太原市轨道交通2号线一期工程（B部分）PPP项目系统设备安装（强弱电）工程施工监理补遗文件

太原中铁轨道交通建设运营有限公司和中咨环球（北京）工程咨询有限公司就太原市轨道交通*号线*期工程（*部分）***项目系统设备安装（强弱电）工程施工监理（工程编号为*************）作出下列补遗。补遗文件是对招标文件作出的修改或补充，并将作为招标文件不可分割的*部分。招标文件调整内容如下：

*、原招标文件  第*章 投标人须知前附表

现变更为：

*、原招标文件  第*章 投标人须知前附表

现变更为：

*、本次招标文件中的合同专用条款以补遗文件中的太原市轨道交通*号线*期工程（*部分）***项目系统设备安装（强弱电）工程施工监理合同专用条款为准。具体如下：

太原市轨道交通*号线*期工程（*部分）***项目系统设备安装（强弱电）工程施工监理专用合同条款

*.定义与解释

*.*解释

*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用 无 。

*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条款。

*.监理人义务

*.*监理的范围和内容

*.*.*监理范围包括： 包括但不限于供电系统及主变电站及外部电源工程（其中本次招标监理范围不含主变电站主体结构及建筑装修部分、外部电源工程管廊土建施工、除变电工程外的设备安装）、通信系统、信号系统、综合监控系统（含******、***）、安防及门禁系统、火灾自动报警系统（***）、自动售检票系统（***）、疏散平台、车站辅助设备（电扶梯、站台门）、工艺设备等系统设备安装、单体调试、综合联调、试运行、编制施工质量验收标准等工作，包含设备、材料的采购、详细设计、设计联络、接口管理、工厂监造、设备出厂验收、保管、分部工程验收、单位工程验收、竣工验收以及相关移交工作等，从施工准备至工程验收和缺陷责任期内全过程的监理服务及现场监督、协调、安全质量环保管理工作，以及招标人认为应属于监理职责范畴之内的其他所有项目和工作。

*.*.*监理工作内容还包括：

（*）信号

太原市轨道交通*号线*期工程信号系统范围包括且不限于正线及控制中心、信号***系统（含***、***、***、**、***）、电源系统、车辆段联锁系统、维护监测子系统、试车线设备、培训设备、检/维修设备，以及*号线*期与*期工程、线网指挥中心、应急指挥中心接口及相关设备。（备用控制中心*期功能为数据灾备，主控制中心需具备全功能备用控制中心接入的条件）。信号***子系统与综合监控系统集成。

（*）供电

太原市轨道交通*号线*期工程供电系统包括外部电源和主变电所（其中监理范围不含主变电所主体结构及建筑装修部分、外部电源工程管廊土建施工）、中压供电网络、牵引供电系统、降压供电系统、电力监控系统、杂散电流防护系统。

太原市轨道交通*号线*期工程采用***/****的两级电压集中供电方式，环网电压等级为******，牵引电压等级为*******，全线设两座主变电站（北大街主变电所，龙城大街主变电所），采用*******架空接触网牵引供电制式。全线共设置牵引降压混合变电所**座，其中正线**座，车辆段*座；正线设独立降压变电所**座，车辆段设独立跟随所*座。

电力监控系统（******）深度集成纳入综合监控系统，对全线供电设备的运行状况进行监控。电力监控（******）系统设备由综合监控系统供货单位提供，供电系统施工单位负责安装施工。

（*）综合监控系统

太原轨道交通*号线*期工程综合监控系统与列车自动监控系统（***）集成为综合调度指挥系统（****）。****子系统包括：电力监控系统（******）、环境与设备监控系统（***）、列车自动监控系统（***）；互联的子系统包括：火灾自动报警系统（***）、门禁系统（***）、自动售检票系统（***）、信号系统（***）、广播系统（**）、屏蔽门/安全门系统（***）、防淹门系统（**）、集中告警系统（******）、视频监视系统（****）、时钟系统（***）、公务电话系统、无线通信系统、乘客信息系统（***）、车辆智能运维系统等。

（*）环境与设备监控系统

太原轨道交通*号线*期工程环境与设备监控系统（***）对车站、车辆段、主变电所及相关区间隧道内设置的各种正常运营保障设施（包括通风空调设备、给排水设备、照明设备、自动电/扶梯等）和事故紧急防救灾设施（防排烟系统、应急照明系统等）进行实时的监控管理。车站***通过冗余通信接口与****连接，将信息集中上传至****，实现***在****中的集成。

（*）专用通信系统

太原市轨道交通*号线*期工程专用通信系统包括：传输系统、公务电话系统、专用电话系统、集中录音系统、无线通信系统、闭路电视监视系统、乘客信息系统、广播系统、时钟系统、集中告警系统、计算机网络系统、车辆段安防系统、电源及接地系统等子系统工程组成，构成传送语言、文字、数据和图象等各种信息的综合业务通信网。

