全方位、全过程管理。施工时，项目负责人及安全管理人员必须在场。

*.*承包人在施工期间的材料场地使用和其它场地占用，在使用前必须书面报告发包人，该报告应注明使用用途、占地位置和面积、使用时间，报告经发包人书面审核后方可占用并严格按照审核要求执行。承包人施工期间应将现场所有自己产生的建筑垃圾和其他物品清理至政府规定的垃圾场，费用自理。承包人违反上述约定，在接到发包人书面通知后仍未能及时清理，发包人可自行处置，后果及所需费用由承包人承担。

*.*承包人应在工程竣工验收后*个工作日内将本次施工现场的所有物品清理出场，除施工区域外，其它占用过的地方应恢复原样，并经发包人现场代表确认后方可办理工程结算款支付手续。

*.*开工前，甲乙双方应共同对现场状况进行书面确认，并留存能够反映现场全部状况的影像资料。

*. 文明施工管理：

承包人应按照国家相关规范和制度要求文明施工。

*.施工资料管理：

*）施工资料编制应及时、规范、齐全，与工程同步进行。

*）交工资料包括：封面、工程施工概况、验收单、签证及变更资料、材料进场申请单、材料进场检查单、需要进行检测的检测报告、需要进行试验的试验报告、隐蔽工程验收记录、材料质量合格资料等，正本*份、副本两份。上述资料胶装成册，经项目负责人（项目经理）签字、加盖公章后交付建设单位。该资料作为办理结算、付款依据。未经建设单位现场负责人确认、部门领导审批，不得进行结算、付款。

**.施工用水、用电：

    建设过程中的施工用水、用电由发包人承担，承包人应安全、节约用水、用电。

**.施工单位评价：

项目完工后，建设单位将按照招标文件中《施工单位评价办法》对施工单位进行评价，并将评价结果及由此产生的影响通知施工单位。

**.工程验收：

    按照本工程施工方案规定进行验收。

**.争议解决:

因合同及合同有关事项发生的争议，向  安阳  仲裁委员会申请仲裁；

第*章  通用合同条款

本合同通用合同条款按照建设工程合同示范文本通用条款执行。

 本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的*切有关法规、规范的要求。

*：技术要求：

（招 标 工 程 量 清 单：见）

*：

*.严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设有关规定。

*.双方要建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，加强对本单位工作人员的监督工作。

*．甲方工作人员不得索要或接受乙方提供的礼金、有价证券（卡）和物品；不得在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。

*．甲方工作人员不得利用职权安排亲友、子女到乙方单位工作或分包工程。

*．甲方工作人员不得接受乙方提供的宴请、高消费娱乐活动及国内外观光旅游活动。

*．甲方工作人员不得利用计量、结算、支付等职权，收受乙方回扣，谋取私利。

*．乙方工作人员不得以任何理由向甲方工作人员赠送现金、礼品或有价证券（卡）。

**．乙方工作人员不得为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

**．乙方工作人员不得邀请和资助甲方工作人员及家属外出旅游、参观、学习。

**．乙方工作人员不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

**．甲方工作人员有违反本合同规定的行为，由甲方按照干部管理权限，并视情节轻重，给予责任人相应的组织处理、党纪政务处分；构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。

**．乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的部分保证金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方自愿接受投资集团相关部门给予的处理，并依法承担责任。

****年   月   日                 ****年   月   日

*：                                                    

    外来作业单位出入、安全、文明行为、卫生要求

为确施工安全、顺利实施，根据甲方有关规定，对施工单位人员及车辆出入、安全文明施工等要求如下，望在实施过程中严格遵守。

*、安全施工、文明施工是工程顺利进展和工程质量保证的必要条件,要求乙方入厂开工前对入厂员工按照本要求逐*进行必要的告知、教育，使贵公司职工能够熟知了解相关要求，并认真执行。

   *、出入管理

   *.*人员入厂：进入我公司厂区内的所有施工人员均需按下列规定办理工作出入证（卡），从公司东*门出入。

（*）个人出入证：施工人员可需根据实际情况办理个人，个人出入证需凭个人身份证和本人近期证件照片（两张），由施工单位填写申请表，经工程管理部审核后，去安彩高科保卫部办理，每证收押金**元，退还后扣除成本费*元后返还余额。

