临湘市G353线K1080+000-K1087+224段大修工程项目设计-采购-施工总承包（EPC）变更公告

序 号

条目号

信息或数据

*

*.*.*.*

发包人：

地址：邮政编码：

*

*.*.*.*

监理人：

地址：邮政编码：

*

*.*.*.**

初设单位：

地 址：

邮政编码：

*

*.*.*.*

缺陷责任期：自实际交工日期起计算 * 年

*

*.*.*.*

发包人设定的总承包风险费率： / %

*

*.*.*

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前天签发图纸修改图给承包人

*

*.*.*

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（*）根据第 **.* 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单

项工程签约时合同价的 /  %或累计变更超过了签约合同价的 /  %  

*

*.*.*

发包人是否提供材料或工程设备：否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：无

*

*.*

发包人是否提供施工设备和临时设施：否

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：无

**

*.*.*

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 承 包 人

将施工控制网资料报送监理人审批的期限： /

**

**.*（*）

逾期交工违约金： ****  元/天

**

**.*（*）

逾期交工违约金限额： *  %签约合同价②

**

**.*

提前交工的奖金： / 元/天

**

**.*

提前交工的奖金限额： /  %签约合同价

**

**.*.*

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，

发包人按

所节约成本的%或增加收益的 /  %给予奖励

**

**.*

□因物价波动引起的价格调整按照第**.*.* 项或第**.*.* 项约定的原则处理

若按第**.*.* 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或*年按价格调整公

式进行*次调整

？合同期内不调价①

**

**.*.*（*）

开工预付款金额： / %签约合同价②

**

**.*.*（*）

材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的%③

**

**.*.*

承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： * 份

**

**.*.*（*）

进度付款证书最低限额： * %签约合同价或 *** 万元④

**

**.*.*（*）

逾期付款违约金的利率： /  ‰/天⑤

**

**.*.*

质量保证金金额： * %合同价格⑥，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级

交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 /  %合同价格质量保证金的优惠。⑦

质量保证金是否计付利息：

□是，利息的计算方式：

？否

**

**.*.*（*）

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：*份

**

**.*.*（*）

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：* 份

**

**.*（*）

竣工资料的份数：*份

**

**.*.*

单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程

设备规定如下：无

**

**.*.*

本工程及工程设备是否进行试运行：否

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：无

**

**.*（*）

保修期：自实际交工日期起计算 *  年⑧

**

**.*

建筑工程*切险的保险费率： *  ‰

**

**.*.*

第*者责任险的最低投保金额：***万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：** ‰

**

**.*

争议的最终解决方式： 诉讼   ，

如采用仲裁，仲裁委员会名称： ， 如采用诉讼，管辖法院为：工程所在地有管辖权的人民法院。

技术能力

**.* 分

投标人获得的与项目施工有关的国家级或省级科学技术奖项、国家级工法、主编或参编过国家标准、行业（指部级）标准的、专利（发明专利或实用新型专利），每个加 * 分，最多 ** 分。

履约信誉？

**.* 分

（*）信用评价（*分）： 年度

信用等级最近第*年（****） 最近第*年（****）

最近第*年（****）

**  *.* *.* *.*

**.***.***.* **.* *.* *.*

**

注：信用等级以湖南省交通运输厅发布的公路工程施工企业信用评价结果为准，信用评价得分为湖南省交通运输厅发布的某*公路工程施工企业最近 * 年信用等级得分之和。当年在我省发布的公路工程施工企业信用评价结果中无信用评价等级的，其当年的信用评价得分按上*年度发布的公路工程施工企业信用评价结果的信用等级结果进行评分（其中上*年度发布的信用评价结果为** 级的企业，按照 * 级计算当年信用评价得分）；上*年度发布的公路工程施工企业信用评价结果也没有信用等级结果的，其当年的信用评价得分按 * 分计算。

（*） 具有岳阳市建筑施工企业信用等级评价 *** 级及以上的记 ** 分。

其他履约信誉：上年度税务评级*以上…………* 分 。