（*）公安通信系统

太原市轨道交通*号线*期工程公安通信系统包括公安传输系统、公安视频监视系统、公安无线通信系统、公安有线电话系统、公安计算机网络系统、公安电源及接地系统等子系统工程组成，并能与太原市公安通信网联网。

（*）站台门

太原市轨道交通*号线*期工程站台门系统在**座地下车站的每*侧站台边缘均设置全封闭站台门。站台门系统由机械和电气两部分构成。机械部分由门体结构、门机系统等部分组成。电气部分包括控制系统、电源系统、监控系统和软件部分。

（*）自动售检票系统

太原市轨道交通*号线*期工程***系统由清分系统、线路中央计算机系统、车站计算机系统、车站售检票设备、维修测试系统和培训系统、车票、模拟开发系统、培训系统、维修系统、维修工区、通信网络等构成。

（*）火灾自动报警系统

太原市轨道交通*号线*期工程火灾自动报警系统（***）实现两级管理、*级控制的模式，整个***系统的架构由中央级、车站级、就地级、设备维修管理系统及***主干网构成。***系统与综合监控系统在车站级互联。***系统中央级设置在线网控制中心，作为全线的消防指挥中心。车站级设置在各地下车站、车辆段和主变电所的车站控制室或消防值班室。就地级设置在地下车站、区间隧道、车辆段、主变电所建筑内各防护区域。中央级、车站级以及维修管理之间采用全线***主干网络连接。

（**）电梯

太原市轨道交通*号线*期工程**座车站**部电梯，在地铁车站站台层至站厅层之间、站厅层和地面之间，设置电梯设备，确保每个车站至少有*条无障碍通道，满足残疾人乘客进出车站的需要。电梯采用无机房电梯，站台层至站厅层的电梯设置在付费区内，站厅层至地面之间的电梯设置在非付费区内。

（**）自动扶梯

太原市轨道交通*号线*期工程全线**座车站，***台自动扶梯设备，在地铁车站站台层至站厅层之间、车站出入口以及换乘通道内，设置自动扶梯设备，协助乘客快速、有序的进出地铁车站。

（**）门禁及安防

太原轨道交通*号线*期工程门禁系统（***）总体上采用两级管理、*级控制的分布式网络结构。各车站、车辆段、主变电所组成门禁车站级系统，对本区域的门禁进行管理和监控，车站级门禁系统均设有车站级管理工作站（综合监控专业提供）；在控制中心设置中央级门禁系统，对各车站门禁系统进行*级管理，中央级门禁系统配置中央级授权工作站、管理工作站、中央数据服务器、交换机等设备。

太原市轨道交通*号线*期工程安防系统采用人检、机检结合方式，根据站点客流及车站结构不同，每个车站设置*-*个安检点。每个安检点设置的安检设备包括通道式*射线检查机、台式液体检查仪、便携式爆炸物探测器、手持金属探测器、包括防爆罐和防爆毯在内的防爆器材等基本安检设备配置，以及为配合上述安检业务正常进行需要配置的相应配套设备，如导向立杆、导向带、引导指示牌、扩音器、工作台、开包台、座椅及安检辅助器材设备柜等。为应对更高等级的安全威胁，在每个车站设置*套辐射探测仪和毒气探测仪。

（**）场段大型工艺设备

太原市轨道交通*号线*期工程小店南车辆段，场段大型工艺设备主要包括列车外部自动清洗机、架车机、轮对受电弓在线检测设备、不落轮镟车床、自动化立体仓库和起重机等设备。

工作范围：上述多项自准备期开始至竣工验收期内依法履行质量控制、进度控制、费用控制、合同管理、信息管理、工作协调、安全监理和环境监理等职责并实施全面管理；对缺陷责任期内施工承包人实施的未完成工作、缺陷修补与缺陷调查，负有监理职责。

*.*监理与相关服务依据

*.*.*监理依据包括：

用于本合同的法律、行政法规及部门规章，如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》。经批准的工程项目建设文件，国家、行业及自治区有关工程建设方面的技术标准、规范、规程、规章、本项目建设工程施工合同及监理合同。

*.*.*相关服务依据包括：《建设工程监理规范》、《太原市建筑工程安全监理规程》-******-****

*.*项目监理机构和人员

*.*.*更换监理人员的其他情形：

（*）执行通用条款*.*.*条；

（*）无相应专业资格证的；

（*）监理人员存在与第*人串通损害委托人利益的行为等。

*.*.*委托人认为监理人配置的机构人员数量或能力不能满足监理工作的要求时，有权要求监理人及时补充或调整。监理人拒不补充和调整的，委托人有权终止合同，并要求监理人承担相应的赔偿责任。

*.*履行职责

*.*.*对监理人的授权范围：

（*）审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准。

（*）审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件。

（*）检查并签发施工图纸。

（*）签发项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知。

（*）审核工程计量计价。

（*）核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不能胜任本职工作的现场工作人员。

（*）发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备等。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，报发包人批准后，有权要求承包人更换；承包人更换后的人员，其资历、经验和类似业绩经历不低于原有人员标准。