（*）集体出入证：短期施工人员可根据需要及实际情况办理集体出入证，每天按时由施工单位固定的专人负责统*领进、领出。

（*）进出大门的施工人员要配合执勤民警的验证，凭身份证或出入证进出。

*.*车辆出入：

（*）施工单位的自有车辆，在施工期间根据工作需要可办理出入证，办理出入证需按照规定填写申请表，经工程管理部审核后，到保卫部办理出入证，办理出入证需携带行车证、司机驾驶证。

（*）施工单位运送、出货物的车辆，应按照下列时间进出：正常工作日的上午*:**--**:**和**：**--**:**，并安排专人负责在门口登记、接送。非正常工作日、工作时间需进厂，请提前*个工作日提出申请，经工程管理部审核、保卫部批准后，安排专人负责接送。所有进厂车辆必须按照批准的路线行驶。除经批准外，不得在厂区过夜或长期停留。

*.*物资出厂管理：所有需出场的物资：包括建筑垃圾、剩余材料、工器具等均需到工程管理部办理出门证，个人随身携带的工器具，在入门时办理登记，核对后出门。

*.*入厂(场)工作必须在指定的施工区域活动，,未经许可不准随便进入生产区域,不准随意拉用生产材料和生产产品,不准随意动用电气开关、水、气阀门、热工仪表等生产设施。需要进入生产车间及相关区域施工时应事前与工程管理部沟通，与所在车间取得联系并得到施工许可。

*施工作业：

*.* 项目现场必须配备相应安全管理人员负责施工安全，进入作业区所有施工管理技术人员必须佩戴安全帽。

*.*高空作业及危险性较大的作业施工,开工前必须制定施工方案和安全技术措施,交监理和甲方审核批准后方可实施,高空作业人员施工前应详细检查防护网架,是否安全、可靠、齐全,并符合国家有关标准,必须佩戴安全帽,扎系安全带。

*.*需动用明火施工者,必须到甲方保卫部办理动火手续,动火手续有效期为*天和*天两种，施工单位必须按照工作计划及时或提前办理动火手续，严禁无手续动火，并接受消防安全控制和承担消防安全责任,现场作业需配置消防灭火器材,并派专人监护。

*.*从事起重、焊接等特殊作业需要有相应的上岗证，不允许无证上岗。

*.* 除按规定办理相关手续外,应设置安全、环境、文明专职管理人员,并做到 动火作业、高空作业设专人全过程监护。

*.*专职安全、文明卫生和环境保护人员必须做到每天不定时的全面细致检查,发现问题及时整改,重大问题订立整改方案和措施,甲方确定每月进行两次以上的安全、文明卫生和环境保护大检查,对检查结果将进入考评和处罚。

*.*施工期间，除工程管理部现场人员外，甲方安全管理部门人员及施工区域管理人员可随时对现场的安全、卫生、环境进行检查，乙方应积极配合，并对不符合规定的部分及时按照要求整改。

*、文明卫生管理

*.*进入厂区不准吸烟,不准穿背心、短裤、拖鞋等衣冠不整者入厂工作。

*.*厂区内施工不准住宿、不准起火做饭经批准并办理手续在公司食堂就餐者，不得提前在门口等、叫不准将食物带出食堂,更不准带入工作场所公司严禁班中饮酒,*经发现将谢绝入厂。

*.*文明施工,必须保持生产施工现场环境良好,必须保持所在施工场地(区域)干净整洁,保持边角废料、垃圾及清理物随时清扫送往制定地点,做到工作结束现场干净,人离岗清。

*.*不准随地大小便或丢弃杂物、污物。

*、环境保护管理

*.*施工作业前必须进行全员环境保护知识教育,提高全员环境保护意识和责任。

*.*未经许可不得随意挖、砍树木花草,影响施工或必须占用时应申请,得到批准后,按有关规定和程序移栽、保护或砍伐。

*.*有害物的分类、分检与处理：对施工产生的有害物如化工、油漆、油脂、橡胶、塑料等制品应按其危害程度分类、分检、封闭,进行回收或交送公司回收车间无害化处理,严禁乱堆、乱放、抛洒、焚毁掩埋处理。

*、权利和义务

*.*为明确双方责任及义务,保障人民生命、财产及公司生产安全,甲方郑重声明：未能按国家有关施工技术规范和安全施工规程以及上述我公司要求施工者,造成的人员伤亡或生产、财产损失、贵方将承担全部责任及*切经济损失。中途发现劝阻不听者,我公司有权单方中止经济合同,并由贵方承担相应的经济损失及相关责任。

*.*乙方应在投标报价中认真考虑上述要求可能对工期和费用的影响，对上述要求如有异议,请在投标期间及时提出。

*、本要求作为招标文件及合同，与招标文件及合同效力等同。

*：                                                  

    外来作业单位安全、环境、文明行为、卫生责任协议

安阳安彩智能制造有限公司（以下简称甲方）根据公司相关规定及工程施工合同（编号  ）委托    公司(以下简称乙方)承担安阳安彩智能制造有限公司车床小型基建工程，除双方签定的经济合同确定双方的经济合同和义务外,为确保乙方施工安全和甲方生产安全以及生产生活环境,特就以下几方面达成协议,望共同遵守：

*、 甲方派芦志强为现场代表,负责工程质量和安全文明施工和环境治理的监督、工程验收以及现场协调联络等事宜,双方应积极配合。

*、安全施工、文明施工和治理、保护环境是工程顺利进展和工程质量保证以及生存和发展的必要条件,要求乙方入厂开工前对入厂员工进行必要的安全教育,使贵公司职工能够具备*定的安全知识和安全防范意识和环境治理、环境保护观念。

*、安全管理

*.*入厂：

*.*.*进入我公司生产区及生产车间必须按规定办理工作出入证卡(由公司保卫部办理)。

*.*.*入厂(场)工作必须遵守我公司员工守则和有关规章制度,未经许可不准随便进入生产区域,不准随意拉用生产材料和生产产品,不准随意动用电气开关、水、气阀门、热工仪表等生产设施。

*.*.*进入生产车间及相关区域施工时应事前与所在车间取得联系并得到施工许可。

*.*施工作业：

*.*.*进入作业区所有施工管理技术人员必须佩戴安全帽。

*.*.*高空作业及危险性较大的作业施工,开工前必须制定施工方案和安全技术措施,交监理和甲方审核批准后方可实施,高空作业人员施工前应详细检查防护网架,是否安全、可靠、齐全,并符合国家有关标准,必须佩戴安全帽,扎系安全带。

*.*.*需动用明火施工者,必须到甲方保卫部办理动火手续,并接受消防安全控制和承担消防安全责任,现场作业需配置消防灭火器材,并派专人监护。

*.*.*从事起重、焊接等特殊作业需要有相应的上岗证，不允许无证上岗。

*.*监护与检查

*.*.* 除按规定办理相关手续外,应设置安全、环境、文明专职管理人员,并做到 动火作业、高空作业设专人全过程监护。

*.*.*专职安全、文明卫生和环境保护人员必须做到每天不定时的全面细致检查,发现问题及时整改,重大问题订立整改方案和措施,甲方确定每月进行两次以上的安全、文明卫生和环境保护大检查,对检查结果将进入考评和处罚。

*、文明卫生管理

*.*进入厂区不准吸烟,不准穿背心、短裤、拖鞋等衣冠不整者入厂工作。

*.*厂区内施工不准住宿、不准起火做饭在公司食堂就餐者不得提前在门口等、叫不准将食物带出食堂,更不准带入工作场所公司严禁班中饮酒,*经发现将谢绝入厂。

*.*文明施工,必须保持生产施工现场环境良好,必须保持所在施工场地(区域)干净整洁,保持边角废料、垃圾及清理物随时清扫送往制定地点,做到工作结束现场干净,人离岗清。

*.*不准随地大小便或丢弃杂物、污物。

*、环境保护管理

*.*施工作业前必须进行全员环境保护知识教育,提高全员环境保护意识和责任。

*.*未经许可不得随意挖、砍树木花草,影响施工或必须占用时应申请,得到批准后,按有关规定和程序移栽、保护或砍伐。

*.*有害物的分类、分检与处理：对施工产生的有害物如化工、油漆、油脂、橡胶、塑料等制品应按其危害程度分类、分检、封闭,进行回收或交送公司回收车间无害化处理,严禁乱堆、乱放、抛洒、焚毁掩埋处理。

*、权利和义务

*.*为明确双方责任及义务,保障人民生命、财产及公司生产安全,甲方郑重声明：未能按国家有关施工技术规范和安全施工规程以及上述我公司要求施工者,造成的人员伤亡或生产、财产损失、贵方将承担全部责任及*切经济损失。中途发现劝阻不听者,我公司有权单方中止经济合同,并由贵方承担相应的经济损失及相关责任。

*.*乙方对上述告知如有异议,请在本告知书签字生效前声明,自签字之日起,双方安全义务随即确定。

*、其他

*.*.本合同的生效及有效时间与中标项目商务合同相同。