*.*提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

（*）监理规划开工前**日内提交；

（*）监理实施细则根据监理规划进行编制，在各分部分项工程开工前上报；

（*）监理月报于每月月底提交*份及业主要求需每月提交的相关资料。

*.*使用委托人的财产

附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：当面移交

监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：。

*.委托人义务

*.*委托人代表

委托人代表为：。

*.*答复

委托人同意在**天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

*.违约责任

*.*监理人的违约责任

*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

*.*委托人的违约责任

*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

*.支付

*.*支付货币

币种为：人民币，比例为：，汇率为：。

*.*支付酬金

正常工作酬金的支付：

*.*.*正常工作酬金的支付：

（*）合同自签约生效后，委托人在**个工作日内向监理人支付监理酬金总额的**%作为监理人的首付款，

（*）当月监理服务费＝当月签认的施工合同段工程价款*中标监理服务费率；工程竣工结算审计完成后，最终监理服务收费＝所监理工程审计后的竣工结算定案价*中标监理服务费率。

（*）监理服务费按月进行支付。监理人应按照发包人确定监理服务费支付申请的格式，于每月结束后**天内，向发包人提交监理服务收费支付申请，按照当月监理服务费的**%进行支付。工程完工后支付至工程竣工结算审定价对应的监理服务收费的**%，竣工结算审计定后支付至政府审计（如需）对应的监理服务收费的**%，余款待缺陷责任期满后结清。

（*）发包人在收到监理服务收费支付申请单后**天内予以审批，在批复后**天内向监理人支付监理服务收费，并可根据《监理工作履约评价与奖罚办法》对监理人履约检查的违约扣款。

（*）承包人的缺陷责任期满并在政府审计完成后*日内，监理人按照所监理工程审计后的竣工结算定案价，乘以中标监理服务费率计算最终监理服务收费，并支付最终的监理服务费的余款。

*.*.*每次支付前监理人需按照委托人要求提供正式财务收据或增值税专用发票。

*.合同生效、变更、暂停、解除与终止

*.*生效

本合同生效条件：本合同自双方签字盖章后生效。

*.*变更

*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

*.争议解决

*.*调解

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地建设行政主管部门进行调解。

*.*仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（*）种方式：

(*)提请太原 仲裁委员会进行仲裁。

(*)向/人民法院提起诉讼。

*.其他

*.*检测费用

委托人应在检测工作完成后** 天内支付检测费用。

*.*咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 **天内支付咨询费用。

*.*奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为/%。

*.*保密

委托人申明的保密事项和期限：在合同期内或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本工程、本合同有关任何的经济、技术信息及资料。。

监理人申明的保密事项和期限：无约定。

第*方申明的保密事项和期限：无约定。

*.*著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：未经委托人书面同意，监理人不得有该作为。

*.补充条款

*.*监理人应在合同签订后**（**）天内，向委托人提交合同总价**%的银行电汇或网银或由买方可接受的卖方银行开立的、以买方为受益人、可凭买方见索即付无条件付款、金额为对应合同价**%的不可撤销的银行保函，正本*份，副本*份。

由中华人民共和国境内注册和营业的国有商业银行或股份制银行分行及其以上级别银行出具；或由中资银行在中华人民共和国境外设立的分行出具；或通过中国银行总行转开。

监理人提交履约保函所产生的费用由监理人承担。

如果在有效期内监理人不能履行其在合同项下的义务，则监理人应缴纳有关费用和违约金，否则委托人有权通过履约保函追索。

*.*监理人应依据《建设工程安全生产管理条例》、山西省、太原市关于安全监理以及山西省住房和城乡建设厅发【晋建质函（****）***号】文件关于“*个百分之百”的规定要求，采取有效措施督促承包人配置安全机构和安全设施，并按照合同约定和规范标准进行安全防护和文明施工。

*.*监理人应对工程中安全重点采取旁站、巡视、检查等方法进行控制，积极主动发现安全问题和安全隐患，督促承包人采取有效手段消除安全事故隐患；对于安全检查不合格的机械、设备、设施等应当坚持整改和清退制度，整改不合格者不予放行。

*.*监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地监理人员的人身和自备财产的有关保险，否则应对有关风险及后果自负其责。

*.*项目监理人员配置及专业配置应按照委托人要求配备齐全。

附录* 相关服务的范围和内容

*-*勘察阶段：

无

*-*设计阶段：

无

*-*保修阶段：

（*）协助委托人与承包人签订保修协议；

（*）制定保修阶段工作计划；

（*）定期检查项目使用和运行情况；

（*）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；

（*）审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；

（*）审核签署修复费用，并报委托人批准支付；

（*）整理保修阶段的各项资料。

*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

（*）专业技术咨询：专项材料或设备采购评审等。

（*）外部协调工作：与建设主管部门、安全质量监督机构等行政主管部门之间的协调处理。

附录* 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

*-*委托人派遣的人员

*-*委托人提供的房屋

*-*委托人提供的资料

*-*委托人提供的设备

*、其他内容不变。

招标代理机构：中咨环球（北京）工程咨询有限公司

****年*月**日